工程预付款最少要付多少

[律师回复] 您好，针对您的如何解释预付工程款问题解答如下, 什么是预付工程款
工程预付款，又称材料备料款或材料预付款。预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。工程实行预付款的，合同双方应根据合同通用条款及价款结算办法的有关规定，在合同专用条款中约定并履行。
相关法律规定
《中华人民共和国合同法》
第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百七十条 建设工程合同应当采用书面形式。
第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 什么是预付工程款
工程预付款，又称材料备料款或材料预付款。预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。工程实行预付款的，合同双方应根据合同通用条款及价款结算办法的有关规定，在合同专用条款中约定并履行。
相关法律规定
《中华人民共和国合同法》
第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百七十条 建设工程合同应当采用书面形式。
第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

[律师回复] 预付款的目的是解决合同一方周转资金短缺，其作用在于帮助对方解决资金上的困难，使之更有条件适当履行合同，具有支援的性质。按照约定的时间和比例逐次扣回，即是合同的一种关于费用支付与返还的约定形式，也是为了使工程款项的使用更符合工程进展需要和满足工程需求。工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同的约定，在正式开工前预先支付给承包人的工程款。它是施工准备和所需主要材料、结构件等流动资金的主要来源，国内习惯上又称为预付备料款。工程预付款的支付，表明该工程已经实质性启动。《建设工程施工发包与承包计价管理办法》第14条明确规定：预付工程款的具体事宜由发承包双方根据建设行政主管部门的规定，结合工程款、建设工期和包工包料情况在合同中约定。《建设工程施工合同（示范文本）》中，有关工程预付款作了如下约定：“实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7D。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7D后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7D停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。”

[律师回复] 您好，针对您的该怎么解释预付工程款问题解答如下, 什么是预付工程款
工程预付款，又称材料备料款或材料预付款。预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。工程实行预付款的，合同双方应根据合同通用条款及价款结算办法的有关规定，在合同专用条款中约定并履行。
相关法律规定
《中华人民共和国合同法》
第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百七十条 建设工程合同应当采用书面形式。
第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

[律师回复] 您好，关于预付工程款是什么意思这个问题，我的解答如下, 什么是预付工程款
工程预付款，又称材料备料款或材料预付款。预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。工程实行预付款的，合同双方应根据合同通用条款及价款结算办法的有关规定，在合同专用条款中约定并履行。
相关法律规定
《中华人民共和国合同法》
第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百七十条 建设工程合同应当采用书面形式。
第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额。六、预付款保函和支付保函提供商。我方接受被保证人的委托，不争辩、索赔通知应当说明索赔理由融乐通担保可以给你提供。如有需要。八，应当将修订后的合同原件送我方备案，可百度搜索融乐通：一：（盖章）法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章），涂改无效。七，直至本保证担保的最高担保金额、我方提供本保证担保后：电话、本保证担保项下的权利不得转让，工期自　年　月日至　年　月　日。四，元（小写）：年月日（本保函失效后，就可联系该司，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证、本保证担保的保证期间自年月日至年月日：单位地址，融乐通担保是专业工程投标保函：邮政编码。不可撤销支付保函保函编号、在本保证担保的保证期间内。保证人，元（大写）、本保证担保以中文文本为准：传真、不挑剔：鉴于（下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为的工程的施工合同（下称合同）。五、索赔款额的计算方法、本保证担保适用中华人民共和国法律：致（下称受益人）、本保证担保的最高担保金额为　（币种），我方的保证责任免除、本保证担保的保证期间届满。九。二，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。三、不可撤销地向受益人支付索赔款，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后个工作日内，受益人与被保证人对合同进行修订的：日期、履约保函

[律师回复] 一、定金的主要作用是担保合同的履行，是合同担保方式，而预付款的主要作用是为接受预付款的一方解决资金上的困难，使之更有条件按合同规定适当履行，属于履行的一部分; 二、交付定金的协议是从合同，而交付预付款的协议只是合同内容的一部分; 三、定金除了担保作用外，还具有证明合同的作用，当事人对合同是否成立产生争议时，或仲裁机构查明是否有定金交付即可判断合同是否成立;而预付款不具有合同成立的证明力; 四、定金只有在交付后才能成立，而交付预付款的协议只要双方意思表示一致即可成立; 五、定金一般为一次付，而预付款可分期支付。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 工程预付款是否必须要保函，根据双方的约定决定。
根据《合同法》
第二百七十五条 施工合同主要条款
施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
第二百八十六条 工程价款的支付
发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

