光伏发电购销合同范本是怎样的?怎么写光伏发电购销合同?

最新修订 | 2024-02-20
浏览10w+
田昊律师
田昊律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:993人
专家导读 甲方要求;乙方同意向甲方出售太阳能光伏系统,用于企业光伏屋顶发电;工程期限;付款方式;质量保证;售后服务;违约责任;不可抗力;甲方、乙方盖章;签约日期。
光伏发电购销合同范本是怎样的?怎么写光伏发电购销合同?

光伏发电是一种新型清洁无污染的发电方式。常规能源终究有耗尽的一天,而且我国的一次能源储量远远低于世界的平均水平。所以像光伏发电这种可再生能源急需开发。但是您知道光伏发电购销合同怎么写吗?下面律图小编就为您整理了一篇光伏发电购销合同范本

光伏发电购销合同范本

根据《民法典》要求,为了确保光伏电站项目顺利完成,明确甲乙双方责任、权利和经济关系,达成以下合同条款:

1、甲方要求:

a、使用地域: 甲方公司厂房屋顶 ,年均日光照时间:2000 小时;

b、 乙方经过对甲方安装现场实际勘测,科学合理的制订光伏电站安装方式及容量,确定项目方案。

c、乙方配合对光伏电站项目申请备案,到电业管理部门办理其项目相关手续,申请国家补贴。

d、 提供项目基础资料。甲方应按合同约定、法律或行业规定,向乙方提供设计需要的项目基础资料。

2、 乙方同意向甲方出售太阳能光伏系统,用于 企业光伏屋顶发电

a、乙方有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计,并对其设计的工艺技术和(或)建筑功能,及工程的安全、环境保护、职业健康的标准,设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因,造成的费用增加、竣工日期延误,由乙方承担。

项目建设;乙方负责合同产品的安装、调试工作,由甲方提供便利、友好配合;

b、甲方的光伏电站项目安装现场如涉及公共区域,需要提供物业管理部门证明,法人单位需要提供营业执照,自然人需要提供个人身份证明和房产证明;

3、甲方可以自行管理光伏电站,也可以有偿委托乙方管理其电站,需要签署甲乙双方光伏电站管理协议。

4、 工程期限:自甲方支付乙方工程前期预付款起至 个工作日止;

本项目自 年 月 日开始施工,至 年 月 日施工完成并达到验收条件。乙方协助甲方整理项目相关资料备案,等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后,延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期,经甲乙双方约定,其违约方违约金额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外

5、 付款方式:

按合同要求分期付款:

(a) 在本合同生效后个工作日内,甲方应支付乙方前期预付款(大

写) 元;

(b) 在供货前 个工作日内,甲方应支付乙方工程款(大写) 元。

(c) 在到货后 个工作日内,甲方应支付乙方工程款(大写) 元。

(d) 在约定的质保期结束后 个工作日内,甲方应支付乙方剩余

质保金(大写) 元。罚款总额不超过质保金总额。

6、 质量保证:

乙方所提供的合同产品整体质量保证期限依法为 年,其中:光伏组件质量保证期为: 年;支架质量保证期为: 年;汇流箱质量保证期为:年;并网逆变器质量保证期为: 年;工程供货及安装均参照符合国家有关标准,如甲方有特殊要求,经甲、乙双方商议另行约定作为附件,与本合同具备同样的法律效力。

7、 售后服务:

质保期内,乙方要在甲方告知后的第一时间内赶赴合同产品质量问题现场进行免费售后服务,乙方为甲方提供终身有偿维护,质保期内,甲方享有配件及工时的免费服务。

8、违约责任

在本合同履行期间,甲乙双方如有违约造成的经济损失,由违约方负责赔偿违约金,即项目静态投资额的5%。如有未尽事宜,甲乙双方本

着友好协商的原则处理,补充商榷协议。

9、不可抗力:应按相关法律规定解决。

10、甲、乙双方如有争议,应通过双方友好协商解决,如果不能解决,应提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或诉至乙方所在地法院裁判; 本合同一经甲乙双方签字或盖章,即时生效。 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份

甲方(加盖公章): 委托人: 地址: 电话: 签约日期:

乙方(加盖公章): 委托人:

地址: 电话: 签约日期:

《民法典》(2021.1.1生效)第五百九十五条 【买卖合同定义】买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。

