律图审稿专业委员会3轮严审

我想问一下建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么

帮助5人 3.8w浏览 匿名 2022-10-17 乌兰察布盟
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    1、工程量增加
        施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。
        2、发包人变更设计
        若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。
        3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料
        若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。
        4、发包人未按约支付工程款
        一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。
        5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当
        实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。
        6、工程质量鉴定
        根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应承担相应的违约责任。
        7、不可抗力或其他因素
        承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。
        建设、施工、监理单位应及时关注施工许可证上注明的合同工期,发现工程不能按期竣工的,应及时互相督促办理延期手续,以免施工许可证失效。
        【法律依据】
        《建设工程合同司法解释》第十五条,建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
    全文
    10 2022-10-17
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3113位律师在线平均3分钟响应99%好评
我想问一下建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么
一键咨询
  • 乌海用户4分钟前提交了咨询
    通辽用户3分钟前提交了咨询
    135****5566用户4分钟前提交了咨询
    142****0806用户4分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户2分钟前提交了咨询
    154****8116用户1分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户3分钟前提交了咨询
    142****6365用户1分钟前提交了咨询
    171****8573用户2分钟前提交了咨询
    148****6704用户1分钟前提交了咨询
    134****0303用户4分钟前提交了咨询
    包头用户3分钟前提交了咨询
    154****1781用户3分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户1分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户4分钟前提交了咨询
  • 锡林郭勒盟用户4分钟前提交了咨询
    178****1352用户3分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户2分钟前提交了咨询
    165****0465用户4分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户1分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户4分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户4分钟前提交了咨询
    150****2040用户4分钟前提交了咨询
    177****2828用户2分钟前提交了咨询
    144****7185用户2分钟前提交了咨询
    通辽用户1分钟前提交了咨询
    131****4780用户1分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户3分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户2分钟前提交了咨询
    170****7461用户3分钟前提交了咨询
    152****0784用户4分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户1分钟前提交了咨询
    167****3243用户1分钟前提交了咨询
    乌海用户4分钟前提交了咨询
    174****1468用户1分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户1分钟前提交了咨询
    166****0716用户2分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户3分钟前提交了咨询
    142****8460用户4分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户4分钟前提交了咨询
    166****5651用户1分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户4分钟前提交了咨询
    乌海用户4分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户1分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户4分钟前提交了咨询
    132****5203用户4分钟前提交了咨询
    包头用户2分钟前提交了咨询
    包头用户4分钟前提交了咨询
    通辽用户3分钟前提交了咨询
    162****0880用户4分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户1分钟前提交了咨询
    174****2481用户1分钟前提交了咨询
    143****4630用户1分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户3分钟前提交了咨询
    包头用户2分钟前提交了咨询
    乌海用户1分钟前提交了咨询
    151****2010用户3分钟前提交了咨询
    143****5131用户2分钟前提交了咨询
    133****6835用户3分钟前提交了咨询
    153****7024用户2分钟前提交了咨询
    162****8061用户3分钟前提交了咨询
    包头用户1分钟前提交了咨询
    161****1455用户1分钟前提交了咨询
    146****5604用户2分钟前提交了咨询
    178****7665用户3分钟前提交了咨询
    乌海用户2分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户4分钟前提交了咨询
    161****8370用户2分钟前提交了咨询
    171****6152用户4分钟前提交了咨询
    161****0724用户4分钟前提交了咨询
    通辽用户4分钟前提交了咨询
    166****0272用户1分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户2分钟前提交了咨询
    141****7225用户2分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户3分钟前提交了咨询
    166****5225用户3分钟前提交了咨询
    赤峰用户2分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户1分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户3分钟前提交了咨询
    145****1271用户2分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户4分钟前提交了咨询
    160****0067用户1分钟前提交了咨询
    158****7556用户2分钟前提交了咨询
    赤峰用户3分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户2分钟前提交了咨询
    通辽用户3分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户4分钟前提交了咨询
    176****0546用户3分钟前提交了咨询
    156****1677用户1分钟前提交了咨询
    153****0758用户2分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户2分钟前提交了咨询
    通辽用户4分钟前提交了咨询
    176****1787用户3分钟前提交了咨询
    174****1788用户4分钟前提交了咨询
    138****0243用户4分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户4分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户2分钟前提交了咨询
    乌海用户4分钟前提交了咨询
    175****0672用户4分钟前提交了咨询
    167****8382用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
南京178****9097用户3分钟前已获取解答
泰州188****2586用户4分钟前已获取解答
徐州152****1246用户4分钟前已获取解答
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么相关的法律规定。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是哪些
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是哪些相关的法律规定。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
建筑工程施工合同开工日期和竣工日期的变更条件是什么
建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当在期满前向发证机关申请延期开工;施工未按竣工日期完工的,应当在期满前向发证机关申请延期竣工,每次延期不超过3个月,原则上延期以两次为限。超出开工或竣工时限的,施工许可证自行废止。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
建筑工地节假日可以施工吗
根据相关法规,建筑工地周六周日不得施工,因这两天为法定休假日。 此外,在国家法定休假日全天、每日中午12点至下午2点及晚上6点至次日早8点,禁止进行产生噪声的室内装饰工程。其他时段,从业者须采取有效降噪措施,减少对周边环境的影响。
10w+浏览
建设工程纠纷
买房面积变小多少可以退房
[律师回复] 解析:
在房屋交易过程中,购房者如有需要,是有权要求退还房屋的。首先,购房者可以与卖方友好协商共同达成解约协议,以此实现退房目的;其次,当合同中所约定或法律所规定的理解条件达到时,购房者也可以向卖方发出退房通知书,当该通知被送达至卖方之时,即会解除双方之间的房屋买卖合同,从而完成退房操作。当然,若未满足上述退房条件,则通常情况下无法退房,而强行退房则需要承担相应的违约责任,支付违约金。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第五百六十二条
当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。
《中华人民共和国民法典》第五百六十三条
有下列情形之一的,当事人可以解除合同:
(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;
(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;
(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
(五)法律规定的其他情形。
以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。
《民事诉讼法》第九十三条
人民法院审理民事案件,根据当事人自愿的原则,在事实清楚的基础上,分清是非,进行调解。
开发商违约施工合同怎幺办
[律师回复] 解析:
关于房地产开发商在签署施工合同时出现违约情况时所采取的处理方法,主要包括以下几点建议:首先,能够通过双方协商并解决纠纷的,即寻找相关当事方,尝试通过协商的途径寻求和解方案,而这种方式被认为是最佳的解决策略;其次,未果时可以选择非官方但具有影响力的第三方进行协商调解,这些人员通常应为双方均认可且能够对彼此产生一定影响力的人士;再次,协商无果或不确定是否可行的情形下,可考虑采用合同仲裁的方式来解决争议,仲裁机构通常由合同管理部门负责;若涉及到劳动权益方面的纠纷,还需找到劳动局协助裁决,相反,如果是商业纠纷,则需要市场管理监督部门出面仲裁解决。
法律依据:
《招标投标法》第四十六条,虽然规定了不得签订背离合同实质性内容的其他协议,但同时从“最高院解释”:当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。
问题紧急?在线问律师 >
4560 位律师在线,高效解决问题
建筑工地节假日可以施工吗
根据相关法规,建筑工地周六周日不得施工,因这两天为法定休假日。 此外,在国家法定休假日全天、每日中午12点至下午2点及晚上6点至次日早8点,禁止进行产生噪声的室内装饰工程。其他时段,从业者须采取有效降噪措施,减少对周边环境的影响。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应