建设工程纠纷 法律问答
1281
万
解答量
1480
万
浏览量
王雨昕律师团队
在线
团队:30-49人
5.0分服务：10万+人
在线沟通·1对1专业解答
-
法官对工程索赔金额提出什么要求[律师回复] 工程索赔金额的司法审核有明确现行规则，所有主张均需对应法定标准核验。 索赔依据需同时满足两类要求。 合同层面，要匹配合同约定的索赔时限、程序条款，证明相关主张未超出约定时限，所有关键流程均已完整履行。 事实层面，要提供对应书面材料，包括签证单、会议纪要、往来函件、施工日志等，证明索赔事件客观发生，相关事件的责任不归属于承包人。 损失事实需有实据支撑。 针对不同类型的损失，要提交对应凭证，人工窝工需附考勤记录，机械停滞需附租赁协议及付款凭证，材料积压需附采购合同及库存证明，单方口头陈述或无佐证的估算数据，不具备证据效力。 损失与索赔发起事由的关联需直接明确。 主张的损失需完全由发包人违约行为或约定的风险事件直接引发。 损失若源自承包人自身管理不当、第三方侵权或不可抗力等其他因素，对应索赔主张将不被支持。 索赔金额计算需符合客观标尺。 合同对索赔计算标准有明确约定的，适用合同约定标准。 无约定的，参照工程所在地建设行政主管部门发布的官方计价标准或同期市场公允行情核算。 核算过程中，需扣除承包人未及时采取减损措施产生的扩大部分损失，以及承包人自身过错对应的责任分摊比例金额。 索赔涉及司法鉴定环节的，需满足三项硬性要求。 出具鉴定意见的机构需具备对应司法鉴定资质。 所有提交鉴定的材料，均已经过双方当事人当庭质证。 最终出具的鉴定意见不存在核心依据缺失、鉴定程序违法的情形。平台精选咨询...
5解答 4.6w浏览 -
工程结算出现常见争议应如何处理[律师回复] 工程结算出现争议咋办？以下处理方式总有一款适合你。 最省事也最高效的方式是双方自行协商。发包方和承包方都要讲诚信，直接就有分歧的地方沟通，弄清楚到底哪里不一致，再根据合同条款和实际干活的情况，找出双方都满意的解决办法。协商能省时间、省成本，还不破坏合作关系。 要是谈不拢，还能找第三方来调解，比如行业协会或建设行政主管部门。这些机构专业又中立，会按照法律法规和行业习惯出个调解方案，帮你们达成一致。 要是调解也不管用，那就只能看合同约定了。合同约定了仲裁的，就去约定的仲裁机构申请，仲裁专业、保密、高效，裁决结果是终局的，双方都得遵守。合同没约定仲裁条款的，就去有管辖权的法院起诉，法院会依据事实和法律作出公正的判决。 无论是仲裁还是诉讼，双方都得拿出合同文件、施工记录、验收报告、支付凭证这些证据，来证明自己是对的。要是你对具体流程还有疑问，建议咨询专业法律人士。律图专业咨询...
5解答 4.2w浏览
-
工程尾款未支付，未到期质保金怎么办[律师回复] 工程尾款没支付，未到期质保金该怎么处理呢？下面给大家说说。 先说工程尾款。要是合同里约定的支付条件已经满足了，但发包方却没支付，这就属于违约了。遇到这种情况，承包方可以先和发包方沟通，明确指出对方违约，让他们按照合同约定支付尾款。要是沟通没用，承包方可以收集证据，像建设工程合同、工程验收文件、结算凭证这些，然后去有管辖权的法院起诉，要求发包方支付工程尾款和逾期付款利息。利息计算标准如果合同有约定就按约定来，没约定就按照相关司法解释的标准执行。 再说说未到期质保金。一般在质保期没到的时候，承包方不能要求发包方支付。不过，如果发包方故意不让质保期条件达成，比如故意拖延验收，那就可以看作质保期已经到了，承包方有权要求支付质保金。要是发包方在质保期内提出质量问题，承包方得按照合同约定及时去维修，不然可能会被扣除质保金。但要是质量问题是因为发包方使用不当等不是承包方的原因造成的，承包方可以拒绝维修，或者要求发包方承担相应费用。律图专业咨询...
5解答 4.9w浏览
-
工程结束3年未结算，该怎么处理[律师回复] 1、工程完工3年还没结算，咱可以这么办。先把证据收集好，像建设工程合同、施工图纸、工程变更签证、工程验收报告、往来函件这些和工程有关的资料都得收集齐。这些东西能证明工程已经做完了，还能明确工程内容、范围以及双方的权利和义务。 2、然后主动去和对方沟通协商，用书面函件或者正式会谈的方式，跟对方讲清楚要结算，说明结算依据和计算方法，让对方在合理时间内完成结算。沟通的时候要把相关记录保存好，比如邮件、聊天记录、会议纪要等。 3、要是协商没用，就可以考虑让律师发函。找律师起草并发出律师函，明确告诉对方拖延结算的行为是违约的，还得告知对方可能要承担的法律后果，要求对方在规定时间内结算。 4、要是前面这些办法都不管用，那就启动诉讼程序。到有管辖权的法院起诉，让法院判决对方结算并支付工程款。得留意诉讼时效，虽说法律规定是三年，但要是这三年里你向对方主张过权利，诉讼时效就会重新计算。打官司的时候，可能要做工程造价鉴定，这样才能确定工程的实际造价。平台专业咨询...
5解答 4.7w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
遇到涉外法律纠纷该怎么处理遇到涉外法律纠纷，首先要明确纠纷性质和适用法律，可通过合同约定或依据国际私法规则确定。解决途径包括协商、调解、仲裁和诉讼。协商和调解较为灵活友好；仲裁一裁终局，专业性强；诉讼则由法院依据法律作出判决，当事人可根据实际情况选择合适方式。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
20年的申诉期是怎样计算的申诉期一般指最长诉讼时效期间，20年的申诉期自权利受到损害之日起计算。在这20年内，若有特殊情况，法院可根据权利人申请决定延长；一旦超过20年，法院原则上不予保护。不过，在20年期间内，可能因法定事由导致时效中断、中止。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
两个次要责任一个主要责任怎么分在存在两个次要责任和一个主要责任的情况下，责任划分一般遵循主要责任方承担60%-90%的责任，两个次要责任方共同承担10%-40%的责任。具体份额会根据各方在事故中的过错程度、对损害结果的原因力大小等因素确定，不同情形下比例分配会有所不同。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
177****8026
180****3142
132****5319
