已经到底啦~
还有疑问，建议直接问律师
一般离婚反诉状怎么写？
最新修订
|
2024-02-19
浏览10w+
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
卢滨律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：247人
专家导读
一般离婚反诉状在写时，就需要写上反诉人还有被反诉人所有的身份信息，再者就是注明诉讼的请求、诉讼的事实与理由，最后就需要写上人民法院的名称、反诉人的名字和写反诉状的时间。
一、一般离婚反诉状怎么写？
反诉人(本诉被告)：(自然人应写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、工作单位、住所、身份证号码)
委托代理人：(若没有工作单位，应写明其姓名、性别、出生年月日、住所)
被反诉人(本诉原告)：(参照反诉人的写法)
反讼请求：
1、请求的理由：(主要指本案的法律关系及法律上的因果关系等)
2、提供的证据：
(1)证据之一：
(2)证据之二：
3、请求的依据：(主要指反诉人认为本案应当适用的法律依据等)
此致
__人民法院
年月日
(签名或盖章)
离婚反诉状是在已经开始审理的离婚诉讼中，被告以本诉的原告为被告，以抵消或吞并对方诉讼请求为目的，向同一人民法院提出与本诉有关的新的诉讼请求时使用的文书。
二、民事诉讼中反诉状什么时候提交?
对于民事反诉状应当在什么时候上交法院，最高法院有两个不一致的规定，一是在举证期限届满前，二是在法庭辩论终结前。而《民事诉讼法》没有规定具体提交时间，但是把反诉条款安排在法庭调查和法庭辩论之间，说明是应当在法庭辩论终结前可以提出反诉的。所以，只要被告在法庭辩论终结前提交反诉状，提出反诉，法院就应当审查，符合条件的应当予以受理。
《民事诉讼法》第一百四十条规定： 原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条第三款规定：当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前提出。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十二条规定： 在案件受理后，法庭辩论结束前，原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理的，人民法院应当合并审理。
综合上面所说的，反诉状就是以原告为被告所提交的文书，一般在写时就需要有合法的理由、合法的证明材料支撑，才能获得法院的受理，那么反诉的机会才会更大，而且反诉状一定要在法庭辩论终结前进行提交，这样才能按规定依法受理。
文章涵盖面广，如需要针对性解答，可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
拓展阅读
· 年普法人次15亿+问题没解决? 125200人选择咨询律师
一般离婚反诉状怎么写？
一键咨询
徐州有问题找本地律师
律图法律咨询
汇聚全国海量律师、律师实名认证
快速问律师
无需等待
最快9秒回复、24小时不限次沟通
优选律师
根据问题为您优选专业律师
服务保障
亿万用户使用好评率98%
正在服务的律师
郑桃林律师
湖北楚同律师事...
易轶律师
北京家理律师事...
韩佩霞律师
江苏大昶律师事...
张嘉宝律师
广东生龙律师事...
吴伟涛律师
海南国社律师事...
信金国律师
北京家问律师事...
罗钟亮律师
浙江绣湖律师事...
薛小玲律师
天津德敬律师事...
郑小克律师
重庆瀚沣律师事...
邢环中律师
上海金茂凯德律...
胡静律师
四川胡云律师事...
彭彦林律师
四川兴蓉律师事...
黄谊欣律师
广东广荣律师事...
谭海波律师
广东江湾律师事...
孙术校律师
河北英利律师事...
李胜春律师
湖南公言(深圳...
邓霞律师
重庆海力律师事...
都燕果律师
四川循定律师事...