第五百九十六条 【买卖合同条款】买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。

以上就是律图小编为您整理的光伏发电购销合同范本。光伏发电这种可再生能源的运用方式在一次能源紧缺的今天必将大行其道。各个国家也在积极的研究更多的新能源、清洁能源的运用方式,开发新能源已经成为了一种趋势。更多相关知识您可以咨询律图律师

文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
咨询助手提示您
全文4.3千字,阅读时间约15分钟
直接问律师最快9秒应答
继续阅读
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3958位律师在线平均3分钟响应99%好评
光伏发电购销合同范本是怎样的?怎么写光伏发电购销合同?
一键咨询
  • 宿迁用户1分钟前提交了咨询
    162****6705用户2分钟前提交了咨询
    164****1432用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    137****6483用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    178****8252用户1分钟前提交了咨询
    153****3005用户2分钟前提交了咨询
    160****6800用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    132****0724用户1分钟前提交了咨询
    151****1028用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
  • 泰州用户4分钟前提交了咨询
    134****2212用户3分钟前提交了咨询
    174****6860用户2分钟前提交了咨询
    178****0007用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    174****0227用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    174****7213用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    135****1362用户3分钟前提交了咨询
    144****1445用户1分钟前提交了咨询
律图法律咨询
汇聚全国海量律师、律师实名认证
快速问律师
无需等待
最快9秒回复、24小时不限次沟通
优选律师
根据问题为您优选专业律师
服务保障
亿万用户使用好评率98%
正在服务的律师
彭彦林律师 彭彦林律师
四川兴蓉律师事...
张嘉宝律师 张嘉宝律师
广东生龙律师事...
胡静律师 胡静律师
四川胡云律师事...
邓霞律师 邓霞律师
重庆海力律师事...
谭海波律师 谭海波律师
广东江湾律师事...
韩佩霞律师 韩佩霞律师
江苏大昶律师事...
吴伟涛律师 吴伟涛律师
海南国社律师事...
都燕果律师 都燕果律师
四川循定律师事...
邢环中律师 邢环中律师
上海金茂凯德律...
罗钟亮律师 罗钟亮律师
浙江绣湖律师事...
黄谊欣律师 黄谊欣律师
广东广荣律师事...
易轶律师 易轶律师
北京家理律师事...
郑小克律师 郑小克律师
重庆瀚沣律师事...
信金国律师 信金国律师
北京家问律师事...
郑桃林律师 郑桃林律师
湖北楚同律师事...
薛小玲律师 薛小玲律师
天津德敬律师事...
孙术校律师 孙术校律师
河北英利律师事...
李胜春律师 李胜春律师
湖南公言(深圳...
立即问律师 99%用户选择

