律图审稿专业委员会3轮严审

我伯伯找人帮忙,签订一份建筑工程合同,时间是有限制的,还给延误不少时间了,大概有二十多天了,现在还产生违约金了,工程延误违约金规定什么内容?

帮助10人 4.7w浏览 #合同事务 匿名 2019-03-20 四川泸州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 平台精选法务
    平台精选法务
    59人赞同了该解答
    咨询我
    原则上是有约定从约定,但是需要符合实际情况。
    1、工期延误的情形有哪些?
    《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。
    (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
    (2) 发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
    (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
    (4) 工程设计变更和工程量增加;
    (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
    (6) 不可抗力;
    (7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
    2、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务?
    根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。
    3、发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”,承包人有何良策?
    (1) 如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对该部分工程价款不能协商一致,承包人可以要求按照定额审价;
    (2) 如果是合同范围之外的工程,承包人需要保留发包人同意施工的凭证,然后结合其他签证据实结算;
    (3) 如果因发包人的原因,造成在工程的关键线路上工期延误,承包人应及时收集并保管证据,包括使用照片、摄像等手段固定证据;
    (4)前述几种情况实际上都已进行索赔程序,承包人有一项工作必不可少,即在建设单位或建立单位签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”后面声明,承包人不同意或有异议,并将日期和时间签在建设单位或监理单位之后;
    (5)承包人可以申请审价单位进行审价,也可以在竣工结算时提出追加,如果仍然不能达成一致意见,可以通过司法鉴定解决。
    4、承包人主张工期顺延,需要注意哪些事项?
    (1) 准备收集固定导致工期延误的事实证据,比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实;
    (2) 这些事实与工期延误之间具有因果关系,即拖延的事实必须在关键线路上;
    (3) 顺延的具体天数,承包人在办理工期签证时,特别注意应该特别记载工期顺延天数,否则一旦争议,承包人举证难度增加。
    5、承包人如何避免逾期竣工违约责任?
    (1) 掌握施工进度,避免工期延误;
    (2) 收集工期顺延的证据;
    (3) 承包合同对逾期竣工的违约金约定要尽可能小。
    6、合同无效,发包人能否追究承包人工期延误的违约责任?
    (1) 按照法律规定,如果合同无效,有关工期以及工期延误的违约条款均属无效,但是解决争议的条款是有效的;
    (2) 发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;
    (3) 如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关,法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小,裁判各方承担损失。
    全文
    8 2019-03-20
  • 泸州法务
    泸州法务
    评分5.0 “解答有耐心”
    咨询我
    具体没有一个固定数字,需要根据合同约定确定,一般按合同总金额的0.1%~0.5%合适一些吧,上限一般不超过20%~30%。
    一、根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
    二、法律依据:《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》
    9.13 误期赔偿
    9.13.1 如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。
    合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
    9.13.2 发承包双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件中,在结算款中扣除。
    9.13.3 如果在工程竣工之前,合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收,且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误,而是合同工程的其他部分产生了工期延误,则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。
    全文
    9 2019-03-20
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6487位律师在线平均3分钟响应99%好评
延误二十天工程合同了,工程延误违约金规定什么内容?
一键咨询
  • 攀枝花用户4分钟前提交了咨询
    154****6844用户2分钟前提交了咨询
    131****0521用户1分钟前提交了咨询
    凉山用户4分钟前提交了咨询
    133****3451用户2分钟前提交了咨询
    134****0664用户1分钟前提交了咨询
    宜宾用户4分钟前提交了咨询
    133****6145用户4分钟前提交了咨询
    德阳用户3分钟前提交了咨询
    177****6368用户2分钟前提交了咨询
    遂宁用户1分钟前提交了咨询
    绵阳用户3分钟前提交了咨询
    140****1823用户2分钟前提交了咨询
    凉山用户4分钟前提交了咨询
    161****3834用户2分钟前提交了咨询
  • 145****6410用户4分钟前提交了咨询
    雅安用户1分钟前提交了咨询
    166****4807用户3分钟前提交了咨询
    攀枝花用户4分钟前提交了咨询
    广安用户1分钟前提交了咨询
    151****6508用户2分钟前提交了咨询
    178****2463用户4分钟前提交了咨询
    自贡用户3分钟前提交了咨询
    137****0665用户4分钟前提交了咨询
    156****6338用户4分钟前提交了咨询
    146****8146用户2分钟前提交了咨询
    130****6425用户1分钟前提交了咨询
    178****7241用户3分钟前提交了咨询
    172****2704用户1分钟前提交了咨询
    达州用户4分钟前提交了咨询
    攀枝花用户2分钟前提交了咨询
    171****8304用户3分钟前提交了咨询
    163****0333用户3分钟前提交了咨询
    广安用户3分钟前提交了咨询
    资阳用户2分钟前提交了咨询
    南充用户1分钟前提交了咨询
    宜宾用户3分钟前提交了咨询
    174****1036用户4分钟前提交了咨询
    德阳用户2分钟前提交了咨询
    177****2582用户1分钟前提交了咨询
    131****1727用户3分钟前提交了咨询
    144****8243用户4分钟前提交了咨询
    资阳用户1分钟前提交了咨询
    巴中用户2分钟前提交了咨询
    131****6225用户3分钟前提交了咨询
    广元用户2分钟前提交了咨询
    广元用户4分钟前提交了咨询
    160****3074用户1分钟前提交了咨询
    135****1648用户2分钟前提交了咨询
    174****0082用户4分钟前提交了咨询
    自贡用户2分钟前提交了咨询
    177****1773用户4分钟前提交了咨询
    眉山用户4分钟前提交了咨询
    资阳用户2分钟前提交了咨询
    136****7558用户2分钟前提交了咨询
    167****5862用户3分钟前提交了咨询
    宜宾用户2分钟前提交了咨询
    雅安用户2分钟前提交了咨询
    150****1162用户2分钟前提交了咨询
    成都用户1分钟前提交了咨询
    135****3160用户4分钟前提交了咨询
    136****3342用户4分钟前提交了咨询
    绵阳用户3分钟前提交了咨询
    宜宾用户1分钟前提交了咨询
    143****0082用户3分钟前提交了咨询
    宜宾用户2分钟前提交了咨询
    176****5381用户1分钟前提交了咨询
    164****3674用户4分钟前提交了咨询
    156****1730用户1分钟前提交了咨询
    德阳用户1分钟前提交了咨询
    177****4312用户2分钟前提交了咨询
    巴中用户3分钟前提交了咨询
    阿坝用户4分钟前提交了咨询
    达州用户4分钟前提交了咨询
    140****2221用户3分钟前提交了咨询
    攀枝花用户4分钟前提交了咨询
    乐山用户2分钟前提交了咨询
    175****0268用户1分钟前提交了咨询
    宜宾用户1分钟前提交了咨询
    164****2501用户4分钟前提交了咨询
    144****2287用户4分钟前提交了咨询
    达州用户1分钟前提交了咨询
    165****7736用户4分钟前提交了咨询
    168****4076用户1分钟前提交了咨询
    凉山用户4分钟前提交了咨询
    宜宾用户3分钟前提交了咨询
    达州用户2分钟前提交了咨询
    176****1574用户1分钟前提交了咨询
    广安用户3分钟前提交了咨询
    巴中用户2分钟前提交了咨询
    131****2865用户3分钟前提交了咨询
    130****1423用户1分钟前提交了咨询
    167****5220用户2分钟前提交了咨询
    166****8063用户4分钟前提交了咨询
    眉山用户3分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    泸州用户3分钟前提交了咨询
    南充用户3分钟前提交了咨询
    乐山用户4分钟前提交了咨询
    内江用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州152****2604用户4分钟前已获取解答
常州156****6969用户2分钟前已获取解答
镇江152****9409用户3分钟前已获取解答
工程延期与工程延误的区别
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与工程延期与工程延误的区别相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
建设工程纠纷
主体工程完工,附属工程延误误期赔偿费怎么算
主体工程完成后,附属工程逾期补偿费按合同约定计算。除非另有规定,补偿款上限为合同总价5%。承包商支付补偿金后,仍需履行合同约定责任与义务。如工程延期,承包商应赔偿业主损失并支付误工补偿款。已支付补偿款不意味着免除承包商的其他责任与义务。
10w+浏览
建设工程纠纷
工程交叉延误怎么索赔?
违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。《中华人民共和国合同法》第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
10w+浏览
建设工程纠纷
交通工程延误工期怎么处罚?
工程延误工期按照违约金来进行一定的索赔,这种违约金他进行处罚的方式的话,双方当事人一般情况下都是约定的,如果说没有约定的话,那么就当时实际人员他的实际损失来进行。违约金过高的话,法院是不予支持的。
10w+浏览
交通事故
云南彩礼返还的法律规定2025是什么,想了解:彩礼返还涉及哪些法律程序?
[律师回复] 云南彩礼返还在2025年主要依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》,具体规定和法律程序如下:

