交通事故好意施惠代理词由几部分组成

[律师回复] 高空坠物的代理词也是由首部、正文和尾部三部分组成的，在代理词的首部是要注明代理词的名称，前言必须要说明代理律师出庭代理诉讼的合法性，出庭前的准备工作的一些基本情况，关键是在代理词的正文当中是非常重要的，包括被代理人的授权范围，被代理人的诉讼请求等。

[律师回复] 股权纠纷代理词代是由质证和辩论这两个重要部分组成的，同时质证和辩论往往是指诉讼代理人多年的心得体会。股权纠纷代理词一般包括首部、序言和正文三部分组成。

[律师回复] 交通事故中的代理词一共就是由4个部分组成的，需要写代理词意味着双方在交通事故的民事赔偿部分没有达成一致的意见。代理词的每个不同部分要向法院陈述清楚的一些事实也都不一样，比如代理词的序言要先交代清楚代理人的合法地位，正文是主要内容。

[律师回复] 1、民间借贷纠纷的代理词由四部分组成，即首部、序言、正文和结束语。
2、首部包括标题和对审判人员的称呼；
3、序言则说明代理人出庭的合法性，代理人对案件作的准备工作；
4、正文则是代理词的核心内容；尾部则写明日期、代理人的签名等内容。
5、法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第六十一条
当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人：
（一）律师、基层法律服务工作者；
（二）当事人的近亲属或者工作人员；
（三）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是：民间借贷纠纷的代理词由首部、序言、正文和结束语这四部分组成。首先要有确切的标题对审判长和审判员的尊称，序言说明代理人出庭的合法性，代理人对本案作的准备工作，表明代理人对本案的基本看点，正文是代理词的核心内容。【法律依据】根据《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条，出借人向人民法院起诉时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。如果以上内容没有解决您的问题，欢迎到律图网咨询，为您提供专业的律师服务。

[律师回复] 民间借贷纠纷的代理词由首部、序言、正文和结束语这四部分组成。首先要有确切的标题对审判长和审判员的尊称，序言说明代理人出庭的合法性，代理人对本案作的准备工作，表明代理人对本案的基本看点，正文是代理词的核心内容。 【法律依据】 根据《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条，出借人向人民法院起诉时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。

[律师回复] 1、民间借贷纠纷的代理词由四部分组成，即首部、序言、正文和结束语。
2、首部包括标题和对审判人员的称呼；
3、序言则说明代理人出庭的合法性，代理人对案件作的准备工作；
4、正文则是代理词的核心内容；尾部则写明日期、代理人的签名等内容。
5、法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第六十一条
当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人：
（一）律师、基层法律服务工作者；
（二）当事人的近亲属或者工作人员；
（三）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

[律师回复] 您好！关于您咨询的“民间借款纠纷的代理词由哪些部分组成”问题回复如下：民间借贷纠纷的代理词由首部、序言、正文和结束语这四部分组成。首先要有确切的标题对审判长和审判员的尊称，序言说明代理人出庭的合法性，代理人对本案作的准备工作，表明代理人对本案的基本看点，正文是代理词的核心内容。【法律依据】根据《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条，出借人向人民法院起诉时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。若还有不明白的地方，可以咨询律图网相关律师，根据你的实际情况，为你解决问题。

[律师回复] 违反合同附随义务代理词由首部、序言、正文、结束语这四部分组成。违反合同附随义务的代理词就是一般的民事代理词，不过，我国法律制度当中从来就没有关于附随义务的明确规定，单独因为附随义务提起民事诉讼的话，有可能法院根本不会受理。起诉之前还是要和代理人沟通的。

[律师回复] 离婚分割财产原告代理词由首部、序言、正文和结束语四部分组成。民事代理词开头的习惯称呼语都是尊敬的审判长，审判员，序言要说明代理人出庭的合法性，代理人对本案的基本看法，正文是代理词的核心内容，主要是陈述纠纷事实，提出对纠纷解决的办法和意见。

[律师回复] 违反合同附随义务代理词由首部、序言、正文、结束语这四部分组成。违反合同附随义务的代理词就是一般的民事代理词，不过，我国法律制度当中从来就没有关于附随义务的明确规定，单独因为附随义务提起民事诉讼的话，有可能法院根本不会受理。起诉之前还是要和代理人沟通的。

[律师回复] 离婚分割财产原告代理词由首部、序言、正文和结束语四部分组成。民事代理词开头的习惯称呼语都是尊敬的审判长，审判员，序言要说明代理人出庭的合法性，代理人对本案的基本看法，正文是代理词的核心内容，主要是陈述纠纷事实，提出对纠纷解决的办法和意见。