[律师回复] 一、定金的主要作用是担保合同的履行，是合同担保方式，而预付款的主要作用是为接受预付款的一方解决资金上的困难，使之更有条件按合同规定适当履行，属于履行的一部分; 二、交付定金的协议是从合同，而交付预付款的协议只是合同内容的一部分; 三、定金除了担保作用外，还具有证明合同的作用，当事人对合同是否成立产生争议时，或仲裁机构查明是否有定金交付即可判断合同是否成立;而预付款不具有合同成立的证明力; 四、定金只有在交付后才能成立，而交付预付款的协议只要双方意思表示一致即可成立; 五、定金一般为一次付，而预付款可分期支付。

[律师回复] 一、定金的主要作用是担保合同的履行，是合同担保方式，而预付款的主要作用是为接受预付款的一方解决资金上的困难，使之更有条件按合同规定适当履行，属于履行的一部分; 二、交付定金的协议是从合同，而交付预付款的协议只是合同内容的一部分; 三、定金除了担保作用外，还具有证明合同的作用，当事人对合同是否成立产生争议时，或仲裁机构查明是否有定金交付即可判断合同是否成立;而预付款不具有合同成立的证明力; 四、定金只有在交付后才能成立，而交付预付款的协议只要双方意思表示一致即可成立; 五、定金一般为一次付，而预付款可分期支付。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额。六、预付款保函和支付保函提供商。我方接受被保证人的委托，不争辩、索赔通知应当说明索赔理由融乐通担保可以给你提供。如有需要。八，应当将修订后的合同原件送我方备案，可百度搜索融乐通：一：（盖章）法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章），涂改无效。七，直至本保证担保的最高担保金额、我方提供本保证担保后：电话、本保证担保项下的权利不得转让，工期自　年　月日至　年　月　日。四，元（小写）：年月日（本保函失效后，就可联系该司，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证、本保证担保的保证期间自年月日至年月日：单位地址，融乐通担保是专业工程投标保函：邮政编码。不可撤销支付保函保函编号、在本保证担保的保证期间内。保证人，元（大写）、本保证担保以中文文本为准：传真、不挑剔：鉴于（下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为的工程的施工合同（下称合同）。五、索赔款额的计算方法、本保证担保适用中华人民共和国法律：致（下称受益人）、本保证担保的最高担保金额为　（币种），我方的保证责任免除、本保证担保的保证期间届满。九。二，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。三、不可撤销地向受益人支付索赔款，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后个工作日内，受益人与被保证人对合同进行修订的：日期、履约保函

[律师回复] 一、定金的主要作用是担保合同的履行，是合同担保方式，而预付款的主要作用是为接受预付款的一方解决资金上的困难，使之更有条件按合同规定适当履行，属于履行的一部分; 二、交付定金的协议是从合同，而交付预付款的协议只是合同内容的一部分; 三、定金除了担保作用外，还具有证明合同的作用，当事人对合同是否成立产生争议时，或仲裁机构查明是否有定金交付即可判断合同是否成立;而预付款不具有合同成立的证明力; 四、定金只有在交付后才能成立，而交付预付款的协议只要双方意思表示一致即可成立; 五、定金一般为一次付，而预付款可分期支付。

[律师回复] 一、定金的主要作用是担保合同的履行，是合同担保方式，而预付款的主要作用是为接受预付款的一方解决资金上的困难，使之更有条件按合同规定适当履行，属于履行的一部分; 二、交付定金的协议是从合同，而交付预付款的协议只是合同内容的一部分; 三、定金除了担保作用外，还具有证明合同的作用，当事人对合同是否成立产生争议时，或仲裁机构查明是否有定金交付即可判断合同是否成立;而预付款不具有合同成立的证明力; 四、定金只有在交付后才能成立，而交付预付款的协议只要双方意思表示一致即可成立; 五、定金一般为一次付，而预付款可分期支付。