法律规定

当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:

- 双方未办理结婚登记手续。

- 双方办理结婚登记手续但确未共同生活,应当以双方离婚为条件。

- 婚前给付并导致给付人生活困难,应当以双方离婚为条件。

法律程序

- 协商阶段:双方或其家属就彩礼返还问题进行沟通,明确提出返还意愿和依据,确定彩礼范围、数额或价值。若协商一致,拟定书面协议,明确返还金额、方式、时间等,双方签字,可邀请见证人签字见证。

- 诉讼阶段:若协商不成,可向法院提起诉讼。起诉方需准备起诉状,写明双方信息、诉讼请求、事实和理由等,并收集能证明彩礼给付事实的证据,如转账记录、证人证言、购物凭证等,以及证明符合彩礼返还情形的证据,如未共同生活的证据、生活困难的证明等。然后向有管辖权的法院提交材料,法院受理后会安排开庭审理,双方进行举证、质证和辩论,最后法院根据事实和法律规定作出判决。

- 执行阶段:若法院判决返还彩礼,对方在履行期未履行判决,可在判决生效后向法院申请强制执行,法院会采取查询、冻结、划扣存款,查封、拍卖财产等措施确保判决执行。
交通工程延误工期如何处理
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与交通工程延误工期如何处理相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
建设工程纠纷
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应