建设工程纠纷 法律问答
1262
万
解答量
2722
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
实际竣工面积超出规划面积该怎样处理[律师回复] 实际竣工面积超出规划面积，处理方式得看超出面积的具体情形。 要是超出面积在合理误差范围内，建设单位可按规定办理补正手续。要及时向规划部门报告，提交相关资料，补缴因面积增加产生的费用，像土地出让金等，接着申请变更规划许可证等相关证件。 若超出面积大，属于严重违反规划许可，规划部门会责令停止建设。若还能采取改正措施消除对规划实施的影响，会要求限期改正，还会处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款。要是无法采取改正措施消除影响，会限期拆除；不能拆除的，没收实物或者违法收入，还可能处建设工程造价百分之十以下的罚款。 遇到这种情况，建设单位要积极配合相关部门处理，及时整改。后续项目建设时，要严格按规划许可建设，施工中做好监督管理，防止再次出现此类问题，不然可能面临更严重法律后果。律图运城
5解答 3w浏览 -
保证金确定是要退还的吗[律师回复] 保证金能不能退还得看具体情况。 在签了合同的情况下，如果合同里对保证金退还设置了条件，按照《中华人民共和国民法典》，双方都得按约定来。要是一方达到了退还条件，另一方就得把保证金还回去。就拿租房来说，租客交了保证金，等租期结束，房子没损坏，租客也完成了该做的事，房东就该退还保证金，不然租客能追究他的违约责任。 要是没达成退还条件，收钱的一方可以不退还。比如商业合作中，有一方违约导致合作进行不下去，按照约定，保证金就可能被没收。 要是合同里没说保证金退还的事，或者说得不清楚，那就得按照公平和诚信的原则来处理。要是收保证金的目的已经达到了，通常就得退还。像拍卖活动，竞买人没拍到东西，拍卖人就得把保证金还给他。要是有一方违约给对方造成了损失，收钱的一方可以从保证金里扣掉赔偿的钱，剩下的再退还。 总之，保证金不是一定能退的，主要看合同咋约定，以及大家履行合同的情况。本地专业咨询...
5解答 3.8w浏览 -
工地合同到期可工程没完成怎样处理[律师回复] 工地合同到期但工程没完成该怎么办？别慌，下面为你提供处理办法。 第一步，看看合同里是咋说的。一般合同会有工期延误、到期未完工的相关条款。要是有明确约定，那就按约定来，比如支付违约金或者接着把工程做完等。 要是合同没相关约定，双方就坐下来协商。承包方得给发包方讲清楚工程没完成的原因，像遇到不可抗力、设计有变更等情况。要是因为发包方的原因，比如没及时提供材料、变更了设计等导致工程延误，承包方不仅不用担责，还能找发包方赔偿损失，像窝工费、设备闲置费这些。但要是承包方自己的问题导致工程没完成，发包方有权让承包方担责，比如赔偿损失、在合理时间内把工程完成。 要是双方谈不拢，就走法律途径。发包方可以去法院起诉，要求承包方担责、赔偿损失；承包方也能起诉发包方，要求赔偿因对方原因造成的工程延误损失。法院会根据双方提供的证据和具体情况，依据《中华人民共和国民法典》等法律作出判决。律图专业咨询...
5解答 4.7w浏览
-
工程质量出问题要怎样去解决[律师回复] 在工程建设中，工程质量问题一旦出现，会给各方带来诸多麻烦。不过，我们可以通过一些合法有效的途径来解决。 要是工程质量出了状况，协商是比较理想的首步选择。参与工程的发包方和承包方可以坐下来好好交流一下，结合合同的约定和实际情况，针对质量问题怎么处理、赔偿多少等达成一致。具体来说，双方探讨怎样采取补救措施把工程修复好，这不仅简便，还能省下不少麻烦和费用。 但要是协商不下来，就可以找中立的第三方来帮忙调解。像行业协会或者相关政府部门，他们懂专业知识又有处理类似事情的经验，能对质量问题进行分析评判，提出一个双方都能接受的调解方案，让双方达成和解。 要是合同里提前约定了仲裁条款，那就可以把争议交给约定的仲裁机构。仲裁有很多优点，它比较灵活，专业性强，还能保护双方隐私。而且仲裁裁决是具有终局性的，双方都得遵守。 如果前面几种方法都行不通，那就只能向法院起诉了。法院会根据相关法律法规和证据来审理判决。在这个过程中，当事人要及时收集和保存好与工程质量问题有关的证据，比如合同、图纸、施工记录、检测报告等，这些证据能帮助你在诉讼中更好地维护自己的合法权益。平台优选咨询...
5解答 4.1w浏览
-
总包破产后，工程款该怎么进行结算[律师回复] 1、总包破产后结算工程款，先得启动债权申报程序。分包方或者其他债权人要在规定的申报时间内，向破产管理人申报自己的工程款债权。申报的时候，得拿出能证明债权真实以及具体数额的证据，像建设工程合同、工程验收文件、工程量清单、工程款支付凭证这些都得准备好。 2、接着要确定工程款的性质。要是这笔工程款属于建设工程价款优先受偿权的范围，承包人就可以优先从建设工程折价或者拍卖的钱里拿到自己的工程款。不过得注意，优先受偿权是有行使期限的，得抓紧时间去主张。 3、之后，破产管理人会对申报的债权进行审核。审核的内容包括债权是不是真的、合不合法、具体数额是多少等。要是债权人对审核结果有意见，可以跟破产管理人提出来，让他们重新审查。要是对重新审查的结果还是不满意，就可以通过打官司来解决争议。 4、到了破产财产分配阶段，建设工程价款优先受偿权比普通债权能优先拿到钱。要是破产财产不够还所有的债，普通债权就只能按比例来分配了。 在整个处理过程中，债权人要时刻留意破产程序的进展，积极配合破产管理人的工作。要是有必要，还可以找律师帮忙，这样才能更好地维护自己的合法权益。随着法律行业的发展，未来在处理这类破产工程款结算问题时，可能会有更完善的法律规定和更高效的处理流程，债权人也要关注这些变化，以便更好地应对。律图运城
5解答 3.8w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
133****5571
138****9124
151****1604