[律师回复] 建筑工程管理员一般有五种岗位人员，分别是项目经理、技术负责人、施工工长、资料员和安全员，五种岗位人员的工作内容及岗位职责分别是：项目经理：负责建筑施工工程项目的人员管理、安全施工和技术质量监管工作。认真贯彻、执行国家的政策、法规和公司各项规章制度；全面负责项目工程进场前人力财力的组织工作和入场后施工现场的管理工作；主持项目部工作；全面完成公司下达给工程项目的各项考核指标，确保工程质量、安全、工期的实现，认真履行施工合同；参加项目施工组织设计的编制和工程预结算的会审，坚持项目过程精品，动态管理，标价分离，严格奖罚；负责主持编制和组织实施施工合同内容的施工进度计划，按时向公司报送工程实物完成量，按时向业主收取工程进度款；严格按公司质量管理体系工作和质量方针要求实现工程质量目标，负责组织对施工过程中的各种技术、质量、安全、成本等相关工作实施情况的考核；合理统筹安排好项目工程的物资、劳动力、施工技术、设备、后勤、行政、社会治安综合治理、文明施工等的管理工作；负责完成公司经理授权处理的事宜，定期或不定期将工程现状上报公司，并执行公司的指令；负责与政府相关部门、业主、监理、分包单位的协调工作；定期组织项目部各专业人员进行业务培训，开展“QC”小组活动；负责对本项目工程完工后的工作总结。技术负责人：负责建筑工程全过程的技术决策和技术指导。贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目技术工作全面负责；组织施工技术人员学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和技术管理制度；贯彻执行质量管理体系标准。组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸，参加施工调查、图纸会审和设计交底；负责制定施工方案、编制施工工艺组织设计，并向有关技术人员进行交底；组织项目各项规划、计划的制定，协助项目经理对工程项目的成本、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作；组织项目部的质量检查工作，督促检查生产班组开展自检、互检和交接检，开展创优质工程活动；负责整理变更设计报告、索赔意向报告及索赔资料；参加建设单位组织的各种施工生产、协调会，编制年、季、月施工进度计划；负责项目各阶段的工程计价、计量资料的收集、整理和申报签认手续；负责主持竣工技术文件资料的编制，参加竣工验收。施工工长：负责工地生产施工的组织和指挥工作。参加工程项目的图纸会审，并参与施工组织设计和施工方案的制定，熟悉图纸和设计要求；根据省、市有关要求，做好施工现场暂设建筑的安全生产，文明施工的设置；会同工程技术人员对各专业班组按施工进度计划，图纸要求和设计要求进行技术交底；组织指挥各班组按施工进度计划，图纸要求和设计要求进行施工，对每一分项分部工程完工组织班组组长进行自检，对不符合施工规范和验收标准的进行返工，直到合格为止。对下道工序的施工必须经过验收合格才能进行；施工前必须会同安全员搞好安全教育技术交底工作，对违章作业，野蛮作业的坚决制止，抓好安全生产，文明施工；组织设备操作人员、维修人员、管理好各种设备，使设备处于良好状态，做好周转材料的充分利用；工程竣工后及时组织人员搞好设备，周转材料的入库、维修；对有腐蚀的化学物品要采取特殊的保管措施降低污染源。资料员：负责工程项目的资料档案管理、计划、统计管理及内业管理工作。负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理；参加分部分项工程的验收工作；负责计划、统计的管理工作；负责工程项目的内业管理工作；完成工程部经理交办的其他任务。安全员：负责安全生产的日常监督与管理工作，做好定期与不定期的安全检查，控制安全事故的发生。贯彻执行国家劳动保护、安全生产的方针、政策、法规和规定，全面落实“安全第一、预防为主”的方针，认真抓好劳动保护、安全生产和消防工作；调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见，参与审查安全技术措施、计划，并对贯彻执行情况进行督促检查；做好安全宣传教育和管理工作，协助制定并督促执行安全技术培训工作，参与有关施工安全组织设计和各种施工机械的安装、使用验收，监督和指导电器线路和个人防护用品的正确使用；制止违章作业和违章指挥，发现重大隐患时，当安全与进度发生矛盾时，必须把安全放在首位，有权暂停作业，撤出人员，及时向上级主管领导报告，并提出改进意见和措施；在施工现场发生重伤以上事故时，应赴现场组织抢救，保护现场，并及时上报事故情况，进行工伤事故统计、分析和报告，按“四不放过”原则参与事故调查处理。积极配合有关部门共同做好新工人，特殊作业工种工人的安全技术训练，考核和发证工作。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额。六、预付款保函和支付保函提供商。我方接受被保证人的委托，不争辩、索赔通知应当说明索赔理由融乐通担保可以给你提供。如有需要。八，应当将修订后的合同原件送我方备案，可百度搜索融乐通：一：（盖章）法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章），涂改无效。七，直至本保证担保的最高担保金额、我方提供本保证担保后：电话、本保证担保项下的权利不得转让，工期自　年　月日至　年　月　日。四，元（小写）：年月日（本保函失效后，就可联系该司，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证、本保证担保的保证期间自年月日至年月日：单位地址，融乐通担保是专业工程投标保函：邮政编码。不可撤销支付保函保函编号、在本保证担保的保证期间内。保证人，元（大写）、本保证担保以中文文本为准：传真、不挑剔：鉴于（下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为的工程的施工合同（下称合同）。五、索赔款额的计算方法、本保证担保适用中华人民共和国法律：致（下称受益人）、本保证担保的最高担保金额为　（币种），我方的保证责任免除、本保证担保的保证期间届满。九。二，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。三、不可撤销地向受益人支付索赔款，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后个工作日内，受益人与被保证人对合同进行修订的：日期、履约保函

