消防安装工程承包合同范本怎么写

最新修订 | 2024-02-25
浏览10w+
巩海冬律师
巩海冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:4年
专家导读 1、标题:消防工程承包协议书 。2、说明:甲方与乙方信息 。3、总则:依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议。4、内容:工程概况 承包范围 合同工期等。
消防安装工程承包合同范本怎么写

消防安全我们都不陌生。尤其在工程建筑中,消防安全更是显得尤为重要。为了使工程建筑更加安全,也为了以后工程的质量安全问题,在施工过程中,双方会签订消防安装工程合同。接下来,律图小编将针对消防安装工程承包合同范本怎么写的问题做出详细的介绍。

消防安装工程承包合同范本怎么写?

消防工程承包协议书

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:

一、工程概况:

1、本合同为大包干合同,乙方已知悉施工场地的要求及困难性。乙方需保证将施工场地原有的消防联动报警点全部更换完毕,保证消防联动系统能正常运行,并且能通过梧州市消防大队的消防检查。若消防大队提出因消防联动报警点不够所以未能通过消防检查,由乙方负责增加消防联动报警点,并自行承担由此所产生的所有增加的报警设备的费用,以达到能通过梧州市消防大队的消防检查为准。

2、工程名称:

3、工程施工地址:

4、工程内容:

二、承包范围:

消防火灾自动报警联动系统

三、承包方式:

包工包料。

四、合同工期:

1、开工日期:

2、竣工日期:

五、工程造价及付款方式:

1、工程造价:金额(大写):(含税价)

2、付款方式:本合同预付款为合同价款的10%,全部货到现场经甲方工作人员点算核实后付至合同价款的30%,安装调试完毕经过甲方初步验收合格后付合同价款的30%,消防检测合格后付至合同价款的25%,工程结算总金额的5%作为工程质量保修金。

六:质量标准及要求:

1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收,且乙方必须能确保通过甲方所在地消防主管部门的最终验收。

2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、检验报告单,使用说明,检测、国家消防检验报告和设备验收标准。甲方可以随机抽检原材料和设备,不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

4、消防报警主机应设置及可兼容联动甲方现有设备的远程手动启动及自动联动防火卷帘门、消防水泵、消防风机功能。消防报警主机应具备监视泵故障功能。火灾自动报警联动系统中的消防电话系统应正常通话。火灾自动报警联动系统必须正常工作,一旦出现故障,无工作报警的,经过查证原因是产品质量问题导致的时,乙方须负责修复和处理赔偿相应的损失。

5、消防主机移交使用时如厂家所生产的主机操作系统存在需要密码开启操作的所有系统,乙方须无条件提供使用密码供甲方保存使用。一旦出现须要密码开启至甲方消防主机系统无法正常使用时造成的损失,乙方必须无条件全部负责修复和保证甲方消防主机能够正常使用。

6、乙方交工前应做48小时的试运行试验。

七、安全施工:

1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

2、乙方在施工过程中,所产生的安全事故及质量问题由乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

八、质量保修:

1、本工程免费质量保修期限为:经双方签字验收后报警主机三年、前端设备两年 。期满后须提供零部件采购渠道和相关供应厂商的联系电话。

2、乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理,必须修复正常。

3、在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到至少1次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收3%的劳务费。 乙方联系电话: _ 乙方联系人: _

4、保修金支付方法

(1)质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,七个工作日内,甲方一次性无息付给乙方。

(2)在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在本条第二点规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。

(3)在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。

九、甲、乙双方责任:

1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。

2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料,不得以任何理由隐瞒。

4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。

5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后,方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工,发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

8、工程竣工验收合格后未移交甲方前,乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程,造成损坏的由乙方负责赔偿。

9、乙方负责为甲方培训操作维护人员4人,正常维修维护处理人员 2 名。直至能够完全独立处理操作和维护工作。

十、违约责任、索赔

1、甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金

2、甲方无正当理由未按合同约定付款,超过5个工作日的,工期顺延推迟。

3、工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。

4、工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。

5、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故等,乙方承担由此造成的一切损失。

6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。

十一、争议的解决

本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。 第十三条其他约定

1、本合同一式四份,双方各执贰份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

甲方(公章): 乙方(公章):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

合同经办人: 合同经办人:

