律图审稿专业委员会3轮严审

发包方能不能暂停支付工程进度款

帮助5人 3.7w浏览 匿名 2021-03-31 四川泸州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    对于这个问题,解答如下, 按期支付工程进度款是发包人的合同义务之
    一,根据施工合同示范文本通用条款
    7.
    5.1条,发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的进度款属于因发包人原因导致的工期延误。本次对企业影响非常大,停工和停业造成资金无法及时回流,资金占用成本极高,因此不少企业都承受了巨大的资金压力。对于施工单位而言,如果存在垫付工程款或拖延结算等情形则同样承受巨大资金压力。企业以管控主张延付或暂停支付进度款的,首先应考虑施工合同是否存在相应约定,如果没有约定而双方也未能达成一致的,则需考虑是否符合不可抗力的要件。结合目前现有情形,仅管控停工一项应不构成付款的根本障碍,同时很多企业已经开始了变通措施回流资金,因此以管控为由主张延付工程进度款的,较难获得支持。
    全文
    9 2021-03-31
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6909位律师在线平均3分钟响应99%好评
发包方能不能暂停支付工程进度款
一键咨询
  • 自贡用户2分钟前提交了咨询
    176****3434用户1分钟前提交了咨询
    137****0681用户4分钟前提交了咨询
    资阳用户4分钟前提交了咨询
    145****6780用户1分钟前提交了咨询
    162****5658用户1分钟前提交了咨询
    内江用户1分钟前提交了咨询
    资阳用户1分钟前提交了咨询
    内江用户4分钟前提交了咨询
    176****3780用户2分钟前提交了咨询
    成都用户2分钟前提交了咨询
    144****3201用户3分钟前提交了咨询
    136****7345用户1分钟前提交了咨询
    137****3100用户1分钟前提交了咨询
    135****2158用户3分钟前提交了咨询
  • 凉山用户1分钟前提交了咨询
    达州用户4分钟前提交了咨询
    134****4587用户3分钟前提交了咨询
    167****3640用户2分钟前提交了咨询
    142****0444用户4分钟前提交了咨询
    内江用户1分钟前提交了咨询
    178****3353用户4分钟前提交了咨询
    攀枝花用户1分钟前提交了咨询
    眉山用户1分钟前提交了咨询
    166****1071用户1分钟前提交了咨询
    174****2823用户3分钟前提交了咨询
    148****5053用户4分钟前提交了咨询
    广元用户1分钟前提交了咨询
    157****6178用户3分钟前提交了咨询
    广安用户1分钟前提交了咨询
    南充用户4分钟前提交了咨询
    154****1205用户1分钟前提交了咨询
    147****5562用户1分钟前提交了咨询
    乐山用户4分钟前提交了咨询
    162****6003用户4分钟前提交了咨询
    177****2220用户2分钟前提交了咨询
    阿坝用户2分钟前提交了咨询
    阿坝用户1分钟前提交了咨询
    泸州用户4分钟前提交了咨询
    157****4270用户3分钟前提交了咨询
    135****6185用户2分钟前提交了咨询
    自贡用户2分钟前提交了咨询
    142****2617用户4分钟前提交了咨询
    眉山用户3分钟前提交了咨询
    攀枝花用户4分钟前提交了咨询
    145****8526用户3分钟前提交了咨询
    162****2184用户4分钟前提交了咨询
    165****3766用户3分钟前提交了咨询
    167****8570用户3分钟前提交了咨询
    158****4278用户1分钟前提交了咨询
    南充用户3分钟前提交了咨询
    泸州用户3分钟前提交了咨询
    成都用户1分钟前提交了咨询
    150****8570用户3分钟前提交了咨询
    绵阳用户2分钟前提交了咨询
    174****4110用户3分钟前提交了咨询
    广安用户1分钟前提交了咨询
    138****8375用户4分钟前提交了咨询
    160****3372用户3分钟前提交了咨询
    165****8521用户3分钟前提交了咨询
    166****4570用户3分钟前提交了咨询
    眉山用户4分钟前提交了咨询
    雅安用户4分钟前提交了咨询
    攀枝花用户3分钟前提交了咨询
    遂宁用户4分钟前提交了咨询
    177****2177用户1分钟前提交了咨询
    内江用户3分钟前提交了咨询
    泸州用户2分钟前提交了咨询
    内江用户2分钟前提交了咨询
    成都用户2分钟前提交了咨询
    173****5807用户1分钟前提交了咨询
    136****5751用户4分钟前提交了咨询
    176****7438用户1分钟前提交了咨询
    173****0767用户4分钟前提交了咨询
    成都用户4分钟前提交了咨询
    成都用户2分钟前提交了咨询
    南充用户4分钟前提交了咨询
    巴中用户2分钟前提交了咨询
    158****8126用户4分钟前提交了咨询
    146****6213用户1分钟前提交了咨询
    德阳用户1分钟前提交了咨询
    153****4400用户3分钟前提交了咨询
    广安用户2分钟前提交了咨询
    146****5618用户2分钟前提交了咨询
    乐山用户4分钟前提交了咨询
    资阳用户3分钟前提交了咨询
    攀枝花用户1分钟前提交了咨询
    广安用户3分钟前提交了咨询
    巴中用户3分钟前提交了咨询
    乐山用户2分钟前提交了咨询
    资阳用户1分钟前提交了咨询
    148****6256用户4分钟前提交了咨询
    遂宁用户1分钟前提交了咨询
    161****3608用户3分钟前提交了咨询
    遂宁用户2分钟前提交了咨询
    156****5655用户2分钟前提交了咨询
    134****0440用户1分钟前提交了咨询
    165****0678用户3分钟前提交了咨询
    泸州用户1分钟前提交了咨询
    154****3202用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城188****6740用户2分钟前已获取解答
苏州181****1582用户2分钟前已获取解答
淮安152****6086用户1分钟前已获取解答
疫情期间发包方是否可以暂停支付工程进度款
结合目前现有情形,仅疫情管控停工一项应不构成付款的根本障碍,同时很多企业已经开始了变通措施回流资金,因此以疫情管控为由主张延付工程进度款的,较难获得支持。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
如何进行支付工程进度款
工程款(进度款)在双方确认计量结果后14天内,发包方应向承包方支付工程款(进度款)。按约定时间发包方应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算。符合规定范围的合同价款的调整,工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
刑事拘留能暂停吗
依据中华人民共和国现行刑诉法第九十六条明确规定,假如人民法院、人民检察院以及公安机关经过深入调查研究后确认针对特定犯罪嫌疑人、被告人所采取的强制措施存在不妥当之处,有责任及义务立即撤销或者适当变更这些强制措施。换言之,刑事拘留程序本身具有可调控性,如若发现拘留措施欠妥,相关司法机构有权依法进行撤销或变更处理。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
公司进度款支付方式有哪几种
1、按月结算。即实行旬末预支或月中预支,月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算,竣工后办理竣工结算。2、分段结算。即双方约定按单项工程或单位工程形象进度,划分不同阶段进行结算。
10w+浏览
公司经营
问题紧急?在线问律师 >
6298 位律师在线,高效解决问题
什么是工程进度款支付的审批
工程进度款支付是需要审批的。审批的流程:1、施工单位:施工单位计算工程进度款,提交给监理公司。2、监理公司:监理公司收到支付工程款的请求。将相关资料递交建设单位。3、建设单位:现场主管工程师和现场预算人员审核相关的资料,提交到建设单位项目部。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应