立即问律师
99%用户选择
大家也在问
为你推荐
一般房屋买卖反诉状怎么写
建设工程质量反诉状一般需要写明反诉人的相关身份信息，如果有法定代表人，则需要写明法定代表人的身份信息。然后需要说明此次反诉的请求，并且具体阐明此次事件的具体情形以及进行追诉赔偿的理由。
10w+浏览
诉讼仲裁
我和我老公离婚后，我老公一直问我要孩子的抚养费，由于我没有收入来源，而且我还听说孩子在家被虐待，我想反诉他，问一下变更抚养权反诉状一般怎么写呢？
[律师回复] 你好，司法实践中变更抚养权反诉状可以这样写：
变更子女抚养权民事起诉书
原告：
被告：
案由：变更抚养关系纠纷
诉讼请求：
1、依法判令原被告的未成年子女 由原告抚养。
2、依法判令被告从 始按照每月 元标准支付原告抚养费。
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
原被告因感情不和于 经 依法解除婚姻关系，根据原被告 内容，双方需要抚养的未成年子女 由被告抚养，关于抚养费的标准为原告按照每月 元的标准支付被告抚养费。 从 年开始，被告并未和需要抚养的子女 共同生活，而是在外独自生活，对 的生活和学习从未关心和照顾。被迫无奈， 一直随 生活， 平常的学习和生活费用也是由 承担， 也曾多次表示，愿意随原告共同生活。
综上所述，被告的上述行为已严重不适合在继续抚养 ，孩子随被告生活将使未成年人的身心遭受不利影响，而原告现在有一定的抚养条件和能力，为此，原告特起诉至法院，要求人民法院依法判令原被告双方未成年子女 由原告抚养，同时，要求被告按照每月 元标准承担孩子的抚养费。请人民法院依法裁决。 此致 人民法院
具状人（签名）：
具状时间：
变更子女抚养权民事起诉书
原告：
被告：
案由：变更抚养关系纠纷
诉讼请求：
1、依法判令原被告的未成年子女 由原告抚养。
2、依法判令被告从 始按照每月 元标准支付原告抚养费。
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
原被告因感情不和于 经 依法解除婚姻关系，根据原被告 内容，双方需要抚养的未成年子女 由被告抚养，关于抚养费的标准为原告按照每月 元的标准支付被告抚养费。 从 年开始，被告并未和需要抚养的子女 共同生活，而是在外独自生活，对 的生活和学习从未关心和照顾。被迫无奈， 一直随 生活， 平常的学习和生活费用也是由 承担， 也曾多次表示，愿意随原告共同生活。
综上所述，被告的上述行为已严重不适合在继续抚养 ，孩子随被告生活将使未成年人的身心遭受不利影响，而原告现在有一定的抚养条件和能力，为此，原告特起诉至法院，要求人民法院依法判令原被告双方未成年子女 由原告抚养，同时，要求被告按照每月 元标准承担孩子的抚养费。请人民法院依法裁决。 此致 人民法院
具状人（签名）：
具状时间：
10w+浏览
快速解决“婚姻家庭”问题
我家也拆迁的问题发生了纠纷，现在准备反诉。想要问一下一般情况下拆迁反诉状怎么写呢？
[律师回复] 反诉人:××省××市××有限公司。地址:××省××市××街××号。
法定代表人:王××,××有限公司经理。
被反诉人 (本诉原告 ) :××省××市××有限公司。 地址:××省××市××街××号。 法定代表人:李××,××有限公司经理。
反诉请求:
1. 要求被反诉人支付××费××××元。
2. 被反诉人应负担案件全部受理费。
事实与理由:反诉人与被反诉人于 200×年月日签订了合同。合同约定:……。
反诉人认为:……。基于上述事实,特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条 的规定 ; 提出反诉,请法院依法公正判决,以维护反诉人的合法权益。
此致
×××区人民法院
反诉人:××省××市××有限公司 2009年×月×日
法定代表人:王××,××有限公司经理。
被反诉人 (本诉原告 ) :××省××市××有限公司。 地址:××省××市××街××号。 法定代表人:李××,××有限公司经理。
反诉请求:
1. 要求被反诉人支付××费××××元。
2. 被反诉人应负担案件全部受理费。
事实与理由:反诉人与被反诉人于 200×年月日签订了合同。合同约定:……。
反诉人认为:……。基于上述事实,特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条 的规定 ; 提出反诉,请法院依法公正判决,以维护反诉人的合法权益。
此致
×××区人民法院
反诉人:××省××市××有限公司 2009年×月×日
2.6w浏览
朋友想写一份自诉案件反诉状，不知道应该怎么写，咨询一下一般自诉案件反诉状应该怎么写呢
[律师回复] 反诉人(本诉被告人)：_____________________
被反诉人(本诉自诉人)：____________________
反诉请求：__________________________
事实与理由：
_______证据和证据来源，证人姓名和住址：
此致
______人民法院
反诉人：_________
___年__月__日
附：本反诉状副本__份。
被反诉人(本诉自诉人)：____________________