电话: 电 话:

传真: 传 真:

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

通讯地址: 通讯地址:

邮政编码: 邮政编码:

签订时间: 年 月 日

签订时间: 年 月 日

协议签订地: 协议签订地:

所有的合作,都是基于双方自愿的。在达成合作时,需要签订协议,以免后期发生变动。消防工程承包协议书范本包含一些什么内容呢?消防,主要是为了面对突然发生的意外。若是发生火灾,消防设施能够最快的解决麻烦,减少伤亡。协议书是需要双方签字确定,才能够生效的。

合同的签订,对双方的责任和义务、安全质量、违约赔偿等都做出了详细的规定。消防安全的建设在各行各业都很重要,在生活中,如果我们遇到了类似问题,在进行消防安全建设时,一定要根据合同的规定进行工作。

文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
咨询助手提示您
全文7.3千字,阅读时间约15分钟
直接问律师最快9秒应答
继续阅读
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6081位律师在线平均3分钟响应99%好评
消防安装工程承包合同范本怎么写
一键咨询
  • 177****3510用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    168****8463用户3分钟前提交了咨询
    163****4671用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    173****4504用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    172****7633用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    154****0463用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
  • 152****7777用户4分钟前提交了咨询
    142****5823用户1分钟前提交了咨询
    145****5707用户4分钟前提交了咨询
    135****6852用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    161****6710用户2分钟前提交了咨询
    155****3865用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    162****4122用户4分钟前提交了咨询
    142****6124用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    144****5624用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
律图法律咨询
汇聚全国海量律师、律师实名认证
快速问律师
无需等待
最快9秒回复、24小时不限次沟通
优选律师
根据问题为您优选专业律师
服务保障
亿万用户使用好评率98%
正在服务的律师
信金国律师 信金国律师
北京家问律师事...
罗钟亮律师 罗钟亮律师
浙江绣湖律师事...
郑桃林律师 郑桃林律师
湖北楚同律师事...
韩佩霞律师 韩佩霞律师
江苏大昶律师事...
黄谊欣律师 黄谊欣律师
广东广荣律师事...
吴伟涛律师 吴伟涛律师
海南国社律师事...
李胜春律师 李胜春律师
湖南公言(深圳...
孙术校律师 孙术校律师
河北英利律师事...
张嘉宝律师 张嘉宝律师
广东生龙律师事...
郑小克律师 郑小克律师
重庆瀚沣律师事...
都燕果律师 都燕果律师
四川循定律师事...
薛小玲律师 薛小玲律师
天津德敬律师事...
彭彦林律师 彭彦林律师
四川兴蓉律师事...
易轶律师 易轶律师
北京家理律师事...
邢环中律师 邢环中律师
上海金茂凯德律...
胡静律师 胡静律师
四川胡云律师事...
谭海波律师 谭海波律师
广东江湾律师事...
邓霞律师 邓霞律师
重庆海力律师事...
立即问律师 99%用户选择

