律图审稿专业委员会3轮严审

我们公司现在需要规范合同,以防吃亏。想知道合同法原理在建设工程合同中的应用有那种?

帮助10人 1.8k浏览 #建设工程纠纷 匿名 2018-03-01 巴彦淖尔盟
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 法律难题破解助手
    法律难题破解助手
    27人赞同了该解答
    咨询我
    建设工程合同在《合同法》所包含的合同种类中占据着独特而重要的地位,其受《合同法》基本原理的深远影响,由合同法原理的视角去审视建设工程合同在执行管理中可能存在的问题,可以对现有理论知识进行加强,同时也能对生产实践有一定指导意义.
    全文
    11 2018-03-01
  • 巴彦淖尔盟优选法务
    巴彦淖尔盟优选法务
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    你好,关于合同法原理在建设工程合同中的应用的问题,请参考以下内容:
    第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。   建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。  第二百七十条 建设工程合同应当采用书面形式。  第二百七十一条 建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。  第二百七十二条 发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。   总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给 第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给 第三人。   禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。  第二百七十三条 国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。  第二百七十四条 勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。  第二百七十五条 施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。  第二百七十六条 建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。  第二百七十七条 发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。  第二百七十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。  第二百七十九条 建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。  第二百八十条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。  第二百八十一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。  第二百八十二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。  第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。  第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。  第二百八十五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。  第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。  第二百八十七条 本章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。
    全文
    7 2018-03-01
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余1条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3365位律师在线平均3分钟响应99%好评
合同法原理在建设工程合同中的应用有那种?
一键咨询
  • 171****3888用户4分钟前提交了咨询
    167****2870用户1分钟前提交了咨询
    乌海用户4分钟前提交了咨询
    通辽用户1分钟前提交了咨询
    乌海用户2分钟前提交了咨询
    164****8487用户4分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户2分钟前提交了咨询
    168****3864用户2分钟前提交了咨询
    175****6266用户4分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户4分钟前提交了咨询
    156****7781用户4分钟前提交了咨询
    137****1734用户1分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户3分钟前提交了咨询
    177****8522用户2分钟前提交了咨询
    通辽用户3分钟前提交了咨询
  • 乌兰察布盟用户3分钟前提交了咨询
    通辽用户4分钟前提交了咨询
    168****6032用户4分钟前提交了咨询
    152****4313用户1分钟前提交了咨询
    166****7236用户4分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户2分钟前提交了咨询
    172****8675用户2分钟前提交了咨询
    包头用户4分钟前提交了咨询
    131****7737用户1分钟前提交了咨询
    161****2571用户1分钟前提交了咨询
    146****5623用户4分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户4分钟前提交了咨询
    137****0211用户3分钟前提交了咨询
    176****5483用户2分钟前提交了咨询
    146****3782用户4分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户1分钟前提交了咨询
    153****2576用户2分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户2分钟前提交了咨询
    160****5255用户1分钟前提交了咨询
    包头用户3分钟前提交了咨询
    赤峰用户1分钟前提交了咨询
    包头用户3分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户1分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户3分钟前提交了咨询
    160****0440用户4分钟前提交了咨询
    157****6586用户2分钟前提交了咨询
    154****7508用户2分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户2分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户4分钟前提交了咨询
    乌海用户4分钟前提交了咨询
    135****7556用户2分钟前提交了咨询
    153****8163用户1分钟前提交了咨询
    赤峰用户2分钟前提交了咨询
    162****1440用户4分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户1分钟前提交了咨询
    包头用户1分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户4分钟前提交了咨询
    163****0202用户3分钟前提交了咨询
    161****6062用户2分钟前提交了咨询
    177****0881用户3分钟前提交了咨询
    包头用户2分钟前提交了咨询
    171****1622用户2分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    包头用户3分钟前提交了咨询
    173****5372用户4分钟前提交了咨询
    138****0100用户3分钟前提交了咨询
    153****8341用户4分钟前提交了咨询
    148****5844用户3分钟前提交了咨询
    172****7875用户4分钟前提交了咨询
    135****4387用户3分钟前提交了咨询
    160****6276用户2分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户2分钟前提交了咨询
    156****6207用户1分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户2分钟前提交了咨询
    170****2380用户1分钟前提交了咨询
    赤峰用户2分钟前提交了咨询
    通辽用户1分钟前提交了咨询
    175****2534用户1分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户2分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户4分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户3分钟前提交了咨询
    赤峰用户1分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户3分钟前提交了咨询
    通辽用户3分钟前提交了咨询
    140****5174用户2分钟前提交了咨询
    136****3428用户4分钟前提交了咨询
    176****1645用户2分钟前提交了咨询
    158****6838用户2分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户4分钟前提交了咨询
    150****7743用户1分钟前提交了咨询
    175****5751用户3分钟前提交了咨询
    161****8734用户1分钟前提交了咨询
    153****2510用户2分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户1分钟前提交了咨询
    166****2431用户2分钟前提交了咨询
    168****5556用户4分钟前提交了咨询
    赤峰用户3分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户4分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户1分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户2分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户4分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户4分钟前提交了咨询
    乌海用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州134****2861用户3分钟前已获取解答
宿迁156****6314用户2分钟前已获取解答
南通180****2763用户1分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应