反诉请求：__________________________
事实与理由：
_______证据和证据来源，证人姓名和住址：
此致
______人民法院
反诉人：_________
___年__月__日
附：本反诉状副本__份。
6w浏览
我们家因为小区物业服务不合格没有缴纳物业费，结果被物业给告了，我们准备反诉，问一下物业费官司反诉状一般都怎么写？
[律师回复] 你好，撰写反诉状没有固定的格式，你可以参考以下内容：
反诉人(本诉被告)________________(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址)
被反诉人(本诉原告)______________(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址)
反诉请求:___________________________________________________________
事实与理由:_______________________________(写明事情具体起因、经过、内容、及有关法律、政策依据等)
证据和证据来源:______________________________________________________
此致
______人民法院
附:本反诉状副本___份
具状人:_____________
_____年_____月_____日
反诉人(本诉被告)________________(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址)
被反诉人(本诉原告)______________(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址)
反诉请求:___________________________________________________________
事实与理由:_______________________________(写明事情具体起因、经过、内容、及有关法律、政策依据等)
证据和证据来源:______________________________________________________
此致
______人民法院
附:本反诉状副本___份
具状人:_____________
_____年_____月_____日
2.3k浏览
浏览更多不如直接问
获取专业解答，125200 人正在咨询
反诉状怎么写
反诉必须是本案的被告针对本案的原告，不能是其他人，本案的第三人也不可以，且提起反诉的时间限制在举证期限届满前。反诉的提起必须是向同一个法院提起，不能反诉的案件有专属管辖的法院，这样是不符合反诉的条件的，且反诉的程序必须和本诉的程序一样，不能一个是简易程序一个是普通程序。
10w+浏览
诉讼仲裁
我现在因为一个经济纠纷的问题，在打官司。我对一审结果不服。想要上诉，不知道二审怎么写反诉状呢？
[律师回复] 正在二审的案件，上诉人不可以另案起诉。法院也不会受理的。
《民事诉讼法》第一百七十条 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
(一)原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
(二)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
(三)原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
(四)原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。
《民事诉讼法》第一百七十条 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
(一)原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
(二)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
(三)原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
(四)原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。
10w+浏览
快速解决“刑事辩护”问题
我一个朋友现在准备起诉，不知道应该要怎么弄。想要问一下一般来说反诉之后原告写辩诉状吗？
[律师回复] 反诉就是你原告变成了被告，由反诉方提出对你不利的证据，你要多收集一些对你有利的证据，击破对方的阴谋。
2.4w浏览
反诉状上诉状怎么写
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 民事上诉状的写法：
(一)首部。应按顺序定出下列事项：
1、标题“民事上诉状”。
2、当事人的基本情况：先定上诉人，后定被上诉人，包括姓名、性别、年龄、籍贯、住址等内容。特别注意应把当事人在一审中的诉讼地位加以备注。例如：“上诉人(一审被告)”，“被上诉人(一审原告)”。
