律图审稿专业委员会3轮严审

工程补充协议有哪些内容

帮助5人 4.6w浏览 #其他 匿名 2022-04-11 山西临汾
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 卓越法务平台
    卓越法务平台
    16人赞同了该解答
    咨询我
    对于您所提的“工程补充协议有哪些内容”的问题,做以下回复::一、——审查发包人与承包人履约情况1、对发包方主要应了解两方面内容:①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准,是否列入投资计划,规划、设计是否得到批准,是否进行了招标等。②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、对承包方主要了解的内容有:①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。二、——履约管理之工期(一)工期和施工进度1、实际开工日期的认定①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;②承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;③若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。2、竣工日期的认定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法:①双方确认的日期为竣工日期;②建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送);③承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;④未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。(二)几种影响工期的因素1、施工许可证:①如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;②但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。2、拖欠工程款拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。3、设计变更①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。4、图纸延误①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。5、增加工程量①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。6、质量鉴定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。①鉴定合格,顺延工期;②鉴定不合格,视情况而定建设工程施工合同的注意事项建设工程施工合同的注意事项。7、建设单位的其他原因如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时9、发生不可抗力事件无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。以上就是关于“工程补充协议有哪些内容”的解答,如有需要可以通过我们律图网委托您所在地区的律师来帮助您。
    全文
    10 2022-04-11
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3134位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程补充协议有哪些内容
一键咨询
  • 长治用户3分钟前提交了咨询
    158****2811用户1分钟前提交了咨询
    175****8411用户2分钟前提交了咨询
    阳泉用户3分钟前提交了咨询
    176****6474用户3分钟前提交了咨询
    144****7141用户1分钟前提交了咨询
    134****5280用户4分钟前提交了咨询
    运城用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户3分钟前提交了咨询
    晋中用户4分钟前提交了咨询
    177****3870用户4分钟前提交了咨询
    146****4146用户2分钟前提交了咨询
    168****5838用户1分钟前提交了咨询
    160****5056用户2分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
  • 132****6246用户3分钟前提交了咨询
    晋中用户3分钟前提交了咨询
    大同用户1分钟前提交了咨询
    176****7846用户2分钟前提交了咨询
    156****0622用户4分钟前提交了咨询
    晋城用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    138****3371用户3分钟前提交了咨询
    130****2546用户4分钟前提交了咨询
    163****8275用户2分钟前提交了咨询
    160****4216用户4分钟前提交了咨询
    临汾用户2分钟前提交了咨询
    147****1477用户2分钟前提交了咨询
    161****1473用户3分钟前提交了咨询
    137****3082用户1分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    大同用户3分钟前提交了咨询
    阳泉用户1分钟前提交了咨询
    151****7766用户1分钟前提交了咨询
    晋城用户3分钟前提交了咨询
    142****8545用户1分钟前提交了咨询
    晋城用户3分钟前提交了咨询
    150****7232用户1分钟前提交了咨询
    147****6270用户3分钟前提交了咨询
    148****0810用户2分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    130****1054用户2分钟前提交了咨询
    138****1535用户1分钟前提交了咨询
    忻州用户2分钟前提交了咨询
    175****1613用户3分钟前提交了咨询
    177****8165用户1分钟前提交了咨询
    太原用户1分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    晋城用户3分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    147****2602用户3分钟前提交了咨询
    运城用户2分钟前提交了咨询
    168****2674用户1分钟前提交了咨询
    长治用户3分钟前提交了咨询
    太原用户4分钟前提交了咨询
    长治用户3分钟前提交了咨询
    临汾用户2分钟前提交了咨询
    晋城用户3分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    165****2814用户4分钟前提交了咨询
    172****3701用户3分钟前提交了咨询
    大同用户3分钟前提交了咨询
    141****2380用户4分钟前提交了咨询
    150****6683用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户3分钟前提交了咨询
    152****3832用户2分钟前提交了咨询
    太原用户4分钟前提交了咨询
    172****8641用户1分钟前提交了咨询
    长治用户1分钟前提交了咨询
    大同用户4分钟前提交了咨询
    太原用户2分钟前提交了咨询
    140****3536用户1分钟前提交了咨询
    176****7181用户3分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    运城用户2分钟前提交了咨询
    忻州用户3分钟前提交了咨询
    161****1722用户4分钟前提交了咨询
    晋中用户3分钟前提交了咨询
    157****4134用户1分钟前提交了咨询
    太原用户2分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    135****0757用户4分钟前提交了咨询
    168****4251用户2分钟前提交了咨询
    运城用户1分钟前提交了咨询
    170****2653用户3分钟前提交了咨询
    阳泉用户1分钟前提交了咨询
    171****6081用户3分钟前提交了咨询
    164****6635用户2分钟前提交了咨询
    阳泉用户1分钟前提交了咨询
    晋中用户2分钟前提交了咨询
    151****0771用户4分钟前提交了咨询
    135****3013用户4分钟前提交了咨询
    大同用户4分钟前提交了咨询
    156****8263用户2分钟前提交了咨询
    长治用户3分钟前提交了咨询
    130****1041用户4分钟前提交了咨询
    长治用户1分钟前提交了咨询
    164****1866用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州152****6204用户4分钟前已获取解答
淮安178****2158用户4分钟前已获取解答
盐城180****5630用户1分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应