律图审稿专业委员会3轮严审

我叔叔是做工程的,很快就完成工期了,但是还是给超期一个月了,之前就已经签订合同了,还产生很大违约金了,工期延误违约金通知函怎么下发的,延误工期违约金怎么核算呢?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2019-03-22 西藏拉萨
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    工期延误属于违约的一种情形。
    1、现实施工中有的存在黑白合同(一份备案,一份是实际双方履行的“存在法律瑕疵或者违法的情形”),这个时候以备案的为准。
    2、考虑两份合同的签署原因,如果因为客观实际情况发生变化,而签署第二份合同未来得及备案,则以后合同为准。反之,如果签署前合同为了备案,而后合同才是双方实际履行的合同的话,那么以前合同为准。
    3、关于违约的情形。主要看你的后合同是否违反法律的强制性规定,如违法转包、违法分包、挂靠等情形。根据合同法的规定,违反法律强制性的规定,合同无效,合同无效违约条款自然无效则适用前合同。
    4、违约金还存在过高的问题,如果约定的违约金过分高于造成损失的(一般是损失的130%),则视为过高,一方要求降低的法院可以考虑降低。关于既存在保证金又存在违约金的情况,守约方可选择任一,但不可同时主张
    全文
    7 2019-03-22
  • 律图法律服务团
    律图法律服务团
    咨询我
    在合同协议内容应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。如果是招标选择的承包人,工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数,不一定是招标文件要求的天数。因为招标文件通常规定本招标工程最长允许的完工时间,而承包人为了竞争,申报的投标工期往往短于招标文件限定的最长工期,此项因素通常也是评标比较的一项内容。因此,在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期。合同内如果有发包人要求分阶段移交的单位工程或部分工程时,在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间。此项约定也是判定承包人是否按合同履行了义务的标准。建设工程施工合同的程序是怎样的承包人与发包人订立建筑工程施工合同应符合下列程序:
    1.接受中标通知书。
    2.组成包括项目经理的谈判小组。
    3.草拟合同专用条件。
    4.谈判。
    5.参照发包人拟定的合同条件或建筑工程施工合同示范文本与发包人订立建筑工程施工合同。
    6.合同双方在合同管理部门备案并缴纳印花税。
    全文
    6 2019-03-22
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    出现工期延误时首先要看产生工期延误的具体原因:
    第一种情况:如果工期延误的原因是由于双方协商变更工程量、设计、双方同意工期顺延等情况,或者是由于不可抗力导致的工期延误,这种情况双方均不需要承担违约责任。
    第二种情况:如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的,属于消费者违约在先,这个时候反而应当向装修公司支付违约金。
    第三种情况:如果不是以上情形,而是由于装修公司自身原因不能按期完工,属于装修公司违约,装修公司应向消费者支付违约金。
    全文
    9 2020-12-17 13:52:44
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6207位律师在线平均3分钟响应99%好评
工期延误违约金通知函怎么下发的,延误工期违约金怎么核算呢?
一键咨询
  • 130****4321用户4分钟前提交了咨询
    阿里用户1分钟前提交了咨询
    林芝用户4分钟前提交了咨询
    日喀则用户2分钟前提交了咨询
    170****3687用户4分钟前提交了咨询
    146****8555用户3分钟前提交了咨询
    176****5521用户1分钟前提交了咨询
    阿里用户4分钟前提交了咨询
    日喀则用户4分钟前提交了咨询
    日喀则用户3分钟前提交了咨询
    133****3554用户4分钟前提交了咨询
    那曲用户1分钟前提交了咨询
    164****0673用户3分钟前提交了咨询
    168****2034用户1分钟前提交了咨询
    林芝用户2分钟前提交了咨询
  • 164****1836用户1分钟前提交了咨询
    148****6120用户1分钟前提交了咨询
    150****4853用户4分钟前提交了咨询
    155****1213用户2分钟前提交了咨询
    143****0717用户1分钟前提交了咨询
    170****4473用户2分钟前提交了咨询
    135****7083用户4分钟前提交了咨询
    日喀则用户4分钟前提交了咨询
    日喀则用户2分钟前提交了咨询
    152****6815用户2分钟前提交了咨询
    林芝用户2分钟前提交了咨询
    175****0361用户2分钟前提交了咨询
    日喀则用户4分钟前提交了咨询
    136****3113用户1分钟前提交了咨询
    山南用户3分钟前提交了咨询
    141****3156用户2分钟前提交了咨询
    142****5115用户3分钟前提交了咨询