3、不服原审判决或裁定的事由。如“上诉人因××一案，不服×××人民于×年×月×日×字第×号民事判决(或裁定)，现提出上诉，上诉的请求理由如下：”即转入正文。
(二)请求和理由。这部分应先写提出上诉的诉讼请求，后说明上诉的理由。诉讼请求应明确、概括、简洁，使人一目了然。上诉的理由关系到上诉请求能否成立，是用以论证上诉请求的，因此要充分有力、击中要害。上诉理由应根据具体情况从三个方面或其中这一来阐述。首先，应针对原判认定的事实是否有错误，有没有遣遗漏的重要事实，用以认定事实的证据是否可靠进行分析论证。其二，分析原审对案件定性是否正确，运用法律有没有错误。最后，分析一审案件在审理过程中有无违反诉讼程序，可能影响判的正确性。
(三)结尾，要写清“此致”“×××人民”，并在右下方由上诉人签名盖章，注明年、月、日。
(四)附项。
写明下列事项：
1、上诉状副本××份。
2、书证、物证各××件。
4.5w浏览
由于我最近要写一个反诉状，不明白该咋写，所以我想请问一下彩礼反诉状范文怎样写呢？麻烦尽快回答我。
[律师回复] 结婚彩礼是现代婚姻的一个重头戏,随着生活水平的不断提高结婚彩礼也是水涨船高。由于地区经济的差异、民族习俗的差异，不同地方对彩礼金额以及彩礼形式的要求有所不同，各地结婚彩礼一般多少钱及中国结婚彩礼分布图成为很多未婚男女的一大关注点。
4.6w浏览
问题紧急？在线问律师 >
2950 位律师在线，高效解决问题
一般来说离婚申诉状怎样写
离婚申诉状要写明双方具体的身份信息，以及进行离婚的诉讼请求，同时在离婚诉讼状中还需要写明抚养权以及财产分割当中自身的诉求，同时阐明案件的具体情形以及上诉原因。需要注意的是，在提交上诉状的同时也可以提交相关的证据。
10w+浏览
婚姻家庭
朋友最近想要进行法律诉讼，想请问律师被告要写反诉状吗，如何进行反诉状的书写，希望得到详细解答
[律师回复] 所谓反诉,是指:在同一案件中,原审的被告基于同一事实向原告提出的主张.反诉最主要的一点是:只能是同一案件的被告向原告提起.而你所说的要同时向原告和被告一主张权利,而在原审中,被告一作为被告,不能作为反诉中的被反诉人的.因此,如果你想提起反诉,则不能将原审的被告一作为被反诉人,只能列原告为被反诉人,你是反诉人.而在本案中,被告一将车辆借与无驾照的原告,其有严重过错,对你的损失肯定要承担责任的.因此,建议另行起诉,你是原告,列原告和被告一为被告,这样你的权利才能得到全面的保护.
7.8k浏览
快速解决“刑事辩护”问题
朋友发生了交通事故， 不知道是怎么写的，所以请问一下交通事故反诉状范本是怎么写的呢
[律师回复] 反诉人（本诉被告）：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
被反诉人（本诉原告）：
地址：
法定代表人：
反诉请求：
1、判令被反诉人赔偿损失 元（暂计至起诉之日，后续损失将按实际追加请求）；
2、反诉诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
反诉人向被反诉人出售__产品，被反诉人陆续收货付款。后因被反诉人无力付款，将未用完的产品退回反诉人，并承诺尽快付清欠付货款。此后，被反诉人于2008年 月 日付款__元，于2009年 月 日付款__元。在反诉人等待被反诉人进一步付款之际，被反诉人恶意提起诉讼，并申请法院查封反诉人的银行存款__元。
反诉人的这笔存款，是用来购进原材料的，但因被反诉人的错误查封，致使反诉人无法支付材料款，并因材料不能及时到位，造成直接经济损失__万元。此后，反诉人为了保证公司运营，从民间高利借款__元，每月利息损失__元。为应诉，反诉人损失律师费__元。截止反诉之日，因被反诉人错误申请财产保全，反诉人共遭受损失__元，且损失仍在扩大。
被反诉人没有任何证据证明反诉人应当承担产品责任，并且被诉人因无力付款而退回的货物，当即被另一客户使用，不存在任何产品质量问题。因此，被反诉人的诉讼请求应予驳回，被反诉人的财产保全申请错误，且已给反诉人造成了实际经济损失。反诉人请求贵院在查明本诉事实、判决驳回原告起诉的同时，判决支持反诉人的请求。
此致
__人民法院
地址：
法定代表人：
委托代理人：
被反诉人（本诉原告）：
地址：
法定代表人：
反诉请求：
1、判令被反诉人赔偿损失 元（暂计至起诉之日，后续损失将按实际追加请求）；
2、反诉诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
反诉人向被反诉人出售__产品，被反诉人陆续收货付款。后因被反诉人无力付款，将未用完的产品退回反诉人，并承诺尽快付清欠付货款。此后，被反诉人于2008年 月 日付款__元，于2009年 月 日付款__元。在反诉人等待被反诉人进一步付款之际，被反诉人恶意提起诉讼，并申请法院查封反诉人的银行存款__元。
反诉人的这笔存款，是用来购进原材料的，但因被反诉人的错误查封，致使反诉人无法支付材料款，并因材料不能及时到位，造成直接经济损失__万元。此后，反诉人为了保证公司运营，从民间高利借款__元，每月利息损失__元。为应诉，反诉人损失律师费__元。截止反诉之日，因被反诉人错误申请财产保全，反诉人共遭受损失__元，且损失仍在扩大。