大家也在问

为你推荐
最新消防安全协议书范本
消防安全协议书:管理方(甲方)、业主(乙方)。为维护本小区的正常生活秩序,保障小区内各业主的生命财产安全。根据《中华人民共和国消防法》有关法律及××有关文件精神,结合本小区的实际情况,本着对甲、乙双方负责的态度,特制定本消防安全协议书,以达到各负其责,共同做好小区内消防安全工作的目的,达成如下协议。
10w+浏览
建设工程纠纷
我朋友在外地分包的消防安装现在需要须签订合同了,外地消防安装劳务分包合同怎么写的呢?
[律师回复] 合同编号:甲方(用人单位)全称:   法定代表人: ,单位地址:   委托代理人: ,本市(县、区)办公地址:乙方(劳动者)姓名:   居民身份证号码:   户籍所在地:省(自治区、市)市县(区)乡(镇)村(街)   本市(县、区)住址:根据《中华人民共和国劳动法》、《浙江省劳动合同办法》等有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,经协商一致订立本合同。   
一、合同期限   第一条本合同期限为(从下列、中选择):   .有固定期限的劳动合同。合同期自年月日起,至年月日止;   .以完成一定的工作为期限的劳动合同。双方的具体约定为:   第二条试用期约定为(从下列、中选择):   .无试用期;   .试用期自年月日起,至年月日止。   
二、劳动岗位和工作内容   第三条甲方安排乙方从事工种(岗位)。根据生产经营的需要,在乙方能够胜任的前提下,甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务。乙方应完成甲方合理分配的生产任务。   
三、劳动报酬   第四条甲方根据国家有关规定和乙方工作岗位,确定乙方工资标准为(从下列、、中选择;无论采用何种标准,每月工资总额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准):   .按月工资标准计算劳动报酬,每月工资为¥元(人民币大写: );   .按工日工资标准(1工日=8工时)、根据乙方实际工作时间计算劳动报酬,每工日工资为¥元(人民币大写: );   .根据乙方完成工作量计算劳动报酬,具体标准为:   第五条甲方应按本合同附件样式制作记工考勤卡,交乙方保管,作为计算工资的原始凭证。甲方应指定专人作为记工员,对乙方每天工作内容、工作时间(工作量)等在记工考勤卡上予以记录;甲方项目部应在每月月中和月末对记工考勤卡上的记录进行审核、确认。   第六条对于乙方非因本人原因而全天不能工作的,甲方按每天 ¥元(人民币大写:)的标准计算误工费,列入当月工资支付给乙方。   第七条工资按月支付,具体支付、结算方式为   (从下列、中选择;无论采用何种支付、结算方式,每月支付额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准):   、每月日前结算付清上月工资;   .每月日前支付¥元(人民币大写:),余款按如下约定结算支付:   第八条工资发放方式为(从下列、中选择):   .银行代发:甲方为乙方在银行开立工资结算账户,工资发放均通过此账户进行;   .现金发放:甲方直接向乙方发放现金,乙方本人凭身份证原件领取并签名确认。   
四、工作时间   第九条工作时间为(从下列、中选择):   .人实行标准工时制。乙方每天工作8小时,每周工作40小时,休息2天。   .甲方根据建筑业生产特点实行不定时工作制或综合计算工时工作制等其他工作和休息办法,并报劳动部门备案。甲方应按照国家法律、法规和我省有关规定,合理安排乙方的工作和休息时间。   
五、社会保险和福利待遇   第十条甲方依法参加工伤社会保险,按规定缴纳工伤保险费。其他保险和福利待遇按国家和我省有关规定以及双方约定执行,具体如下:   
六、劳动保护   第十一条甲方应按照国家和行业劳动卫生、安全生产等相关规定,向乙方提供合格的劳动安全卫生条件和必需的劳动工具、劳动保护用品,对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查,改善生产、生活条件,保障乙方的安全和健康。   第十二条甲方应对乙方进行上岗前安全生产教育。乙方从事特种作业的必须经过专门培训并取得特种作业资格后持证上岗。   第十三条甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求,其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》(jcj146-2004)。   第十四条乙方在劳动过程中应严格遵守安全生产、文明施工等制度和各项操作规程,有权拒绝违章指挥和冒险作业,对甲方管理人员漠视职工安全和健康的行为有权进行检举和控告。
我的朋友想要进行分包,不知道应该怎么办,想问问消防安装工程劳务分包协议范本有什么相关规定?
[律师回复] 消防工程劳务分包协议
合同编号:
签约地点:
发包方 (甲方 ):
分包方 (乙方 ):
经双方友好协商 , 甲方同意将 的安装劳务分包 给乙方 , 并就有关事宜达成如下条款 , 以使双方共同遵 守。
一、工程概况 :
1.1工程名称 :
1.2 工程地点 :
1.3 结构类型 :
1.4 系统内容 :
1.5 开竣工日期 :
1.6目前状况:
1.7建设单位 :
1.8 总包单位 :
二、工程内容及施工界面 :
施工图纸中消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统,电气火 灾坚控系统等全部消防系统的施工内容、调试、配合检测验收及施工验 收规范要求的各项指标。