[律师回复] 代理词由首部，序言，正文，结束语这四部分组成。因附随义务引发的民事纠纷的代理词，跟其他普通的民事纠纷的代理词没有任何的区别，事实上，代理词跟刑事案件当中的辩护词以及民事纠纷当中的答辩状的写法都大同小异，具体的情况就要结合双方产生纠纷矛盾的前因后果来写了。

[律师回复] 组织卖淫罪的辩护词有首部，正文，结束语，结尾这四部分组成。在辩护词的正文当中分成两段，要向法庭说明出庭行使辩护权的根据，从控诉方对犯罪事实的认定方面来进行辩护，辩护的理由是整份辩护词的核心内容。辩护词也能直接体现出辩护人的辩护水平的高低。

[律师回复] 要求增加抚养费的代理词由首部，序言，正文和结束语这四部分组成，其实法律上关于民事代理权并没有什么特别严格的要求，代理词也不同于民事诉讼状，基本上是代理人向民事法庭提交的，在整篇代理词当中最关键的内容就是要陈述清楚要求对方增加抚养费的事实和理由。

[律师回复] 尊敬的审判员：
XXX律师事务所接受原告山西XX科技有限公司的委托，依法指派律师杨晔蓉出席今天的法庭审理活动，担任其诉被告内蒙XX有限公司建设工程施工合同纠纷一案的代理人。开庭前代理人认真审阅了委托人提供的证据资料，听取了委托人对本案事实的陈述，并就相关问题进行了调查核实，现依据法庭查明的事实以及国家法律法规的规定，代理人发表如下代理意见：
一、关于本案的事实。
原告山西XX科技有限公司与被告内蒙古XX公司于2008年4月24日，签订《内蒙古XX公司XX热电厂煤场挡风墙工程合同》（以下简称《XX工程合同》），合同约定：“工程总价款暂定为3332160元；每月25日报当月进度，甲方在次月10日前支付当月工程进度款，全部完工经竣工验收后付到全部工程款的95%，保修期满后付清剩余的5%质保金”。2009年10月13日，双方又签订《补充协议》，将原合同变更为：“合同价款330万元；本合同价款为固定总价不做任何调整”。同日，双方又签订了《内蒙古XX公司XX发电厂煤场挡风墙工程合同》（以下简称《XX大工程合同》），合同约定：“合同价款为260万元”，故两个工程总价款共计为590万元。其中两个工程的网片均由山西XX实业有限公司（以下简称XX海公司）提供。
XX大发电厂工程于2009年10月20日进场施工，2010年2月1日竣工验收、质量合格；XX热电厂工程于2008年4月28日进场，由于工程进度款拖欠原因，项目工程于2008年7月5日停工，2009年8月17日接到复工通知后，8月29日进场复工，2009年12月18日完成工程施工，在2009年12月29日顺利通过竣工验收、质量合格。
二、原被告签订的《煤场挡风墙工程合同》以及《补充协议》合法有效，双方之间成立建筑工程合同关系。
原告与被告内蒙古XX公司于2008年4月24日、2009年10月13日、2009年11月25日、2009年12月15签订《XX工程合同》与《XX大工程合同》以及三份《补充协议》，按照《合同法》《建筑法》相关法律法规的规定，三份合同的签约主体合法，并且签订时是双方的真实意思表示，合同的内容合法，没有违反法律、法规、行政法规的强制性规定，故五份合同合法有效，双方之间成立建筑工程合同关系，根据合同的约定，双方应当全面履行。
三、原告依合同约定全面履行合同义务，并且两个工程通过相关人员组织验收、工程质量合格，被告应当支付原告剩余工程款830725元。