被反诉人没有任何证据证明反诉人应当承担产品责任，并且被诉人因无力付款而退回的货物，当即被另一客户使用，不存在任何产品质量问题。因此，被反诉人的诉讼请求应予驳回，被反诉人的财产保全申请错误，且已给反诉人造成了实际经济损失。反诉人请求贵院在查明本诉事实、判决驳回原告起诉的同时，判决支持反诉人的请求。
此致
__人民法院
2.2k浏览
我想问一下反诉程序违法上诉状一般来说要怎么写？我的一个朋友最近因为打官司，需要上反诉诉讼状。
[律师回复] 民事上诉状(民事案件的法人或其他组织提出上诉用)
上诉人名称：
所在地址：
法定代表人(或代表人)姓名
职务 电话
企业性质 工商登记核准号
经营范围和方式
开户银行 账号
被上诉人名称：
所在地址：
法定代表人(或代表人)姓名
职务 电话
上诉人因________一案，不服________人民法院____年____月____日( )字第 号，现提出上诉。
上诉请求
___________________________________________________
___________________________________________________
上诉理由
___________________________________________________
___________________________________________________
此致
________人民法院
附：本上诉状副本____份
上诉人：(盖章)
年 月 日
上诉人名称：
所在地址：
法定代表人(或代表人)姓名
职务 电话
企业性质 工商登记核准号
经营范围和方式
开户银行 账号
被上诉人名称：
所在地址：
法定代表人(或代表人)姓名
职务 电话
上诉人因________一案，不服________人民法院____年____月____日( )字第 号，现提出上诉。
上诉请求
___________________________________________________
___________________________________________________
上诉理由
___________________________________________________
___________________________________________________
此致
________人民法院
附：本上诉状副本____份
上诉人：(盖章)
年 月 日
2.7w浏览
请问车辆损失反诉状范文一般来说要怎么写？我的一个亲戚最近出了交通事故，车被撞了，他想打官司。
[律师回复] 你好。关于车辆损失反诉状范文一般来说要怎么写的问题，民事反诉状（格式） 反诉人：（本诉被告人）（是公民的应写明姓名、出生日期、民族、性别、工作单位或住址、联系电话；是法人或其他组织的，应写明名称、住所、法定代表人或负责人的姓名、职务、联系电话） 委托代理人：（公民代理的应写明姓名、性别、出生年月、住所或工作单位；律师代理的应写明姓名和所属的律师事务所。） 被反诉人：（本诉原告人）（参照反诉人的写法） 被反诉人向你院提起的 之诉，现反诉人因 ，特向你院提起反诉。 反诉请求： 事实和理由： 此致 ☆☆☆人民法院 反诉人：（签名或盖章） 年 月 日
1.4w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
一般被告离婚答辩状怎么写
离婚案件的答辩状需要先写标题，介绍答辩人的基本情况和答辩案由，答辩理由并不是法律强行规定的，应该结合原告的诉讼状和离婚案件的实际情况写，除此之外被告方可以提出本人的答辩请求，在答辩状结尾的部分应该写清楚答辩时间，法院的名称及本人签名等内容。
10w+浏览
婚姻家庭
你好，我叔叔被人告上法庭了，他很不服气，所以我想知道，对反诉不服上诉状一般是要怎么写的啊？
[律师回复] 上诉状的内容，应当包括当事人的姓名，法人的名称及其法定代表人的姓名或者其他组织的名称及其主要负责人的姓名；原审人民法院名称、案件的编号和案由；上诉的请求和理由。如您不会写，可以委托律师代理。
中华人民共和国民事诉讼法
第一百六十五条
上诉应当递交上诉状。上诉状的内容，应当包括当事人的姓名，法人的名称及其法定代表人的姓名或者其他组织的名称及其主要负责人的姓名；原审人民法院名称、案件的编号和案由；上诉的请求和理由。
中华人民共和国民事诉讼法
第一百六十五条
上诉应当递交上诉状。上诉状的内容，应当包括当事人的姓名，法人的名称及其法定代表人的姓名或者其他组织的名称及其主要负责人的姓名；原审人民法院名称、案件的编号和案由；上诉的请求和理由。
10w+浏览
快速解决“刑事辩护”问题
我想问一下劳动纠纷二审法院反诉状一般要怎么写？我的一个朋友最近接到了一份劳动纠纷裁定书，他准备要打官司。
[律师回复] 反诉人（本诉被告）：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
被反诉人（本诉原告）：
地址：
法定代表人：
反诉请求：
