律图审稿专业委员会3轮严审

张叔他们建筑工程已经完工了,但是建筑工程发包方不验收,他想咨询一下建设工程发包方不验收怎么办呢?

帮助10人 932浏览 #其他 匿名 2017-09-22 江苏连云港
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 连云港优选法务
    连云港优选法务
    55人赞同了该解答
    咨询我
    承包方应该学会利用相关司法解释的规定维护自身的权益。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷的司法解释第十四条规定,“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
    (一) 建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
    (二) 承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
    (三) 建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期”。
    由于竣工日期不仅涉及工程进度款支付、竣工结算,还涉及质量保修责任和保修金的返还时间,所以该日期的界定十分关键。为防止发包方恶意拖延验收,承包方在工程完工、具备验收条件时,即应主动向发包方提交《竣工验收报告》,这是至关重要的一步。《竣工验收报告》可以很简单,主文甚至可以只有一句话,比如“贵司委托我司承建的某某工程,我司已经完工并自查合格,现提请贵司组织验收”。承包方提交《竣工验收报告》后,即使发包方故意拖延不验收,也不影响该报告的效力,根据前述司法解释第
    (二)款,承包方提交报告之日即可视为工程竣工日期。没有《竣工验收报告》,承包方的竣工日期说不清楚,由此吃亏的教训太多了,实践中碰到多个被建设单位倒打一耙的例子。
    如果承包方没有向发包方提交竣工验收报告,但发现发包方在未经验收而擅自使用的情形,则根据前述司法解释第
    (三)款,发包方擅自使用的日期亦可视为竣工日期。承包方需要注意收集发包方擅自使用的证据,比如对外开业通知、营销宣传单、广告册等。
    由于从工程完工到发包方擅自使用期间,通常还有一定时间差,这一段时间的耽误也会给承包方造成损失;所以最可靠的办法,还是在完工后立即向发包方提交《竣工验收报告》。《竣工验收报告》应请发包方代表签收;如发包方拒绝签收,可用ems方式将《竣工验收报告》挂号邮寄给发包方,不能因顾虑影响关系而不发函,毕竟对方拒绝签收已经是一个诚信缺失的信号。如发包方收到报告后提出整改意见,承包方应及时整改,不宜因对方未付款或其他原因而拒绝承担质量整改义务,以免给对方留下借口;整改完成后,应再次书面提请发包方验收。
    对于建设工程发包方不验收怎么办的问题,通过以上的资料大家可以看出,首先,对工程验收是发包方应尽的责任,关于这一点,在当初的承包合同中就应该有所规定。所以,如果工程完工后,发包方不验收,自己一方面可以与发包方进行协商。另一方面也可以向法院提起诉讼。但是,承包方一定要确保工程质量,才不会影响验收的进度。
    全文
    6 2017-09-22
  • 专业诉讼法务
    专业诉讼法务
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我
    你好,对于建设工程发包方不验收,承包方应该学会利用相关司法解释的规定维护自身的权益。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷的司法解释第十四条规定,“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
    (一) 建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
    (二) 承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
    (三) 建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期”。
    由于竣工日期不仅涉及工程进度款支付、竣工结算,还涉及质量保修责任和保修金的返还时间,所以该日期的界定十分关键。为防止发包方恶意拖延验收,承包方在工程完工、具备验收条件时,即应主动向发包方提交《竣工验收报告》,这是至关重要的一步。《竣工验收报告》可以很简单,主文甚至可以只有一句话,比如“贵司委托我司承建的某某工程,我司已经完工并自查合格,现提请贵司组织验收”。承包方提交《竣工验收报告》后,即使发包方故意拖延不验收,也不影响该报告的效力,根据前述司法解释第
    (二)款,承包方提交报告之日即可视为工程竣工日期。没有《竣工验收报告》,承包方的竣工日期说不清楚,由此吃亏的教训太多了,实践中碰到多个被建设单位倒打一耙的例子。
    如果承包方没有向发包方提交竣工验收报告,但发现发包方在未经验收而擅自使用的情形,则根据前述司法解释第
    (三)款,发包方擅自使用的日期亦可视为竣工日期。承包方需要注意收集发包方擅自使用的证据,比如对外开业通知、营销宣传单、广告册等。
    由于从工程完工到发包方擅自使用期间,通常还有一定时间差,这一段时间的耽误也会给承包方造成损失;所以最可靠的办法,还是在完工后立即向发包方提交《竣工验收报告》。《竣工验收报告》应请发包方代表签收;如发包方拒绝签收,可用ems方式将《竣工验收报告》挂号邮寄给发包方,不能因顾虑影响关系而不发函,毕竟对方拒绝签收已经是一个诚信缺失的信号。如发包方收到报告后提出整改意见,承包方应及时整改,不宜因对方未付款或其他原因而拒绝承担质量整改义务,以免给对方留下借口;整改完成后,应再次书面提请发包方验收。
    全文
    6 2017-09-22
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余1条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前2922位律师在线平均3分钟响应99%好评
请问建设工程发包方不验收怎么办呢
一键咨询
  • 173****0542用户4分钟前提交了咨询
    163****7563用户3分钟前提交了咨询
    131****4046用户3分钟前提交了咨询
    152****1434用户4分钟前提交了咨询
    141****4833用户3分钟前提交了咨询
    140****5175用户3分钟前提交了咨询
    160****1058用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    141****8882用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    141****6303用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    130****4275用户2分钟前提交了咨询
  • 168****7172用户4分钟前提交了咨询
    144****0381用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    172****6250用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    153****7463用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    168****3750用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    172****7508用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    176****3766用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    132****2312用户1分钟前提交了咨询
    154****8448用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    161****6727用户4分钟前提交了咨询
    161****8057用户2分钟前提交了咨询
    156****4182用户2分钟前提交了咨询
    154****3318用户3分钟前提交了咨询
    160****1637用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    164****2427用户3分钟前提交了咨询
    147****6642用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    148****4775用户2分钟前提交了咨询
    174****8383用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    172****2063用户1分钟前提交了咨询
    147****5534用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    144****4240用户4分钟前提交了咨询
    173****1505用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    145****5172用户4分钟前提交了咨询
    177****7578用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    175****8024用户4分钟前提交了咨询
    157****3311用户3分钟前提交了咨询
    162****4110用户3分钟前提交了咨询
    132****3107用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    137****6326用户3分钟前提交了咨询
    163****7251用户4分钟前提交了咨询
    171****7488用户1分钟前提交了咨询
    132****5146用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    131****8743用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    163****6306用户3分钟前提交了咨询
    161****0012用户2分钟前提交了咨询
    135****0181用户2分钟前提交了咨询
    168****3305用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    166****6765用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    131****5520用户4分钟前提交了咨询
    157****4787用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁177****9688用户1分钟前已获取解答
南京177****8797用户4分钟前已获取解答
镇江156****7216用户4分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应