三、分包形式及计费界面 :
1、包人工、机械、辅材及耗材,该工程采用综合单价计价方式综合
单价为:消火栓单栓按元 /个 =元;消火栓双栓按元 /个 =;喷淋头元 /个;
报警点位 元 /个; 漏电保护器元 /个 ; 综合单价中包含以上施工内容的全
部人工费用 , 机械费用 , 辅材及耗材费用 , 预留洞、 口的打洞 , 吊洞 , 洞口修
复、修补费用,现场材料搬运费,临建设施搭建费,现场配电盘,临时
用电线路及完成该项目乙方所需要的各项费用。 根据该工程的实际情况 ,
若施工图纸发生变更 , 点位数增减按以上单价调整总价款, 其他未约定
的部分甲乙双方协商处理 ;
2、本工程中,主材包含:管材,线材,型钢,阀门,仪表,卡箍件,
报警前端、终端设备,端子箱,模块箱,消防桥架等。 (另未约定到的主
材按 lt;lt;陕西省安装定额 gt;gt;中规定的主材辅材界定 ;
四、合同总价 :
本合同劳务分包总价暂定人民币 (大写 ) 壹百万圆整元, (小写 )
¥ 元(不含税金) 。此承包价为暂定价,最终价款以甲乙双方结算
为据。
五、劳务费支付方式 :
5.1 本工程无预付款。 施工期间 , 乙方工程量达到甲方与建设单位合
同价款的 50%时 (消火栓系统 , 自动喷淋系统主管道主设备全部
安装敷设完成并经试水试压,电气火灾及自动报警系统管线敷
设完毕及设备底座安装完成 ) 乙方向甲方申请支付工程款, 甲方
现场人员核算后,甲方支付乙方合同内点位数量总价款的 30%;
5.2 消防安装工程整体全部安装完成后 (具备检测验收条件 ) ,乙方
向甲方申请支付工程款,核算后,甲方支付乙方合同点位数量 总价款的 40%;
5.3 消防检测完成后 , 甲方支付乙方合同点位数量总价款的 10%; 5.4 整个系统消防主管部门验收合格并取得消防合格证后, 乙方向甲 方申请结算,结算后,甲方向乙方支付至结算总额的 98%; 剩余 2%余 款作为质保金, 在消防验收合格届满 (质保期为两年, 以取得合格证日 期为准)后 , 一周内支付乙方(质保金不计息) 。
六、施工工期 :
6.1 按照工程建设总工期的安排 , 本合同工期从 年 月 1 日 至工程整体竣工。乙方必须提前进场 , 作好施工准备。 6.2 若建设方将总工期提前 , 乙方亦应将分包工期作相应的调整 , 作到无条件满足建设总工期要求。 若乙方原因工程不能按期完 工,工期每拖延一天,乙方按 500元 /天且每天双倍递增向甲 方支付违约金。
七、技术要求和质量标准 :
7.1 本工程安装施工必须严格按照施工图纸、 设计变更、 国家专业 施工工艺的标准图集和消防各专业施工验收规范组织施工 , 并 接受建设方、监理方、质检方及甲方的随时检查
7.2 乙方的施工质量标准必须达到消防质量检验评定标准规定的 合格等级。 检测验收中 , 若有因乙方原因造成的不合格项 , 乙方 应及时、无条件进行整改 , 承担损失,甚至接受甲方的处罚。
八、双方的责任和义务 :
8.1 甲方的责任和义务 :
1) 甲方负责提供施工白图 贰 套,并做技术交底。
2) 乙方应按甲方管理人员的要求及现场施工进度的需求及时提 供安装所需的主材、设备材料采购清单提交甲方审核采购 , 材料 到场后须配合甲方现场材料管理人员的管理要求 , 严格遵守工程 材料领用制度的规定 ; 如甲方发现乙方任意浪费材料或有其他损 害甲方材料设备等造成甲方损失的行为 , 甲方有权对乙方做罚款 处理并保留追究乙方合同违约之责任的权利 ;
3)甲方负责工程质量的检查和监督 , 乙方须无条件服从甲方现场 管理人员的管理 ; 如果发现乙方在工程管理、 工艺质量、 工程进度 和安全措施等方面不符合有关法规、 规范及甲方要求时 , 甲方有权 要求整改 , 直至终止合同 (因此造成的甲方损失由乙方承担 ) , 并可 根据情节轻重实行经济处罚。
8.2 乙方的责任和义务 :
1) 乙方在该项目中作为甲方在东方明珠小区商住高层消防安装 工程的工程施工队 , 有责任和义务维护甲方的声誉和利益。 2) 进驻施工现场,乙方必须统一着装、佩戴安全帽,服装由甲 方统一采购,费用由乙方支出。
3) 乙方不得擅自将工程转包第三方 , 否则该合同自行失效。
4) 乙方自备施工所需的人员、工具、器械、辅材及耗材 (注:除 主材以外的材料均为辅材、耗材 ) 。
5) 乙方在进场前应如实提供施工队人员名单及相关个人资料 (包括身份证复印件、意外伤害保险单复印件、专业操作证复
印件及健康证明复印件。施工中,若乙方增加施工人员,应及 时通知甲方并提供四类复印件,否则,甲方将否认其乙方施工 员身份 ) 。
6) 乙方进入工地的所有人员必须遵纪守法 , 遵守甲方和施工现 场的各项有关文明和安全施工的规定。 施工中 , 由于乙方原因造 成工伤事故 , 由乙方自行与保险公司联系赔付及善后事宜; 若乙 方在获赔后 , 仍起诉甲方而造成甲方费用支出或由于乙方原因 造成建设方或总包方对甲方的经济处罚或直接经济损失 , 甲方 将从乙方施工费中扣除。
7) 乙方必须按甲方质量保证体系的要求进行施工组织管理 , 否 则无条件进行整改。
8) 乙方必须对其所有施工人员进行岗位培训 , 并作记录。要求做 到 :
) 计划施工 , 限额领料 , 合理使用 , 浪费赔偿。
) 成品保护 , 人人有责 , 互相监督 , 破坏罚款。
) 标识清楚 , 堆放整齐 , 文明施工 , 工毕场清。
9) 乙方对签收的主材、 设备 , 无论是否已安装 , 均负有不可推卸的 保管责任。 直至与建设方交接之前的损坏、 丢失 , 均由乙方负责 赔偿。
