律图审稿专业委员会3轮严审

施工合同工期可不可以办理延期

3.5w浏览 #建设工程纠纷 匿名 2026-09-06 宁夏银川
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 本地法务在线
    本地法务在线
    92人赞同了该解答
    咨询我
    施工合同工期可以办理延期,不过要满足一定条件。按照《民法典》,因不可抗力、发包人原因等情况,承包人能要求工期顺延。
    不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,像自然灾害、政府行为等。遇到这些情况,承包人没办法正常施工,就有权主张工期延期。
    发包人原因导致工期延误也很常见。例如,发包人没按约定时间提供施工场地、施工图纸,或者没及时支付工程进度款等,这时承包人可以提出工期顺延的要求。
    要是承包人需要办理工期延期,得在情况发生后的合理时间内,按合同约定程序向发包人或监理工程师发书面通知。通知里要说明延期原因和预计延误时间,还得附上相关证明材料。
    发包人收到通知后,要在合同约定的期限内审核并答复。要是双方对工期延期有争议,可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
    全文
    8 3小时前
  • 银川优选法务
    银川优选法务
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我
    施工合同的工期是可以办理延期的,不过得符合一定条件才行。按照《民法典》的规定,要是遇到不可抗力、发包人方面的原因等情况,承包人就能够要求顺延工期。
    先说说不可抗力,它指的是那种没法预见、没法避免,还没法克服的客观情况,像常见的自然灾害、政府行为等。一旦碰上这些,承包人没办法正常施工,是有权利主张工期延期的。
    发包人原因造成工期延误的情况也不少见。比如,发包人没按照约定时间提供施工场地、施工图纸,或者没有及时支付工程进度款等。要是出现这些情况,承包人就可以提出工期顺延的要求。
    如果承包人需要办理工期延期,就得在情况发生后的合理时间内,按照合同约定的程序,给发包人或者监理工程师发书面通知。在通知里要说明延期的原因和预计会延误的时间,并且附上相关的证明材料。发包人收到通知以后,要在合同约定的期限内进行审核,然后给出答复。要是双方在工期延期这件事上有争议,解决的办法也有不少,可以协商、调解,也能通过仲裁或者诉讼的方式来处理。
    全文
    5 4小时前
  • 建设工程纠纷法务团
    建设工程纠纷法务团
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我
    在施工合同里,工期是可以办理延期的,但得满足特定条件才行。从法律层面来看,依据《民法典》,要是遇到不可抗力或者是发包人方面的问题,承包人就有权利要求顺延工期。
    不可抗力,通俗来讲就是那些没法提前料到、没办法躲开、也克服不了的情况。像地震、洪水这类自然灾害,还有政府的一些行政行为等。一旦碰到这些,承包人根本没办法照常施工,这时候就有理由去申请工期延期。
    而因为发包人导致工期延误的情况也不少见。比如发包人没按照约定的时间把施工场地、图纸给承包人,或者没有及时给工程进度款。要是遇到这些事儿,承包人完全能够提出工期顺延的要求。
    要是承包人想办理工期延期,得在事情发生后的合理时间内,按照合同规定的流程,给发包人或者监理工程师发书面通知。在通知里,要把延期的原因说清楚,还要写明预计会延误多长时间,并且附上相关的证明材料。发包人收到通知后,要在合同约定的时间里进行审核,然后给出答复。要是双方在工期延期这件事上有了分歧,也不用慌,可以先试着协商解决;要是协商不行,还能找第三方来调解;调解也解决不了,就可以考虑通过仲裁或者去法院打官司的方式来处理。总之,承包人要学会用法律手段维护自己的合法权益。
    全文
    8 5小时前
  • 优选法律顾问
    优选法律顾问
    评分4.9 “值得推荐”
    咨询我
    1、施工合同工期是能够申请延期的,不过得满足特定条件才行。按照《民法典》的规定,要是碰上不可抗力因素或者是发包人的问题,承包人就有理由要求延长工期。
    2、不可抗力指的是没法提前预料、避免不了而且也克服不了的客观状况,像自然灾害、政府开展的某些行动等,一旦出现这种情况,承包人没办法正常施工,就可以要求工期往后延。
    3、因为发包人导致工期延误的状况也不少见。比如发包人没有按照约定的时间提供施工场地和施工图纸,或者没有及时给工程进度款等。碰到这些情况,承包人就可以提出工期顺延的要求。
    4、如果承包人要办理工期延期,得在事情发生后的合理时间里,按照合同给定的流程给发包人或者监理工程师发书面通知,在通知里要讲清楚延期的缘由和预计会耽误的时长,同时还要附上相关的证明材料。
    5、发包人收到通知后,需要在合同规定的时间内进行审查并且给出回复。要是双方在工期延期这事儿上有分歧,就可以通过协商、调解、仲裁或者打官司等办法来解决。
    全文
    9 7小时前
  • 先锋法务团
    先锋法务团
    评分4.9 “态度非常好”
    咨询我
    施工时工期能办延期,但得满足条件。按《民法典》,遇到不可抗力或发包人方面的问题,承包人能申请工期顺延。
    不可抗力就是那些没法提前料到、躲不掉也克服不了的情况,像自然灾害、政府行为等。碰到这些,承包人没办法正常施工,就有理由让工期往后延。
    发包人导致工期延误也挺常见,比如发包人没按约定时间提供施工场地、施工图纸,或者没及时给工程进度款。要是遇到这种情况,承包人可以要求工期顺延。
    如果承包人要办工期延期,得在事情发生后的合理时间内,按合同约定的程序,给发包人或监理工程师发书面通知。通知里要写清楚延期原因和预计延误的时间,还要附上相关证明材料。发包人收到通知后,要在合同约定期限内审核并给出答复。要是双方对工期延期有争议,可以先商量,也能请人调解,或者通过仲裁、诉讼解决。
    全文
    4 8小时前
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6109位律师在线平均3分钟响应99%好评
施工合同工期可不可以办理延期
一键咨询
  • 银川用户2分钟前提交了咨询
    固原用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户3分钟前提交了咨询
