律图审稿专业委员会3轮严审

哥哥最近想要进行结社工程的承包,想请问使用建设工程施工合同示范文本的作用是什么,有哪些相关的法律规定

帮助5人 1.5k浏览 #建设工程纠纷 匿名 2018-03-02 贵州黔东南
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 智选法律助手
    智选法律助手
    58人赞同了该解答
    咨询我
    第三部分  专用条款
      
    一、词语定义及合同文件
      2、合同文件及解释顺序
      合同文件组成及解释顺序:________________________________________________________
      3、语言文字和适用法律、标准及规范
      3.1本合同除使用汉语外,还使用 语言文字。
      3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:______________________________________
      3.3适用标准、规范
      适用标准、规范的名称:__________________________________________________________
      发包人提供标准、规范的时间:_____________________________________________________
      国内没有相应标准、规范时的约定:_________________________________________________
      4、图纸
      4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:___________________________________________
      发包人对图纸的保密要求:________________________________________________________
       使用国外图纸的要求及费用承担:__________________________________________________
      
    二、双方一般权利和义务
      5、工程师
      5.2监理单位委派的工程师
      姓名:________________职务:________________发包人委托的职权:__________________
      需要取得发包人批准才能行使的职权:______________________________________________
       5.3发包人派驻的工程师
      姓名:________________职务:________________________
      职权:__________________________________________________________________________
      5.6不实行监理的,工程师的职权:__________________________________________________
      7、项目经理

      姓名:________________职务:________________
      8、发包人工作
      8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
      
    (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:____________________________________
      
    (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:____________
    ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________
      
    (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:____________________________________
      
    (4)工程地质和地下管线资料的提供时间:__________________________________________

      
    (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:___________________________
      
    (6)水准点与座标控制点交验要求:_______________________________________________
      
    (7)图纸会审和设计交底时间:____________________________________________________
      
    (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:______________________________________________________________________
      
    (9)双方约定发包人应做的其他工作:______________________________________________
      8.2发包人委托承包人办理的工作:_________________________________________________
      9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
      
    (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:______________
      
    (2)应提供计划、报表的名称及完成时间:___________________________________________
      
    (3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:____________________________
      
    (4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:__________________________________
      
    (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:___________________
      
    (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:______________________________________
      
    (7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:____________________________________________________________________
      
    (8)施工场清洁卫生的要求:______________________________________________________
      
    (9)双方约定承包人应做的其他工作:______________________________________________
      
    三、施工组织设计和工期
      10、进度计划
      10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:__________________________
      工程师确认的时间:______________________________________________________________
      10.2群体工程中有关进度计划的要求:______________________________________________
       13、工期延误
      13.1双方约定工期顺延的其他情况:________________________________________________
      
    四、质量与验收
      17、隐蔽工程和中间验收
      17.1双方约定中间验收部位:______________________________________________________
      19、工程试车
      19.5试车费用的承担:____________________________________________________________
      
    五、安全施工
      
    六、合同价款与支付
      23、合同价款及调整
      23.2本合同价款采用___________________________________________________方式确定。
      
    (1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:_________________________________
       风险费用的计算方法:_____________________________________________________________
      风险范围以外合同价款调整方法:__________________________________________________
      
    (2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:_________________________________________
      
    (3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:_____________________________________
      23.3双方约定合同价款的其他调整因素:____________________________________________
      24、工程预付款
      发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:____________________
      扣回工程款的时间、比例:_________________________________________________________
      25、工程量确认
      25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:____________________________________
      26、工程款(进度款)支付
      双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:______________________________________
      
    七、材料设备供应
      27、发包人供应
      27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
      
    (1)材料设备单价与一览表不符: _________________________________________________
      
    (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:_____________________________
      
    (3)承包人可代为调剂串换的材料:________________________________________________
      
    (4)到货地点与一览表不符:______________________________________________________

      
    (5)供应数量与一览表不符:______________________________________________________
      
    (6)到货时间与一览表不符:______________________________________________________
      27.6发包人供应材料设备的结算方法:______________________________________________
      28、承包人采购材料设备
      28.1承包人采购材料设备的约定:__________________________________________________
      
    八、工程变更
      
    九、竣工验收与结算32、竣工验收
      32.1承包人提供竣工图的约定:____________________________________________________
      32.6中间交工工程的范围和竣工时间:______________________________________________
      
    十、违约、索赔和争议
      35、违约
      35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
      本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:____________________________
      本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:__________________________
      本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:__________________________
      双方约定的发包人其他违约责任:__________________________________________________
      35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
      本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任:____________________________
      本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:__________________________
       双方约定的承包人其他违约责任:__________________________________________________
      37、争议
      37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
      
    (1)请___________________________________________________________________调解;
      