10) 乙方必须按合同要求进行施工 , 无条件执行有效变更和有 效工期计划 (凡因建设单位、总包单位原因或不可抗拒因素造 成工期延误 , 则工期顺延 ) 。由于乙方原因造成返工及工期延误 , 由乙方自行解决一切费用及时间。
综上所述就是关于消防安装工程劳务分包协议范本的相关规定。
我朋友做的消防安装,现在消防安装工程有了一些纠纷,消防安装工程上诉状范文怎么写的
[律师回复] 民事上诉状(自然人通用)
上诉人(一审原告或者被告):姓名,性别,民族,出生年月日,住址,身份证号码,联系方式。
被上诉人(一审被告或者原告):姓名,性别,民族,出生年月日,住址,身份证号码,联系方式。
上诉人与被上诉人某某纠纷一案,不服某某人民法院作出并于某年某月某日送达的(一审判决或者裁定书案号)民事判决书或者裁定书,现依法提起上诉。
上诉请求:
1、撤销一审判决并依法改判(或者对具体的改判请求写明);
2、上诉费由被上诉人承担。
上诉理由:主要详述对一审法院认定的事实、适用的法律或者审判程序予以有理有据的反驳,达到二审法院改判的目的。整个上诉的核心可归纳为,“一审判决是错误的,上诉人对一审判决不服”
此致
某某中级(高级)人民法院
上诉人:签名
年 月 日
注:本律师特别提醒:针对民事上诉案件,根据我国《民事诉讼法》的规定,当事人不服一审判决的,应当在收到一审判决的次日起15日内提起上诉;当事人不服一审裁定的,应当在收到一审裁定的次日起10日内提起上诉。若未在上述期限内提起上诉,又无正当理由和法定情形的,二审法院不会受理。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
消防安全责任书范本两则
结合本单位实际情况,切实加强本单位消防安全管理,落实各项消防安全职责,特签订本消防安全责任书:工作目标,责任分工,整治排查内容,目标考核。消防安全管理人员签字,日期。
10w+浏览
建设工程纠纷
律师您好!最近与项目部一起接了一个项目施工合同,是有关消防施工安装的,消防安装工程合同的具体范文应该怎么写?
[律师回复] 发包方: 有限公司 以下简称甲方
总承包方: 以下简称乙方
分包方: 以下简称丙方
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:
一、工程概况
1. 工程名称: 有限公司一期消防工程
2. 设计单位:
3. 工程地点: 路
二、各方职责
甲方: 乙方: 丙方: 技术文件和承包范围
技术文件:
1、(一期工程)施工图
2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第 号
3、施工图审查报告
4、(二期工程)消防系统图
5、投标文件(预算书)
承包范围:
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统
包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。
1/4页
第一条 工程造价
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元(其中包括如下费用)。
1、总包管理费3%
2、市场价格风险调整的不可预见费用
3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)
4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。
第二条 工期要求和开工日期
1、工期要求:
主厂房: 天(到 年 月 日止)起始时间要明确
展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间
2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)
第三条 质量要求和评定标准
1、质量要求:合格并符合消防和设计要求
2、评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条 安全生产规范执行
必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2/4页
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。
第六条 工期、质量保证金
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金 万元,工期保证金 万元,文明、安全保证金 万元)。
2、项目保证金的支付:
本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金 万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
第七条 工程价款及支付方式
1、 房屋结顶 天,甲方支付给丙方 万元;
2、 丙方支付给乙方总包管理费 %( 万元);
3、 房屋结顶后,按每月完成工程量的 %支付;
4、 竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %;
5、 余款 万元(其中 万元作为工程保修金),在满一年后支付 万元, 万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。
6、 接受工程价款的
单位名称:
帐号:
开户银行:
第八条 工程质量保修 保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。