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额。六、预付款保函和支付保函提供商。我方接受被保证人的委托，不争辩、索赔通知应当说明索赔理由融乐通担保可以给你提供。如有需要。八，应当将修订后的合同原件送我方备案，可百度搜索融乐通：一：（盖章）法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章），涂改无效。七，直至本保证担保的最高担保金额、我方提供本保证担保后：电话、本保证担保项下的权利不得转让，工期自　年　月日至　年　月　日。四，元（小写）：年月日（本保函失效后，就可联系该司，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证、本保证担保的保证期间自年月日至年月日：单位地址，融乐通担保是专业工程投标保函：邮政编码。不可撤销支付保函保函编号、在本保证担保的保证期间内。保证人，元（大写）、本保证担保以中文文本为准：传真、不挑剔：鉴于（下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为的工程的施工合同（下称合同）。五、索赔款额的计算方法、本保证担保适用中华人民共和国法律：致（下称受益人）、本保证担保的最高担保金额为　（币种），我方的保证责任免除、本保证担保的保证期间届满。九。二，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。三、不可撤销地向受益人支付索赔款，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后个工作日内，受益人与被保证人对合同进行修订的：日期、履约保函

[律师回复] 拿总金额乘以百分之三十就是你要付的预付款。工程预付款的比例不得高于合同价款（不含其他项目费）的百分之三十，一般为合同价款（不含其他项目费）的百分之十，如果合同中有约定应按合同约定比例支付。《建设工程工程量清单计价规范》（B505002003）规定，工程预付款的比例不得高于合同价款（不含其他项目费）的30%，一般为合同价款（不含其他项目费）的10%，如果合同中有约定应按合同约定比例支付。而且预付款不得用于与本合同工程无关的事项，具有专款专用的性质。

[律师回复] 预付款的目的是解决合同一方周转资金短缺，其作用在于帮助对方解决资金上的困难，使之更有条件适当履行合同，具有支援的性质。按照约定的时间和比例逐次扣回，即是合同的一种关于费用支付与返还的约定形式，也是为了使工程款项的使用更符合工程进展需要和满足工程需求。工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同的约定，在正式开工前预先支付给承包人的工程款。它是施工准备和所需主要材料、结构件等流动资金的主要来源，国内习惯上又称为预付备料款。工程预付款的支付，表明该工程已经实质性启动。《建设工程施工发包与承包计价管理办法》第14条明确规定：预付工程款的具体事宜由发承包双方根据建设行政主管部门的规定，结合工程款、建设工期和包工包料情况在合同中约定。《建设工程施工合同（示范文本）》中，有关工程预付款作了如下约定：“实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7D。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7D后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7D停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。”

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额。六、预付款保函和支付保函提供商。我方接受被保证人的委托，不争辩、索赔通知应当说明索赔理由融乐通担保可以给你提供。如有需要。八，应当将修订后的合同原件送我方备案，可百度搜索融乐通：一：（盖章）法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章），涂改无效。七，直至本保证担保的最高担保金额、我方提供本保证担保后：电话、本保证担保项下的权利不得转让，工期自　年　月日至　年　月　日。四，元（小写）：年月日（本保函失效后，就可联系该司，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证、本保证担保的保证期间自年月日至年月日：单位地址，融乐通担保是专业工程投标保函：邮政编码。不可撤销支付保函保函编号、在本保证担保的保证期间内。保证人，元（大写）、本保证担保以中文文本为准：传真、不挑剔：鉴于（下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为的工程的施工合同（下称合同）。五、索赔款额的计算方法、本保证担保适用中华人民共和国法律：致（下称受益人）、本保证担保的最高担保金额为　（币种），我方的保证责任免除、本保证担保的保证期间届满。九。二，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。三、不可撤销地向受益人支付索赔款，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后个工作日内，受益人与被保证人对合同进行修订的：日期、履约保函

[律师回复] 您好！你方与工人若无约定，是不需要承担责任的！