建设工程纠纷 法律问答
1281
万
解答量
1480
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
建设工程管辖约定应如何加以确定[律师回复] 建设工程管辖约定得按法律规定来。依据《中华人民共和国民事诉讼法》，当事人能通过书面协议，选择和争议有实际联系的地点的法院来管辖，像被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地的法院都可以选。不过，这个选择不能违反级别管辖和专属管辖的规定。 对于建设工程施工合同纠纷，管辖是按不动产纠纷来确定的，也就是由不动产所在地的法院管辖。要是当事人约定的管辖法院和不动产所在地不一样，那这个约定可能因为违反专属管辖而无效。 实际操作时，当事人约定管辖得明确，还得符合法律要求。书面协议里要清楚写明选择的管辖法院，别表述得模棱两可。同时，要看看选的法院和争议有没有实际联系，会不会违反级别管辖和专属管辖。要是管辖约定不明确或者违反了法律规定，约定可能就无效了，案件就得按照法定管辖规则来确定管辖法院。 所以，当事人约定建设工程管辖的时候，一定要严格按照法律规定，谨慎确定管辖法院，这样才能保障自己的权益，让诉讼顺利进行。律图运城
5解答 4.6w浏览 -
实际竣工面积超出规划面积该怎样处理[律师回复] 实际竣工面积超出规划面积，处理方式得看超出面积的具体情形。 要是超出面积在合理误差范围内，建设单位可按规定办理补正手续。要及时向规划部门报告，提交相关资料，补缴因面积增加产生的费用，像土地出让金等，接着申请变更规划许可证等相关证件。 若超出面积大，属于严重违反规划许可，规划部门会责令停止建设。若还能采取改正措施消除对规划实施的影响，会要求限期改正，还会处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款。要是无法采取改正措施消除影响，会限期拆除；不能拆除的，没收实物或者违法收入，还可能处建设工程造价百分之十以下的罚款。 遇到这种情况，建设单位要积极配合相关部门处理，及时整改。后续项目建设时，要严格按规划许可建设，施工中做好监督管理，防止再次出现此类问题，不然可能面临更严重法律后果。律图运城
5解答 3w浏览
-
工地合同到期可工程没完成怎样处理[律师回复] 工地合同到期但工程没完成该怎么办？别慌，下面为你提供处理办法。 第一步，看看合同里是咋说的。一般合同会有工期延误、到期未完工的相关条款。要是有明确约定，那就按约定来，比如支付违约金或者接着把工程做完等。 要是合同没相关约定，双方就坐下来协商。承包方得给发包方讲清楚工程没完成的原因，像遇到不可抗力、设计有变更等情况。要是因为发包方的原因，比如没及时提供材料、变更了设计等导致工程延误，承包方不仅不用担责，还能找发包方赔偿损失，像窝工费、设备闲置费这些。但要是承包方自己的问题导致工程没完成，发包方有权让承包方担责，比如赔偿损失、在合理时间内把工程完成。 要是双方谈不拢，就走法律途径。发包方可以去法院起诉，要求承包方担责、赔偿损失；承包方也能起诉发包方，要求赔偿因对方原因造成的工程延误损失。法院会根据双方提供的证据和具体情况，依据《中华人民共和国民法典》等法律作出判决。律图专业咨询...
5解答 4.7w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
遭遇网络诈骗信息被暴露要怎么办遭遇网络诈骗且信息被暴露，应第一时间拨打110报警，详细准确地提供诈骗信息和自身信息泄露情况。同时，更改重要账户密码，增强账户安全设置；密切关注个人金融账户动态，若发现异常及时联系银行冻结账户，防止财产损失。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
网络跨境诈骗怎么量刑的网络跨境诈骗量刑依据《中华人民共和国刑法》相关规定。一般诈骗公私财物数额较大，处三年以下有期徒刑等，数额巨大处三年以上十年以下有期徒刑等，数额特别巨大处十年以上有期徒刑或无期徒刑等。量刑会综合诈骗数额、情节、涉及人数、造成损失等因素考量，如3000-1万元以上属“数额较大”等。此类犯罪将受法律严厉制裁。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
在微信被微商骗钱,还把我删了怎么办在微信被微商骗钱且遭删除，可先保留聊天记录、转账记录等证据。若金额较小，可向微信平台投诉举报；若金额较大，建议立即向当地公安机关报案，警方会依据具体情况进行处理，以维护自身合法权益。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
137****7041
151****5335
189****1582