第九条 违约责任及处理
1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金 万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺, 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
求一份消防装修合同范本
[律师回复] 您好,针对您的求一份消防装修合同范本问题解答如下,  发包方(简称甲方):_________________________承包方(简称乙方):_________________________  甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。  
一、工程概况  
1.装饰施工地点:  
2.住房结构:房型房厅套,施工面积平方米。  
3.装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。  
4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。  
5.工期:自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。  
二、工程价款及结算的约定  
1.工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。  
2.工程款付款方式按下列方式支付:  
(1)
第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,
第二次付款时扣除  
(2)
第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元  
(3)
第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_________元  
(4)
第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元  
(5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。  
三、关于材料供应的约定  
1.甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。  
2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。  
3.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。  
四、关于工程质量及验收的约定  
1.本工程执行DBJ08–62–97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30–1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。  
2.本工程由________方设计施工方案。  
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。  
4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。  
5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。  
6.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。  
五、有关安全生产和防火的约定  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。  
六、其它事项  
1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。  
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。  
七、违约责任  
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。  
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。  
八、纠纷处理方式  双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民诉讼。  
九、合同的变更和解除  合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。  
十、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。  合同附件为本合同的组成部分。  甲方(签章):电话:  乙方(签章):电话:  签订地点:  签订日期:年月日希望我的回答对你有帮助。
问题紧急?在线问律师 >
6081 位律师在线,高效解决问题
学校消防安全责任书范本怎么写
一般消防安全责任书应该要根据学校的实习情况,还要加强对学校的安全消防管理,最主要的是要落实安全的职业责任,所以要制定消防安全责任书,学校要分红合作,整理内容,消防人员也要管理好学校的工作,签名和日期。
10w+浏览
建设工程纠纷
安装防盗窗的合同范本