1、判令被反诉人赔偿损失 元（暂计至起诉之日，后续损失将按实际追加请求）；
2、反诉诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
反诉人向被反诉人出售__产品，被反诉人陆续收货付款。后因被反诉人无力付款，将未用完的产品退回反诉人，并承诺尽快付清欠付货款。此后，被反诉人于2008年 月 日付款__元，于2009年 月 日付款__元。在反诉人等待被反诉人进一步付款之际，被反诉人恶意提起诉讼，并申请法院查封反诉人的银行存款__元。
反诉人的这笔存款，是用来购进原材料的，但因被反诉人的错误查封，致使反诉人无法支付材料款，并因材料不能及时到位，造成直接经济损失__万元。此后，反诉人为了保证公司运营，从民间高利借款__元，每月利息损失__元。为应诉，反诉人损失律师费__元。截止反诉之日，因被反诉人错误申请财产保全，反诉人共遭受损失__元，且损失仍在扩大。
被反诉人没有任何证据证明反诉人应当承担产品责任，并且被诉人因无力付款而退回的货物，当即被另一客户使用，不存在任何产品质量问题。因此，被反诉人的诉讼请求应予驳回，被反诉人的财产保全申请错误，且已给反诉人造成了实际经济损失。反诉人请求贵院在查明本诉事实、判决驳回原告起诉的同时，判决支持反诉人的请求。
此致
__人民法院
具状人：
以上就是对劳动纠纷二审法院反诉状一般要怎么写的解释。
地址：
法定代表人：
委托代理人：
被反诉人（本诉原告）：
地址：
法定代表人：
反诉请求：
1、判令被反诉人赔偿损失 元（暂计至起诉之日，后续损失将按实际追加请求）；
2、反诉诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
反诉人向被反诉人出售__产品，被反诉人陆续收货付款。后因被反诉人无力付款，将未用完的产品退回反诉人，并承诺尽快付清欠付货款。此后，被反诉人于2008年 月 日付款__元，于2009年 月 日付款__元。在反诉人等待被反诉人进一步付款之际，被反诉人恶意提起诉讼，并申请法院查封反诉人的银行存款__元。
反诉人的这笔存款，是用来购进原材料的，但因被反诉人的错误查封，致使反诉人无法支付材料款，并因材料不能及时到位，造成直接经济损失__万元。此后，反诉人为了保证公司运营，从民间高利借款__元，每月利息损失__元。为应诉，反诉人损失律师费__元。截止反诉之日，因被反诉人错误申请财产保全，反诉人共遭受损失__元，且损失仍在扩大。
被反诉人没有任何证据证明反诉人应当承担产品责任，并且被诉人因无力付款而退回的货物，当即被另一客户使用，不存在任何产品质量问题。因此，被反诉人的诉讼请求应予驳回，被反诉人的财产保全申请错误，且已给反诉人造成了实际经济损失。反诉人请求贵院在查明本诉事实、判决驳回原告起诉的同时，判决支持反诉人的请求。
此致
__人民法院
具状人：
以上就是对劳动纠纷二审法院反诉状一般要怎么写的解释。
2.2k浏览
我现在因为感情出现了问题，在闹离婚。财产发生了纠纷我们，现在我想要反诉，不知道离婚案刑事反诉状要怎么写
[律师回复] 反诉人：（姓名、性别、年龄、身份证号码、民族、籍贯、职业、家庭住址、联系方式）。
被反诉人：（基本情况同上）。
反诉请求：
·····（写明追究被反诉人的刑事责任）
事实与理由：
·····（写明被反诉人犯罪行为的时间、地点、手段、情节和危害后果等案件情况。要针对案情，根据法律规定和政策精神及犯罪构成原理，分析被反诉人行为的性质，说明应该如何处理）
证据来源：
····（证明被反诉人犯罪的证据名称、件数等）
此致
临沭县人民法院
附：本反诉状副本 份
反诉人：
年 月 日
被反诉人：（基本情况同上）。
反诉请求：
·····（写明追究被反诉人的刑事责任）
事实与理由：
·····（写明被反诉人犯罪行为的时间、地点、手段、情节和危害后果等案件情况。要针对案情，根据法律规定和政策精神及犯罪构成原理，分析被反诉人行为的性质，说明应该如何处理）
证据来源：
····（证明被反诉人犯罪的证据名称、件数等）
此致
临沭县人民法院
附：本反诉状副本 份
反诉人：
年 月 日
1.3w浏览
反诉状怎样写？
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 一、诉状的基本结构
民事诉状一般分为五大基本部分：
1、文头。一般写“民事书”或“民事状”。
2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的，还要列明第三人。
自然人诉讼主体的，要按照“姓名，性别，民族，出生年月日，职业，住址，身份证号、联系方式”的顺序写明。其中姓名、性别、出生年月日(确实不清楚的可以写个大概年龄)住址、联系方式5项是必须有的。
单位诉讼主体的，要写明单位名称、法定代表人、住址(住所地)联系方式，最好能附有其营业执照的复印件。
3、诉讼请求。诉讼请求要用序号分开，每条按照“请求依法判令”的格式来写。另外，现在有的要求诉状还要列明案由。但案由不是必须有的部分。
4、事实与理由。即先说明事实(比如受到侵害)，再说明要求赔偿的理由(实体法的规定)和提讼(程序法的规定)的理由。实践中为了简便，有些简单的案件也可以不详细列明理由，只写“依法应承担责任”、“依法至贵院”即可。