    (2)采取第 种方式解决,并约定向   仲裁委员会提请仲裁或向   人民法院提起诉讼。
      十
    一、其他38、工程分包
      38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:__________________________________________
      分包施工单位为:________________________________________________________________

      39、不可抗力
      39.1双方关于不可抗力的约定:____________________________________________________
      40、保险
      40.6本工程双方约定投保内容如下:
      
    (1)发包人投保内容:____________________________________________________________
      发包人委托承包人办理的保险事项:________________________________________________
      
    (2)承包人投保内容:___________________________________________________________
      41、担保
      41.3本工程双方约定担保事项如下:________________________________________________
      
    (1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。
      
    (2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。
      
    (3)双方约定的其他担保事项:____________________________________________________
      46、合同份数
      46.1双方约定合同副本份数:______________________________________________________
      47、补充条款
      附件
    1:承包人承揽工程项目一览表(略)
      附件
    2:发包人供应材料设备一览表(略)
      附件
    3:工程质量保修书(略)
    全文
    10 2018-03-02
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3800位律师在线平均3分钟响应99%好评
使用建设工程施工合同示范文本的作用是什么
一键咨询
  • 132****2424用户2分钟前提交了咨询
    146****5304用户2分钟前提交了咨询
    贵阳用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    137****2423用户3分钟前提交了咨询
    131****1061用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
    145****3036用户4分钟前提交了咨询
    147****5441用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    146****2418用户1分钟前提交了咨询
    黔南用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    167****0312用户1分钟前提交了咨询
  • 132****0225用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    143****2024用户1分钟前提交了咨询
    175****3053用户4分钟前提交了咨询
    178****3450用户1分钟前提交了咨询
    140****0273用户4分钟前提交了咨询
    175****1624用户2分钟前提交了咨询
    160****2600用户1分钟前提交了咨询
    175****6135用户3分钟前提交了咨询
    156****6114用户1分钟前提交了咨询
    154****2127用户4分钟前提交了咨询
    177****3112用户4分钟前提交了咨询
    154****0838用户1分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
    黔西南用户1分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
    135****7621用户3分钟前提交了咨询
    178****7078用户2分钟前提交了咨询
    176****7583用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户2分钟前提交了咨询
    六盘水用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户3分钟前提交了咨询
    遵义用户3分钟前提交了咨询
    146****4667用户3分钟前提交了咨询
    130****1346用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    152****7636用户3分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
    遵义用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户4分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    142****8808用户3分钟前提交了咨询
    164****2354用户1分钟前提交了咨询
    152****2287用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    156****8233用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户4分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    162****5882用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    158****5765用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户2分钟前提交了咨询
    176****1837用户1分钟前提交了咨询
    178****6816用户4分钟前提交了咨询
    六盘水用户2分钟前提交了咨询
    151****3522用户2分钟前提交了咨询
    177****4263用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户2分钟前提交了咨询
    144****3258用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    147****7017用户4分钟前提交了咨询
    143****8048用户2分钟前提交了咨询
    171****4405用户1分钟前提交了咨询
    153****7527用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户2分钟前提交了咨询
    170****6738用户2分钟前提交了咨询
    171****0156用户4分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    161****6722用户4分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    136****1685用户2分钟前提交了咨询
    151****8035用户3分钟前提交了咨询
    140****8473用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户2分钟前提交了咨询
    141****1348用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户2分钟前提交了咨询
    177****1153用户1分钟前提交了咨询
    160****1358用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
沭阳134****4352用户1分钟前已获取解答
扬州181****3338用户2分钟前已获取解答
徐州152****7560用户3分钟前已获取解答
建设工程施工合同管理示范文本
发包人(全称):承包人(全称):根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:1、工程概况2、合同工期3、质量标准4、签约合同价与合同价格形式5、项目经理六、合同文件构成。
10w+浏览
建设工程纠纷
河北省建设工程施工合同示范文本
发包人、承包人。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。1、工程概况:工程名称、工程地点、工程内容。2、工程承包范围。3、合同工期。
10w+浏览
建设工程纠纷
上海市建设工程施工合同示范文本
1、首先写明发包人(全称)与承包人(全称)信息 。2、概述:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。3、具体内容:工程概况 工程承包范围工期等 。4、结尾:双刀签字盖章生效。
10w+浏览
建设工程纠纷
河南省建设施工合同示范文本是什么?
1、首先写明发包人(全称)与承包人(全称)信息。2、概述:依照<中华人民共和国合同法>、<中华人民共和国建筑法>及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。3、具体内容:工程概况 工程承包范围工期等。4、结尾:双方签字盖章生效。
10w+浏览
建设工程纠纷
福建省建筑工程施工文件管理规程
工程施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按工程量、楼层 施工段、变形缝等进行划分。二、检验批抽样样本应随机抽取满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。
10w+浏览
建设工程纠纷
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应