大家也在问

为你推荐
光伏发电国家补偿多少?
光伏发电国家是按照0.42元来进行补偿的,根据我们国家法律当中的规定,如果说一度电的话就可以拿到0.42元的补贴,从此持续20天的时间。光伏发电国家补偿多少,这个问题可以参考本文内容。
10w+浏览
征地拆迁
你好,因为觉得光伏材料蛮有前景的,所以打算跟进一下,请问下光伏购销合同的详情,谢谢了
[律师回复] 政策依据:
光伏发电系统拆迁应当依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》进行补偿。
《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条规定:作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予的补偿包括:
(一)被征收房屋价值的补偿;
(二)因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿;
(三)因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。
市、县级人民政府应当制定补助和奖励办法,对被征收人给予补助和奖励。
根据政策的理解,光伏发电系统除应当补偿电站本身的价值外,还应该补偿电站因为“停产停业损失的补偿”,以及光伏电站未来几年的电费的收入,至于能补偿几年就看您和拆迁人的协商了!目前,光伏发电系统的使用寿命都在25年以上。
因此光伏发电系统在建设之初一定要拿到政府相关部分的许可,如政府或者街道办居委会出具有许可证明,电网公司出具的接入意见等。另外务必保留材料购销合同、施工合同等可以证明电站价值的基础资料。如果将来遇到拆迁,拿出许可证明协商解决,一般能够全额赔偿,具体看如何协商及使用年限,初始合同,票据等。
由于目前国家并未专门出台针对光伏发电系统拆迁与补偿的具体政策,各地市也未有相关的参考依据,因此以上资料仅供大家参考哦。 以上为光伏购销合同的解答
你好律师,规范的光伏发电征地合同怎么写?最好有范本。希望相关法律人士解答,谢谢了。
[律师回复] 征 地 协 议 书
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国土地管理法》和县政府有关征用土地政策的规定,经甲乙双方友好协商,本着互惠互利的原则,甲乙双方就征用蓝天加气站东侧的土地事宜,达成如下征地补偿协议:
一、征用土地面积:该土地面积为 亩,土地座落涑水大街东延伸段南侧,四至为:东至乔村第四居民组地界,南至第六居民组地界,西至南北水渠东边,北至涑水大街规划绿线。
二、征地补偿标准按8.5万元/亩的征地补偿标准计算,共计征地补偿款 万元。乙方不再负担劳力安置。
三、付款方式:
1、自签定本协议之日起,乙方向甲方预交定金壹拾万元整。
2、2013年3月份,甲方把土地表面附属物(树木、农作物、药材、临时建筑设施等)清理完毕后,乙方向甲方付捌拾陆万元整(含一次性青苗赔偿款)。
3、2013年清明后,甲方完成土地上迁坟工作,全部迁坟完毕,甲方有组织性一次性把土地交给乙方,保证乙方施工,乙方向甲方一次性付清征用土地款。
4、乙方按期付款,不得违约。
四、乙方负责征地手续的批复,甲方应全力配合给予提供方便。
五、甲方负责乙方因在土地使用期间引起的与周边群众或单位发生的纠纷的协调,积极为乙方创造一切便利条件,决不允许出现上门滋事、无理取闹、干扰乙方正常施工和生活秩序等现象。
六、违约责任:此协议自双方签字之日起生效,双方不得以任何理由在合同签定时间内单方终止合同,如有发生,一方补偿另一方由此造成的一切损失。
七、其他未尽事宜:由甲乙双方另行协商,并签订补充协议,在合同中未尽事宜经双方协商并签定补充协议,补充协议与本协议均具有法律效力。
八、此协议一式三份,甲乙双方各执一份,村委一份,自签字之日起生效。
甲方盖章: 乙方盖章:
代表签字: 代表签字:
年 月 日
以上是关于光伏发电征地合同的相关解答。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
光伏发电站拆迁赔多少钱
光伏发电拆迁补偿应参照房屋拆迁补偿的标准,被征收财物的价值,由具有相应资质的房地产价格评估机构按照房屋征收评估办法评估确定。若是依旧不知道光伏发电站拆迁赔多少钱可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
征地拆迁
你好,我们公司新上了一个光谱发电的设备。想咨询一份关于光伏发电项目承包合同的具体格式范本?
[律师回复] 安装施工合同
发 包 人: 承 包 人: 签订地点:河南许昌 签订日期:201年月日
1/7页
合同协议书
鉴于发包人拟委托承包人承担 分布式光伏电站工程(以下简称“工程”)的安装施工任务,且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议。
一、 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
承包范围: 电站工程的支架基础及设备的吊装、光伏支架安装、防雷接地系统的连接、组件安装、组串式逆变器安装、交流汇流箱安装、电缆敷设及连接(含交流侧400V 母线的接入安装)、桥架安装、并网交流柜接入柜安装,协助并网接入、协助调试和验收,具体详见工程量清单。
二、 合同工期:
1、计划开工日期: 年 月 日。
2、 计划竣工日期: 年 月 日。
三、 质量标准要求:合格(符合国家和行业验收标准)。
四、 合同方式:本合同是固定总价合同。上述第一条工作内容的所需费用均包含其中。
五、 合同价格:
1、
2、
本工程合同价格为RMB 元(大写 )。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。