[律师回复] 新型防盗窗型材常见的防盗窗种类按材质分:有不锈钢防盗窗、彩钢防盗窗、铁艺防盗窗、铝合金防盗窗、锌钢防盗窗、钢塑复合防盗窗等;按使用功能来分有固定式防盗窗和可活动的多功能推拉防盗窗。根据国家“十一五”发展规划纲要,建立节能、环保、节约型社会的大政方针,其中建筑节能被列为构建节约型社会的重中之重。而建筑门窗占整个建筑节能的50%左右,可见门窗是建筑节能的关键点。新型防盗窗材料金刚网是市场上新型的高端家用型材,适合装配在比较新颖高端的门窗上,满足了中高端客户的需要。既能起到防虫的效果还能起到防盗的作用,而且不影响美观。金刚网材质为304不锈钢丝、外表防护采取静电喷涂处理,304不锈钢网具有很高的防锈,防破坏能力,经检金刚网抗创击能力达2.148吨,抗剪,抗破坏能力更强,SS是“不锈钢”的英文缩写,316L是不锈钢牌号,现在市面上有304、316、316L三种型号的纱网,304含镍(Ni)8个,含碳0.08以下;316含镍(Ni)10个,含碳0.08以下;316L含镍(Ni)12个,含碳0.03以下;含碳量底,越防腐,镍含量越高越防腐。新型防盗窗特点,可以在紧急的情况下逃生。综上所述,新型防盗窗是你不二的选择。新型防盗窗种类在栏杆点缀建筑中的个性化需求,均可达到汽车外壳瓷釉效果(包括仿木纹颜色,只要您提供色板我们均可按色板生产)。摩擦物擦洗复合防盗窗型表面。3)、应使用含润滑剂或中性清洗剂的温水清洗,不许使用酸性或碱性清洗剂。4)、清理后的隐复合防盗窗型,最好用优质面漆保护腊对阳极氧化膜进行上光处理,也可均匀地喷涂一层丙烯酸脂基清漆。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
人防安装工程质量问题怎样防范
1、加强生产前的技术准备工作。2、加强产品制作工艺及完整性。1、定期组织生产工人参加技能培训,特殊工种持证上岗,构件加工过程应有完整的质量控制台帐资料。2、钢构件出厂前,表面应均匀涂刷防锈漆,运输过程应有成品保护措施,运抵施工现场安装前应对钢构件再次进行检查。
10w+浏览
建设工程纠纷
新成立公司投资了建了一顿楼,现在牵扯到给整顿楼安装消防系统,但是没有合同样本,所以我来问一下有没有消防工程安装承包合同样本?
[律师回复] 您好!我为您整理消防工程安装承包合同如下,希望对你有所帮助!
消防安装工程承包合同书
甲方:
乙方:
经双方共同协商,甲方同意将 工程消防安装工程发包给乙方施工,为明确双方责任,特订立以下合同条款,供双方共同遵守。
一、承包内容:设计施工图消防施工部分的全部内容:敷设、预埋及安装、油漆。
二、承包方式:
1、乙方自理一切施工用机械设备和食宿。
2、采取包工不包料方式进行承包。
三、承包单价及付款方式:负一层及商场部分按建筑面积 元/㎡计算包干,标准层按火灾报警的喷头、感温、感烟、模块、声光报警、手动报警、消火栓启动按钮、消防广播及报警电话均按每点 元计算,消火栓箱按 元/个计算。付款方式甲方每月按乙方施工进度70%预付人工工资,余下30%待工程竣工验收合格后一次结算付清。
四、乙方负责整理完善施工技术竣工资料交甲方备案,工程初验及验收乙方必须配合甲方工作。
五、
①工程质量必须按照现行国家有关消防施工验收规范进行施工,如乙方因违反施工验收规范而造成质量问题而返工的一切经济损失由乙方承担,费用从工程款中扣除。
②违章作业发生一切安全事故,造成人员伤亡包括造成第三者伤亡,乙方自理一切经济责任和法律责任,甲方概不负责。
六、乙方必须按照甲方规定的时间完成承包内容的全部工程,如因人员不够或技术力量问题造成工期拖延,不能按时验收,一切经济损失由乙方负责。
七、乙方在施工期间杜绝浪费,如发现将给予罚款,工地上不能随地大小便,服从管理,佩戴安全帽。
八、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。未尽事宜,协商解决,双方签字生效,工程完工结算完毕自行作废。
甲方: 乙方:
身份证号: 身份证号:
年 月 日
快速解决“合同事务”问题
当前6081位律师在线
立即咨询
我的叔叔是做工程方面的工作的,现在要签一个施工合同,问消防安装施工合同范本是什么样子的呢
[律师回复] 承包人(以下简称乙方):_________
  依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
  第一条 工程概况
  1.工程名称:_________
  2.工程地点:_________
  第二条 承包范围:
  _________
  第三条 工程承包方式:_________
  第四条 合同工期
  开工日期:_________
  竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):_________
  第五条 工程造价、付款方式及价款调整
  工程造价:_________
  付款方式:_________
  价款调整:_________
  _________
  第六条 工程质量及验收标准
  1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
  2.乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、化验报告单,使用说明,检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担),不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
