施工工期违约补偿责任该由谁来担负

施工工期违约补偿责任的担负需依不同情况判定。因承包商自身组织管理不善、施工技术问题等导致工期延误，应由承包商承担违约补偿责任，要按合同约定向发包方支付违约金或赔偿损失。

若因发包方未按时提供施工场地、未及时交付施工图纸、未按约定支付工程进度款等致使工期延误，发包方需承担责任，要赔偿承包商的停工、窝工等损失。

因不可抗力等不可归责于双方的原因造成工期延误，双方互不承担违约责任，按合同约定处理工期顺延等事宜。

解决措施与建议：
1.合同明确双方责任与义务，对违约情形、补偿方式详细约定。
2.施工中双方及时沟通，避免因沟通不足导致工期延误。
3.遇到不可抗力及时记录，按合同约定处理工期顺延等问题。

法律分析：
（1）施工工期违约补偿责任的判定依据具体情况而定。当承包商自身存在组织管理不善、施工技术问题等情况，导致工期延误时，其应承担违约补偿责任，要依照合同约定向发包方支付违约金或赔偿损失。
（2）若因发包方未按时提供施工场地、未及时交付施工图纸、未按约定支付工程进度款等原因，造成工期延误，发包方需承担责任，可能要对承包商的停工、窝工等损失进行赔偿。
（3）因不可抗力等不可归责于双方的原因导致工期延误，通常双方互不承担违约责任，但需按照合同约定处理工期顺延等事项。

提醒：施工双方在签订合同时应明确违约补偿条款，遇到工期问题时及时收集证据。不同情况对应责任不同，建议咨询以进一步分析。

（一）当工期延误是承包商自身问题，如组织管理差、施工技术有问题，承包商要按合同给发包方违约金或赔偿损失，可通过协商确定赔偿金额，协商不成可申请仲裁或诉讼。
（二）若因发包方未按时提供场地、交付图纸、支付进度款等导致工期延误，发包方要赔偿承包商停工、窝工等损失，承包商可收集证据向发包方索赔。
（三）若因不可抗力等不可归责于双方的原因造成工期延误，双方互不担责，按合同约定处理工期顺延。

法律依据：
《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1.施工工期违约补偿责任主体需看具体情形。
2.若因承包商自身管理或技术问题致工期延误，承包商要担责，按合同赔偿发包方损失。
3.若因发包方未按时提供场地、图纸或支付款项等使工期延误，发包方需赔偿承包商停工等损失。
4.遇不可抗力等不可控因素致工期延误，双方互不担责，按合同处理工期顺延问题。