5、文尾。文尾要写清递交诉状的、具状人(原告)时间。向人民递交的诉状中，必须有至少一份是由具状人亲笔签字(盖章、按手印)的原件。
民事诉状一般分为五大基本部分：
1、文头。一般写“民事书”或“民事状”。
2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的，还要列明第三人。
自然人诉讼主体的，要按照“姓名，性别，民族，出生年月日，职业，住址，身份证号、联系方式”的顺序写明。其中姓名、性别、出生年月日(确实不清楚的可以写个大概年龄)住址、联系方式5项是必须有的。
单位诉讼主体的，要写明单位名称、法定代表人、住址(住所地)联系方式，最好能附有其营业执照的复印件。
3、诉讼请求。诉讼请求要用序号分开，每条按照“请求依法判令”的格式来写。另外，现在有的要求诉状还要列明案由。但案由不是必须有的部分。
4、事实与理由。即先说明事实(比如受到侵害)，再说明要求赔偿的理由(实体法的规定)和提讼(程序法的规定)的理由。实践中为了简便，有些简单的案件也可以不详细列明理由，只写“依法应承担责任”、“依法至贵院”即可。
5、文尾。文尾要写清递交诉状的、具状人(原告)时间。向人民递交的诉状中，必须有至少一份是由具状人亲笔签字(盖章、按手印)的原件。
3.2w浏览
问题紧急？在线问律师 >
2950 位律师在线，高效解决问题
一般离婚案件起诉状怎么写
离婚案件的起诉状首先要写明原告和被告的相关身份信息，其册再写明原告的诉讼请求以及事实和理由，最后还要附上相关的证据来证明原告的诉讼请求。法院在收到起诉状以及相关证据后，会判断是否受理本案。
10w+浏览
婚姻家庭
反诉状怎么写？
[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 在日常生活中，也许很多人会听说刑事判决书这种法律文书类型，但并不知道这一文书的相关情况及其所代表的意义，那么，刑事判决书是什么 刑事判决书应当怎么写
其实，刑事判决书是人民法院审理刑事案件终结后所制作的一份文书，该文书是依查明的事实和适用的法律，对被告人所触犯的罪行作出的具有法律约束力的判决。也就是说，刑事判决书对被告人的具体罪名进行了阐述，并将案件涉及的相关事实及法律问题进行了具体的分析，是依法办案的结果。
对于一份刑事判决书而言，在正文部分就应当写明以下情况：
1.被告人的基本情况，包括被告人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址、职务、以前是否受过刑事处罚、是否被逮捕、羁押日期等
2.辩护人和公诉人的情况
3.判决认定的事实、理由和适用的法律依据
4.判决结果和上诉期间和上诉的。
综上，一份刑事判决书在书写的时候应清楚写明查明的案件事实及适用的法律，使得案件当事人能清楚知晓判决结果的来源，真正做到遵法、守法、懂法。
4w浏览
快速解决“诉讼仲裁”问题
我有一个亲戚的儿子做的是建设工程施工，因为延误工期被起诉，打算反诉，反诉状建设工程怎么写的
[律师回复] 民事反诉状
反诉人（本诉被告）：陕西国际建设工程有限公司
法定代表人：## 经理
住所地：西安市碑林区##
被反诉人（本诉原告）：陕西##实业有限公司
法定代表人： 经理
住所地：西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。
反诉请求：
1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》；
2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失 860000 元；
3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。
事实和理由：
2012年6月20日，反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》，反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工，双方在合同约定相关内容，第11条对工程款支付进行了明确约定，合同第18条对违约索赔进行了明确约定。
合同签订后，反诉人组织安排施工，每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的，已经完成#楼主体封顶，#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款，虽经反诉人多次要求，但其就是不按时足额支付。所以，造成农民工工资无法发放，材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶，而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。
