律图审稿专业委员会3轮严审

我舅舅已经做工程施工工作了,每次遇到大客户都会签订合同的,但是时间已经超期很多了,逾期很久了,还产生违约情况了,那工程施工违约金占比如何呢?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2019-03-11 四川广安
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    一般情况下,根据《合同法》第一百二十一条规定“当事人约定的定金数额超过主合同标的额百分之二十的,超过的部分,人民法院不予支持。
    工程合同违约金怎么算?
    1、合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。
    2、违约金的计算依据是合同总价。
    3、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。
    工期延误违约责任的认定处理
    如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。
    审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。
    对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。
    承包建筑工程是否交押金
    是否交押金,国家法律、法规没有硬性要求,只有建设性意见,就看你与发包方的签定劳务合同时,双方的平等自愿地协商。  押金是为了担保债务的履行,债务人或第三人将一定数额的金钱移交债权人占有,在债务人不履行合同时,债权人可以债务人所交押金优先受偿。
    全文
    8 2019-03-11
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    一般情况下,根据《合同法》第一百二十一条规定“当事人约定的定金数额超过主合同标的额百分之二十的,超过的部分,人民法院不予支持。
    工程合同违约金怎么算?
    1、合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。
    2、违约金的计算依据是合同总价。
    3、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。
    工期延误违约责任的认定处理
    如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。
    审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。
    对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。
    承包建筑工程是否交押金
    是否交押金,国家法律、法规没有硬性要求,只有建设性意见,就看你与发包方的签定劳务合同时,双方的平等自愿地协商。  押金是为了担保债务的履行,债务人或第三人将一定数额的金钱移交债权人占有,在债务人不履行合同时,债权人可以债务人所交押金优先受偿。
    全文
    12 2019-03-11
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6397位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程施工时间超期了,工程施工违约金占比如何呢?
一键咨询
  • 广安用户1分钟前提交了咨询
    广元用户2分钟前提交了咨询
    绵阳用户3分钟前提交了咨询
    131****5404用户4分钟前提交了咨询
    141****8018用户2分钟前提交了咨询
    161****2861用户4分钟前提交了咨询
    150****4356用户2分钟前提交了咨询
    达州用户3分钟前提交了咨询
    157****8687用户1分钟前提交了咨询
    157****1442用户4分钟前提交了咨询
    阿坝用户2分钟前提交了咨询
    凉山用户2分钟前提交了咨询
    175****5568用户2分钟前提交了咨询
    171****0007用户4分钟前提交了咨询
    172****8874用户4分钟前提交了咨询
  • 158****0180用户1分钟前提交了咨询
    140****3063用户1分钟前提交了咨询
    137****3822用户4分钟前提交了咨询
    南充用户2分钟前提交了咨询
    174****6172用户3分钟前提交了咨询
    成都用户1分钟前提交了咨询
    成都用户3分钟前提交了咨询
    131****4880用户4分钟前提交了咨询
    146****5547用户1分钟前提交了咨询
    乐山用户1分钟前提交了咨询
    阿坝用户1分钟前提交了咨询
    138****7530用户2分钟前提交了咨询
    攀枝花用户1分钟前提交了咨询
    177****8616用户1分钟前提交了咨询
    资阳用户3分钟前提交了咨询
    136****0246用户2分钟前提交了咨询
    广安用户1分钟前提交了咨询
    乐山用户3分钟前提交了咨询
    广元用户2分钟前提交了咨询
    136****2160用户1分钟前提交了咨询
    157****6378用户2分钟前提交了咨询
    资阳用户2分钟前提交了咨询
    遂宁用户3分钟前提交了咨询
    172****4601用户2分钟前提交了咨询
    162****8542用户1分钟前提交了咨询
    148****1568用户2分钟前提交了咨询
    雅安用户1分钟前提交了咨询
    137****1041用户2分钟前提交了咨询
    131****0151用户3分钟前提交了咨询
    攀枝花用户2分钟前提交了咨询
    138****4638用户3分钟前提交了咨询
    133****7226用户4分钟前提交了咨询
    154****1548用户3分钟前提交了咨询
    乐山用户2分钟前提交了咨询
    156****5872用户3分钟前提交了咨询
    巴中用户1分钟前提交了咨询
    宜宾用户2分钟前提交了咨询
    166****7748用户3分钟前提交了咨询
    145****8601用户2分钟前提交了咨询
    南充用户3分钟前提交了咨询
    174****4660用户3分钟前提交了咨询
    雅安用户2分钟前提交了咨询
    攀枝花用户4分钟前提交了咨询
    宜宾用户2分钟前提交了咨询
    广元用户3分钟前提交了咨询
    176****6804用户3分钟前提交了咨询
    174****1835用户4分钟前提交了咨询
    广元用户4分钟前提交了咨询
    德阳用户4分钟前提交了咨询
    广元用户4分钟前提交了咨询
    175****3548用户2分钟前提交了咨询
    171****5678用户1分钟前提交了咨询
    泸州用户4分钟前提交了咨询
    167****7745用户1分钟前提交了咨询
    自贡用户3分钟前提交了咨询
    眉山用户3分钟前提交了咨询
    宜宾用户1分钟前提交了咨询
    成都用户2分钟前提交了咨询
    泸州用户3分钟前提交了咨询
    176****6758用户1分钟前提交了咨询
    137****2654用户2分钟前提交了咨询
    177****5626用户3分钟前提交了咨询
    132****5351用户4分钟前提交了咨询
    雅安用户1分钟前提交了咨询
    广安用户3分钟前提交了咨询
    宜宾用户2分钟前提交了咨询
    达州用户3分钟前提交了咨询
    凉山用户3分钟前提交了咨询
    雅安用户1分钟前提交了咨询
    150****3652用户3分钟前提交了咨询
    133****1635用户4分钟前提交了咨询
    广元用户4分钟前提交了咨询
    152****1605用户4分钟前提交了咨询
    内江用户1分钟前提交了咨询
    150****4017用户3分钟前提交了咨询
    136****8004用户4分钟前提交了咨询
    自贡用户2分钟前提交了咨询
    阿坝用户2分钟前提交了咨询
    158****5733用户4分钟前提交了咨询
    175****1666用户4分钟前提交了咨询
    170****1774用户3分钟前提交了咨询
    内江用户3分钟前提交了咨询
    广安用户3分钟前提交了咨询
    凉山用户3分钟前提交了咨询
    154****0356用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港134****1142用户3分钟前已获取解答
沭阳181****6692用户3分钟前已获取解答
苏州188****6880用户3分钟前已获取解答
工程施工合同违约金比例规定是什么?
工程施工合同违约金比例标规定是:违约金适用的一般原则性规定;逾期付款违约金的计算,应注意不同时期的计算参考依据;合同当事人明确约定适用地方规章规定的,人民法院可以参照执行;对约定违约金和罚款的,或只约定罚款的,只要其金额不超过未履行部分总额的,可将罚款视为违约金处理。
10w+浏览
合同事务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
工程施工合同违约金比例规定是什么
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与工程施工合同违约金比例规定是什么相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
建筑工程施工合同怎么认定无效呢
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和建筑工程施工合同怎么认定无效呢相关的法律规定。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
工程施工合同超期未履行怎么处理
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与工程施工合同超期未履行怎么处理相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
7187 位律师在线,高效解决问题
工程施工合同超期未履行如何处理
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对工程施工合同超期未履行如何处理进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

*