    166****6235用户4分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    银川用户1分钟前提交了咨询
    银川用户2分钟前提交了咨询
    143****6580用户3分钟前提交了咨询
    148****0846用户3分钟前提交了咨询
    151****1043用户4分钟前提交了咨询
    166****7243用户2分钟前提交了咨询
    固原用户1分钟前提交了咨询
    固原用户1分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    136****8205用户4分钟前提交了咨询
  • 166****7046用户3分钟前提交了咨询
    170****1804用户3分钟前提交了咨询
    131****2687用户4分钟前提交了咨询
    138****8471用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户1分钟前提交了咨询
    177****0632用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户1分钟前提交了咨询
    吴忠用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户1分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    银川用户4分钟前提交了咨询
    150****2522用户4分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    168****6347用户2分钟前提交了咨询
    164****1517用户1分钟前提交了咨询
    130****6337用户3分钟前提交了咨询
    140****6516用户1分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    石嘴山用户1分钟前提交了咨询
    168****4560用户3分钟前提交了咨询
    固原用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    吴忠用户3分钟前提交了咨询
    155****5102用户4分钟前提交了咨询
    173****8530用户3分钟前提交了咨询
    148****0533用户1分钟前提交了咨询
    固原用户1分钟前提交了咨询
    160****0444用户1分钟前提交了咨询
    144****6042用户1分钟前提交了咨询
    银川用户1分钟前提交了咨询
    吴忠用户3分钟前提交了咨询
    固原用户2分钟前提交了咨询
    176****7560用户4分钟前提交了咨询
    135****6838用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户2分钟前提交了咨询
    银川用户1分钟前提交了咨询
    固原用户1分钟前提交了咨询
    152****6120用户3分钟前提交了咨询
    157****6676用户2分钟前提交了咨询
    161****0145用户3分钟前提交了咨询
    140****7557用户4分钟前提交了咨询
    吴忠用户3分钟前提交了咨询
    固原用户1分钟前提交了咨询
    141****4831用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户2分钟前提交了咨询
    银川用户3分钟前提交了咨询
    吴忠用户3分钟前提交了咨询
    176****3740用户3分钟前提交了咨询
    石嘴山用户1分钟前提交了咨询
    133****0220用户3分钟前提交了咨询
    石嘴山用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    银川用户3分钟前提交了咨询
    固原用户2分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    148****0054用户4分钟前提交了咨询
    142****1450用户4分钟前提交了咨询
    银川用户3分钟前提交了咨询
    153****5150用户4分钟前提交了咨询
    176****8331用户2分钟前提交了咨询
    160****6637用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户1分钟前提交了咨询
    168****3314用户1分钟前提交了咨询
    银川用户2分钟前提交了咨询
    165****4661用户4分钟前提交了咨询
    固原用户2分钟前提交了咨询
    176****6424用户2分钟前提交了咨询
    146****8706用户1分钟前提交了咨询
    固原用户1分钟前提交了咨询
    175****6663用户3分钟前提交了咨询
    137****3317用户2分钟前提交了咨询
    152****3513用户1分钟前提交了咨询
    168****5312用户3分钟前提交了咨询
    174****8838用户2分钟前提交了咨询
    174****6626用户4分钟前提交了咨询
    吴忠用户4分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    银川用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户4分钟前提交了咨询
    168****6502用户1分钟前提交了咨询
    141****2260用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户1分钟前提交了咨询
    172****2623用户2分钟前提交了咨询
    142****2248用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州181****5262用户2分钟前已获取解答
南通188****3082用户1分钟前已获取解答
宿迁180****1719用户3分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应