    141****0265用户3分钟前提交了咨询
    174****8365用户2分钟前提交了咨询
    146****4855用户4分钟前提交了咨询
    那曲用户4分钟前提交了咨询
    阿里用户4分钟前提交了咨询
    山南用户3分钟前提交了咨询
    172****8135用户4分钟前提交了咨询
    阿里用户2分钟前提交了咨询
    阿里用户1分钟前提交了咨询
    138****8002用户1分钟前提交了咨询
    拉萨用户3分钟前提交了咨询
    日喀则用户1分钟前提交了咨询
    林芝用户1分钟前提交了咨询
    155****0227用户3分钟前提交了咨询
    134****5052用户2分钟前提交了咨询
    日喀则用户3分钟前提交了咨询
    那曲用户2分钟前提交了咨询
    132****7573用户1分钟前提交了咨询
    日喀则用户4分钟前提交了咨询
    拉萨用户3分钟前提交了咨询
    日喀则用户1分钟前提交了咨询
    166****8433用户4分钟前提交了咨询
    山南用户1分钟前提交了咨询
    林芝用户4分钟前提交了咨询
    山南用户2分钟前提交了咨询
    133****1002用户2分钟前提交了咨询
    日喀则用户2分钟前提交了咨询
    154****1050用户2分钟前提交了咨询
    136****7471用户4分钟前提交了咨询
    137****6760用户4分钟前提交了咨询
    156****3683用户3分钟前提交了咨询
    171****8406用户3分钟前提交了咨询
    林芝用户3分钟前提交了咨询
    那曲用户4分钟前提交了咨询
    山南用户3分钟前提交了咨询
    160****1842用户4分钟前提交了咨询
    161****6543用户3分钟前提交了咨询
    168****1348用户1分钟前提交了咨询
    178****2246用户3分钟前提交了咨询
    日喀则用户2分钟前提交了咨询
    拉萨用户3分钟前提交了咨询
    153****2402用户1分钟前提交了咨询
    日喀则用户4分钟前提交了咨询
    那曲用户1分钟前提交了咨询
    178****6705用户2分钟前提交了咨询
    日喀则用户3分钟前提交了咨询
    148****2623用户4分钟前提交了咨询
    阿里用户4分钟前提交了咨询
    林芝用户4分钟前提交了咨询
    日喀则用户1分钟前提交了咨询
    157****8218用户2分钟前提交了咨询
    170****2024用户3分钟前提交了咨询
    阿里用户1分钟前提交了咨询
    拉萨用户4分钟前提交了咨询
    162****5254用户1分钟前提交了咨询
    155****3567用户4分钟前提交了咨询
    158****0263用户1分钟前提交了咨询
    山南用户2分钟前提交了咨询
    日喀则用户3分钟前提交了咨询
    166****8623用户4分钟前提交了咨询
    拉萨用户1分钟前提交了咨询
    132****2302用户4分钟前提交了咨询
    日喀则用户3分钟前提交了咨询
    山南用户4分钟前提交了咨询
    拉萨用户3分钟前提交了咨询
    176****0084用户2分钟前提交了咨询
    156****1542用户1分钟前提交了咨询
    阿里用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁178****1069用户4分钟前已获取解答
南通181****2898用户1分钟前已获取解答
泰州156****2878用户1分钟前已获取解答
工期延误违约金怎么扣的?
延误工期所产生的违约金,可以按照实际损失进行赔偿,也可以按照双方在签订合同时的约定进行赔偿,存在违约行为时,需要承担继续履行,采取补救措施,支付违约金等违约责任。
10w+浏览
合同事务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
工期延误违约金怎么扣的,合同违约的违约金怎么算?
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于工期延误违约金怎么扣的,合同违约的违约金怎么算?的问题带来帮助。
10w+浏览
合同事务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
工期延误违约金上限是多少
一般的法律法规规定违约金的数额,应该是在合同总金额的0.1%到0.5%,不会超过30%。不过要看具体的情况,违约的情况不同,违约金的金额也就不同。一般建筑工程的合同延期,那么,违约金最高也就是在合同总价5%左右。普通工程一般都是在20%左右,不超过30%。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
工期延误违约金标准是什么
以双方约定为主,可以约定具体的数额,也可以约定计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
10w+浏览
合同事务
问题紧急?在线问律师 >
5925 位律师在线,高效解决问题
工厂交期延误违约金要多少
在合同法当中没有明确规定工厂交期延误以后的违约金支付标准,实际上要看工厂延期交货会给商家造成的具体损失进行计算,法律上规定的违约金的原则是,不能超过逾期交货造成的实际损失的30%。违约金最好要工厂和商家提前商量以后确定下来。
10w+浏览
合同事务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应