  3.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003年版)GB50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
  4.乙方交工前应做48小时的试运行试验。
  第七条 安全施工
  1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
  2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
  第八条 材料设备采购
  _________
  第九条 质量保修
  1.本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。
  2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
问题紧急?在线问律师 >
6081 位律师在线,高效解决问题
钢构工程安装合同范本
发包单位(简称甲方、承包单位(简称乙方。本工程经甲乙双方友好协商,甲方决定将山东长威能源科技有限公司2#车间钢结构部分承包给乙方 并根据国家经济相关合同法条例规定,同意订立钢结构安装合同如下条款,共同遵守执行。第一条:承包方式及内容。
10w+浏览
建设工程纠纷
人防工程人防门安装包括哪些要求
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板,门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼。为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。战时给排水,供配电以及平时使用的消防,采暖及电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核;管线穿越人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管。
三、防护墙和密闭墙的区别是什么防护墙是能够阻挡冲击波的墙;防护密闭墙是既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂渗透的墙;密闭墙是能够阻挡毒剂渗透的墙。人防工程中的某一个防护单元内用于区分清洁区与染毒区的墙通常是密闭墙或防护密闭墙,有防冲击波及防毒要求的则是防护密闭墙,密闭墙就是安装有密闭门、人防门的墙临空墙是与室外直接接触的墙,如楼梯间两侧的墙箍筋都是闭合的,开口箍用于局部洞口两侧加密,或结构洞口与建筑洞口不符时增加的套子。
人防工程人防门安装包含哪些要求
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板,门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼。为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。战时给排水,供配电以及平时使用的消防,采暖及电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核;管线穿越人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管。
三、防护墙和密闭墙的区别是什么防护墙是能够阻挡冲击波的墙;防护密闭墙是既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂渗透的墙;密闭墙是能够阻挡毒剂渗透的墙。人防工程中的某一个防护单元内用于区分清洁区与染毒区的墙通常是密闭墙或防护密闭墙,有防冲击波及防毒要求的则是防护密闭墙,密闭墙就是安装有密闭门、人防门的墙临空墙是与室外直接接触的墙,如楼梯间两侧的墙箍筋都是闭合的,开口箍用于局部洞口两侧加密,或结构洞口与建筑洞口不符时增加的套子。
人防工程人防门安装包含什么要求
[律师回复] 您好,关于人防工程人防门安装包含什么要求这个问题,我的解答如下, 人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板,门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼。为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。战时给排水,供配电以及平时使用的消防,采暖及电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核;管线穿越人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管。
三、防护墙和密闭墙的区别是什么防护墙是能够阻挡冲击波的墙;防护密闭墙是既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂渗透的墙;密闭墙是能够阻挡毒剂渗透的墙。人防工程中的某一个防护单元内用于区分清洁区与染毒区的墙通常是密闭墙或防护密闭墙,有防冲击波及防毒要求的则是防护密闭墙,密闭墙就是安装有密闭门、人防门的墙临空墙是与室外直接接触的墙,如楼梯间两侧的墙箍筋都是闭合的,开口箍用于局部洞口两侧加密,或结构洞口与建筑洞口不符时增加的套子。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 施工合同纠纷 > 消防安装工程承包合同范本怎么写
法律专业性强,自行处理有风险,建议咨询律师