00:00
1′19″
政府拆迁延时导致房地产开发商逾期交房违约责任的承担,政府拆迁延时导致房地产开发商逾期交房违约责任的承担暨逾期交房违约金的调整,开发商因政府拆迁迟延造成逾期交房,不能以不可抗力免责,仍应向对方承担违约责任。当事人约定的违约金过分高于实际损失时,违约方可以请求人民法院调减。“过分高于”以超出实际损失的130%衡量。实际损失可以参照同地段、同时期的房屋租赁市场租金标准计算,如有证据证明还有如装修成本因时间延后增加等损失的,应当一并计入实际损失。相关法条《中华人民共和国合同法》(自2021年1月1日起废止)第一百二十一条:“当事人一方因第三人的原因造成违约的,应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决”。第一百一十四条:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”。
《民法典》第五百九十三条 当事人一方因第三人的原因造成违约的,应当依法向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定处理。
认证律师
普法人次
最快响应
继续浏览
建议拨打时间
严禁采集,违者必究
©2004-2022 m.64365.com All Rights Reserved.
蜀ICP备15018055号-1 隐私保护 投诉建议不良信息举报