工程已近收尾，合同大部分反诉人已经履行完毕，此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致，所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为，造成农民工工资无法发放，材料供应商欠款利息索赔，给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用，为了维护正常市场经济秩序，本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。
综上所述，反诉人认为，合同目的已经基本完成，由于被反诉人迟延支付工程进度款，导致进度放缓，望法院察明案情，依法裁判，依法维护建筑工人的合法权益。
此致
陕西人民法院
反诉人：陕西国际建设工程有限公司
2013年8月31日
反诉人（本诉被告）：陕西国际建设工程有限公司
法定代表人：## 经理
住所地：西安市碑林区##
被反诉人（本诉原告）：陕西##实业有限公司
法定代表人： 经理
住所地：西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。
反诉请求：
1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》；
2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失 860000 元；
3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。
事实和理由：
2012年6月20日，反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》，反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工，双方在合同约定相关内容，第11条对工程款支付进行了明确约定，合同第18条对违约索赔进行了明确约定。
合同签订后，反诉人组织安排施工，每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的，已经完成#楼主体封顶，#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款，虽经反诉人多次要求，但其就是不按时足额支付。所以，造成农民工工资无法发放，材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶，而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。
工程已近收尾，合同大部分反诉人已经履行完毕，此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致，所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为，造成农民工工资无法发放，材料供应商欠款利息索赔，给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用，为了维护正常市场经济秩序，本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。
综上所述，反诉人认为，合同目的已经基本完成，由于被反诉人迟延支付工程进度款，导致进度放缓，望法院察明案情，依法裁判，依法维护建筑工人的合法权益。
此致
陕西人民法院
反诉人：陕西国际建设工程有限公司
2013年8月31日
1.2k浏览
我要写反诉状，请问房屋租赁纠纷反诉状怎么写
[律师回复] 诉被告：××省××市××有限公司。地址：××省××市××街××号。法定代表人：王××，××有限公司经理。被反诉人(本诉原告)：××省××市××有限公司。地址：××省××市××街××号。法定代表人：李××，××有限公司经理。反诉请求：1．要求被反诉人支付××费××××元。2．被反诉人应负担案件全部受理费。事实与理由：反诉人与被反诉人于200×年月日签订了合同。合同约定：……。反诉人认为：……。基于上述事实，特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定；提出反诉，请依法公正判决，以维护反诉人的合法权益。此致×××区人民反诉人：××省××市××有限公司2009年×月×日
3.3w浏览
我要写反诉状，请问房屋租赁纠纷反诉状怎么写
[律师回复] 诉被告：××省××市××有限公司。地址：××省××市××街××号。法定代表人：王××，××有限公司经理。被反诉人(本诉原告)：××省××市××有限公司。地址：××省××市××街××号。法定代表人：李××，××有限公司经理。反诉请求：1．要求被反诉人支付××费××××元。2．被反诉人应负担案件全部受理费。事实与理由：反诉人与被反诉人于200×年月日签订了合同。合同约定：……。反诉人认为：……。基于上述事实，特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定；提出反诉，请依法公正判决，以维护反诉人的合法权益。此致×××区人民反诉人：××省××市××有限公司2009年×月×日
4.8w浏览
浏览更多不如直接问
获取专业解答，125200 人正在咨询