六、组成合同的文件
(1) 本合同协议书。
(2) 本合同专用条款。
2/7页
(3) 标准、规范及有关技术文件。
(4) 图纸。
(5) 报价清单。
(6) 双方签订的补充协议。
注:双方有关工程的洽商、变更等协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照国家法律法规及行业规范要求、本合同约定进行施工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
发包人向承包人承诺按照《专用合同条款》中有关合同价款支付规定和支付方式支付合同价款。
八、合同生效
本合同双方约定自双方法定代表人或授权代理人签字并分别加盖公章或合同专用章之日起即生效。
九、其它
本合同一式四份,双方各执两份。
合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
3/7页
发包人:
(公章或合同专用章)
法定代表人(负责人)或 授权代表(签字): 签订日期: 年 月 日
承包人:
(公章或合同专用章)
法定代表人(负责人)或 授权代表(签字): 签订日期: 年 月 日
4/7页
合同专用条款
发包人: 承包人: 项目现场:
1、发包人权责
(1)在工期内协调临时水源、临时电源、设备安保、协调业主方及园区管理部门对施工给予方便(费用由承包人负责) 。
(2)本工程施工期间外加工程如屋顶加固、防水处理等,费用由发包人负责。 (3)组织验收
在承包人按合同规定完成合同项目经试运正常具备验收条件后组织验收工作。
(4)发包人有权检查承包人安全生产、防火管理等工作。督促承包人执行有关安全生产方面的工作,对承包人不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,并进行罚款处理,情节严重的通知政府相关主管部门。
2、承包人权责
(1)服从发包人的管理、组织,按照发包人项目经理的要求提交施工计划;
(2)承包人施工人员进场前必须经过三级安全教育,经考核合格的同时签订有效的上岗安全合同,特种作业人员的持证上岗率必须达100%方能进入现场施工。相关人员无证上岗操作一经被发现,除了进行罚款之外,由承包人承担所带来的后果责任。
(3) 承包人必须严格按照安全操作规程施工,由于违章操作以及无证操作导致发生人身安全事故的,均由承包人自行承担后果。
(4)承包人必须强化施工现场的环境保护及整治,做好文明施工工作。由于不文明施工引起的一切后果及损失,由承包方承担。
(5)承包人负责本工程光伏电站的施工劳务。
3、质量保证
(1)工程质量验收按国家相关的验收标准执行。承包人应保证工程质量达到通过最终本工程项目业主验收的目标,否则,因此承包人应向发包人支付金额为本合同总额10%的违约金,并承担发包人因此遭受的损失,包括但不限于发包人因此支出的所有费用、损失、本工程项目业主向发包人提出的各项索赔等。同时,承包人仍应继续采取措施确保工程质量直致通过本工程项目业主验收为止。
(2)因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,发包人有权要求承包人返工或修改,直至符合要求为止。检查合格后又发现质量问题时,仍由承包人承担责任,进行返工、修改。
(3)承包人应在工程开工前向发包人提供与本工程相关的资质文件、施工资料、施工方案,经发包人认可后才可进行施工。
(4)承包人必须严格按照发包人单位确认的工程施工方案施工,工程施工图纸按照发包人提供的设计图纸以及国家现行的《施工规范》要求施工,保质保量按时完工, 如有现场临时更改设计方案时,承包方需及时通知发包方,得到发包方认可后方可更改。
(5)在屋顶安装施工前,发包人、承包人应安排人员与本工程项目业主方人员一起至厂房屋顶进行查看,确定屋顶是否存在裂缝、破损、漏雨等情况,确定园区物业对屋顶施工是否有特殊要求(如不允许掉落灰尘等),各方对屋顶勘查结论做记录并签字确认。
4、恶劣的气候条件
异常恶劣天气的范围为:连续24 降雨量累计超过200mm 或连续72 累计降雨量达到500mm ;连续6 风速超过38/。
5、付款方式
预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款;
进度款:支架组件安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为进度款;
安装款:所有合同设备安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为安装款; 质保金:质保期满后5个工作日内付10%作为合同质保金。
质量保证期为分布式光伏电站所有设备安装完成后之日算起1年。
6、违约
6/7页
(1)如非因承包人责任,发包人要求中止本合同时,发包人应向承包人支付承包人因此遭受的损失,包括但不限于承包人的窝工人员人工费、机械设备窝工费以及合同总价的10%作为违约金等。
(2)若发包人延期支付合同款,每延期一天发包人应支付延期付款额度的1%违约金,最高不超过合同金额的10%,由此引起的其它法律纠纷由发包人承担。
(3)若因发包人原因导致合同无法执行或解除合同的,发包人应按已完工工程量金额据实支付合同款项并承担合同总价的10%作为违约金。
(4)若因承包人原因导致竣工工期延误,竣工工期每推迟一天承包人承担违约金壹万元,最高不超过合同金额的10%。
7、争议的解决方式:合同双方因本合同的履行发生争议的,应友好协商解决,若协商不成的,可向合同所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
你好律师,请问规范化的光伏电站设计施工合同怎么写?最好有范本。希望相关法律人士解答,谢谢。
[律师回复] ××项目
施工合同
发包人:

承包人:
二零××年×月××日

第一部分 协议书
发包人(全称):×× (简称发包人)
承包人(全称): (简称承包人)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程概况
工程名称:××××二期项目
工程地点:大武86号
工程内容:厂房及仓库
工程立项批准文号: 临发改证[2013]49号
资金来源:自筹
2、工程承包范围
承包范围:施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供)
3、合同工期
开工日期:计划2014年2月10日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准)
竣工日期:开工令日期加本合同总日历天数,计划2014年2月10日-2014年5月10日
合同工期总日历天数:100天
4、质量标准
工程质量标准:合格(其中主体为优质结构)
5、合同价款
金额(大写):预算价约计 万元
6、组成合同文件
本合同文件包括:
1.本合同协议书;
2.本合同专用条款;
3.本合同通用条款;
4.标准、规范及有关技术文件;
5.图纸;
6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
~ 1 / 15 ~
7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。
8、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,具体内容详见“附件1”。
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
10、合同生效
合同订立时间:20××年×月××日
合同订立地点:
本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。
发包人:××××新材料科技有限公司 承包人:
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
邮政编码: 邮政编码:
第二部分
本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外,以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。
第三部分 专用条款
1、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
1.本合同协议书;
2.本合同通用条款;
3.本合同专用条款;
4.标准、规范及有关技术文件;
5.图纸;6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;
7.××项目施工的补充协议。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1本合同语言仅适用汉语。
~ 2 / 15 ~
2.2适用法律及法规
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。
2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:执行国家建筑标准强制性条文(房屋建筑部分)及国家现行工程施工规范和验收标准及建设主管部门有关规定。
发包人提供标准、规范的时间:无。
问题紧急?在线问律师 >
3958 位律师在线,高效解决问题
房屋拆迁光伏发电如何赔偿
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与房屋拆迁光伏发电如何赔偿相关的法律方面知识。
10w+浏览
征地拆迁
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
房屋拆迁光伏发电怎么赔偿
房屋拆迁光伏发电的可以得到的补偿有一个是光伏系统本身价值可以得到的补偿;另外一个就是光伏未来的价值,就是用了光伏系统之后,未来几年的总收入的发电补偿。除了这些之外,还有法定规定的征收房屋价值的补偿、停产停业的补偿等等。
10w+浏览
征地拆迁
你好,我的一个朋友想要一个施工合同,所以我想问下大家农村光伏施工合同范本有没有呢?
[律师回复] 发包人:
(公章或合同专用章)
法定代表人(负责人)或 授权代表(签字): 签订日期: 年 月 日
承包人:
(公章或合同专用章)
法定代表人(负责人)或 授权代表(签字): 签订日期: 年 月 日
4/7页
合同专用条款
发包人: 承包人: 项目现场:
1、发包人权责
(1)在工期内协调临时水源、临时电源、设备安保、协调业主方及园区管理部门对施工给予方便(费用由承包人负责) 。
(2)本工程施工期间外加工程如屋顶加固、防水处理等,费用由发包人负责。
(3)组织验收
在承包人按合同规定完成合同项目经试运正常具备验收条件后组织验收工作。
(4)发包人有权检查承包人安全生产、防火管理等工作。督促承包人执行有关安全生产方面的工作,对承包人不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,并进行罚款处理,情节严重的通知政府相关主管部门。
2、承包人权责
(1)服从发包人的管理、组织,按照发包人项目经理的要求提交施工计划; (2)承包人施工人员进场前必须经过三级安全教育,经考核合格的同时签订有效的上岗安全合同,特种作业人员的持证上岗率必须达100%方能进入现场施工。相关人员无证上岗操作一经被发现,除了进行罚款之外,由承包人承担所带来的后果责任。
(3) 承包人必须严格按照安全操作规程施工,由于违章操作以及无证操作导致发生人身安全事故的,均由承包人自行承担后果。
(4)承包人必须强化施工现场的环境保护及整治,做好文明施工工作。由于不文明施工引起的一切后果及损失,由承包方承担。