1、原告依合同约定完成工程量，并有工程验收单（见证据一第3份证据）为凭，并且该两个工程已经交付使用并且正常使用至今。在合同履行过程中，被告陆续向原告履行了部分付款义务，直到2011年12月27日，双方对往来款项进行了确认（见证据一第4份证据与证据二第2份证据），具体如下：被告欠原告XX大电厂工程款为429925元、欠原告XX热电厂工程款为450800元，并且在XX热电厂施工中原告代被告向XX海公司支付100000元网片款。之后，被告于2012年1月16日与1月20日分别又支付原告10万元与5万元（见证据5-1），故被告尚欠原告工程款与垫付的材料款共计830725元。
2、我方举证向XX海公司于2009年11月20日电汇10万元（见证据五），证明在XX工程实施过程中，因为工期紧，但被告公司资金紧张，原告因为怕延误工期并且应被告的要求加之在其承诺原告先垫付随后与工程款一并结算的情况下向XX海垫付10万元的事实，并且在与XX海公司的具体工程负责人李XX的通话记录以及与被告法定代表人黄XX的通话记录也能相互印证（见证据四第3份证据）。被告声称不承认该笔垫付10万元的款项，其应当提供向XX海公司支付529200元网片款的支付凭证加以证明，而完成其举证责任，否则应当承担不利的后果，实现其在2011年12月21日《往来款确认书》中的承诺，支付原告该10万元的垫付款。
3、对方向法庭提供的其与天津XX商贸有限公司签订的《钢材供货合同》，
首先，该工程负责人陈XX未在合同上签字；
其次，原告公司也未授权其签署该份合同，未出具过任何的授权委托书；再次，该合同上没有原告公司的公章，这与双方提供的被告与XX海公司签订的《挡风抑尘板供货合同》明显的不一致，单纯从合同形式就能看出来，加盖的原告的公章（原告予以确认），而且从法律角度，公章代表公司行为，没有公章就证明没有经得公司的同意，并且在XX大工程施工中，原告公司也未收到过由被告购买的钢材，根本与事实不符，被告也由此应当提供其购买钢材的凭证，如双方现场工作人员共同签署的交接单、入库单、采购单、付款凭证等相关证据而加以佐证，以正视听。原告公司保留对该公章的真伪进行鉴定的权利以及向司法部门、审计部门举报、投诉、控告其涉嫌合同诈骗的权利。
4、不管双方在工程施工中部分支付多少款项，应该以2011年12元27日双方盖章的《往来款确认书》为最终的结算确认工程款的依据，请求法庭依法予以确认。
四、被告应按中国人民银行发布的同期同类贷款利息支付原告逾期付款利息。
原告与被告在合同中并未约定逾期付款利息，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第17条规定，即当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。故被告应按中国人民银行发布的同期同类贷款利息支付原告逾期付款利息。

五、本案未过诉讼时效。
诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。即在法定的诉讼时效期间届满之后，权利人行使请求权的，人民法院就不再予以保护。《民法通则》第140条规定：“诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断”，即诉讼时效的中断是指在诉讼时效期间进行中，因发生一定的法定事由，致使已经经过的时效期间统归无效，待时效中断的事由消除后，诉讼时效期间重新起算。在本案中，被告公司支付款项的
最后时间为2012年1月20日，故诉讼时效应当是从2012年1月21日至2014年1月20日，但在2012年12月31日与2013年12月31日，被告公司向原告发出“企业询证函”（见证据5-2），并且原告派人多次奔赴被告公司（见证据5-3）或者通过“催款函”（见证据5-4），故本案诉讼时效发生多次中断，未过诉讼时效。
六、针对被告提出的要求原告开具税票的请求，不属于本案审理的范围。

1、被告不存在自力救济问题，本身工程款欠付与开具税票属于两个不同的法律关系，被告可以向法院起诉来维护自己的权益。

2、被告所谓的自力救济，严重超出其救济范围。因为，被告欠付原告83万余元，而原告开具发票支付的税费而仅仅为10万余元，按照常理，救济也应该是在等值的范围内，而不应差距70余万元，明显是想故意不予支付原告的工程欠款，而寻找各种各样的托辞与借口，胡搅蛮缠！
综上所述，代理人认为，本案事实清楚，尚未超过诉讼时效，原告追索欠款有法可依，“欠债还钱”，被告应付欠款天经地义！
请求法院查明事实，依法判决支持原告的诉讼请求，切实保护其合法权益。
以上代理意见请求法庭参考和采纳。
XXXX律师事务所
XXXXX 律师
2014年XX月XX日
以上是施工合同纠纷代理词，请参考。

[律师回复] 民事代理词都有首部，序言，正文和结束语这四部分组成，法律上对于民事代理词并没有去规定固定的格式，还有就是，离婚案件当中的房产分割是整个财产分割当中最为复杂的一部分，每一对夫妻购买财产的实际情况根本就不一样，所以代理词的详细内容是要根据自身的情况来写的。

[律师回复] 1、首部：妨害公务罪代理词2、序言：序言亦即开场白，要尽量简洁，重点在代理意见部分。3、正文：这一部分应根据具体案情、被代理人所处的诉讼地位、诉讼目的和请求以及被代理人与对方当事人的关系等因素来确定其内容。4、结束语：本部分是归纳全文的结论性见解和具体主张，为被代理人提出明确的诉讼请求。

[律师回复] 施工合同即建筑安装工程承包合同（简称：工程合同），签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，且签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提。

[律师回复] 组织领导传销活动罪的辩护词有首部、正文和尾部这三部分组成，在辩护词的首部先要有辩护词的标题，对审判长和审判员的称呼，前言声明辩护人的合法地位，辩护人在出庭前做的准备工作，对本案的看法，正文需要结合组织领导传销活动罪的实际情况来写辩护理由。