(5)承包人负责本工程光伏电站的施工劳务。
3、质量保证
(1)工程质量验收按国家相关的验收标准执行。承包人应保证工程质量达到通过最终本工程项目业主验收的目标,否则,因此承包人应向发包人支付金额为本合同总额10%的违约金,并承担发包人因此遭受的损失,包括但不限于发包人因此支出的所有费用、损失、本工程项目业主向发包人提出的各项索赔等。同时,承包人仍应继续采取措施确保工程质量直致通过本工程项目业主验收为止。
(2)因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,发包人有权要求承包人返工或修改,直至符合要求为止。检查合格后又发现质量问题时,仍由承包人承担责任,进行返工、修改。
(3)承包人应在工程开工前向发包人提供与本工程相关的资质文件、施工资料、施工方案,经发包人认可后才可进行施工。
(4)承包人必须严格按照发包人单位确认的工程施工方案施工,工程施工图纸按照发包人提供的设计图纸以及国家现行的《施工规范》要求施工,保质保量按时完工, 如有现场临时更改设计方案时,承包方需及时通知发包方,得到发包方认可后方可更改。
(5)在屋顶安装施工前,发包人、承包人应安排人员与本工程项目业主方人员一起至厂房屋顶进行查看,确定屋顶是否存在裂缝、破损、漏雨等情况,确定园区物业对屋顶施工是否有特殊要求(如不允许掉落灰尘等),各方对屋顶勘查结论做记录并签字确认。
4、恶劣的气候条件
异常恶劣天气的范围为:连续24 降雨量累计超过200mm 或连续72 累计降雨量达到500mm ;连续6 风速超过38/。
5、付款方式
预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款;
进度款:支架组件安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为进度款;
安装款:所有合同设备安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为安装款; 质保金:质保期满后5个工作日内付10%作为合同质保金。
质量保证期为分布式光伏电站所有设备安装完成后之日算起1年。
6、违约
6/7页
(1)如非因承包人责任,发包人要求中止本合同时,发包人应向承包人支付承包人因此遭受的损失,包括但不限于承包人的窝工人员人工费、机械设备窝工费以及合同总价的10%作为违约金等。
(2)若发包人延期支付合同款,每延期一天发包人应支付延期付款额度的1%违约金,最高不超过合同金额的10%,由此引起的其它法律纠纷由发包人承担。
(3)若因发包人原因导致合同无法执行或解除合同的,发包人应按已完工工程量金额据实支付合同款项并承担合同总价的10%作为违约金。
(4)若因承包人原因导致竣工工期延误,竣工工期每推迟一天承包人承担违约金壹万元,最高不超过合同金额的10%。
7、争议的解决方式:合同双方因本合同的履行发生争议的,应友好协商解决,若协商不成的,可向合同所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
问题紧急?在线问律师 >
3958 位律师在线,高效解决问题
光伏发电遇到拆迁怎么赔偿
首先是光伏发电系统本身的价值赔偿,另外一个赔偿就是光伏系统在未来几年后的总收入补偿。当遇到拆迁的时候,正常情况都是可以得到补偿的,其中补偿还包括了一些征收房屋价值的补偿等。按照相关的法律规定,如果被征收了房屋,可以得到房屋价值的赔偿,以及一些搬迁的补偿。
10w+浏览
征地拆迁
我的朋友的单位现在要转让光伏场。我想知道,谁有光伏居间协议范本?让我参考一下。谢谢。
[律师回复] 合同编号:________________
  委托人:__________________
  签订地点:_______________
  居间人:__________________
  签订时光:___年___月___日
  第一条 委托事项及具体要求:_____________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
  第二条居间期限:从___年___月___日至___年___月___日。
  第三条报酬及支付期限:居间人促成合同成立的报酬为促成合同成立金额的___%或者(大写)___元。委托人应在合同成立后的___日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。
  第四条居间费用的负担:居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用(大写)___元。
  第五条 本合同解除的条件1.当事人就解除合同协商一致;2.因不可抗力致使不能实现合同目的;3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自我的行为证明不履行主要义务;4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
  第六条 委托人的违约职责:___________________________ _________________________________________________________
  第七条 居间人的违约职责:_________________________________ ____________________________________________________________
  第八条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决:
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 合同事务 > 合同订立 > 光伏发电购销合同范本是怎样的?怎么写光伏发电购销合同?
法律专业性强,自行处理有风险,建议咨询律师