建设工程纠纷 法律问答
1236
万
解答量
1435
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程延期能索赔的费用是哪些[律师回复] 工程延期的情况时有发生，在这种情况下，承包商有权利索赔一些费用，下面就来详细说说。 人工费是索赔的一个重要方面。要是完成了合同之外的额外工作，或者因为不是承包商的责任导致工作效率降低，又或者加班劳动，还有法定人工费增长了，这些情况下多花的人工费用都能索赔。 材料费也能进行索赔。工程延期可能让材料价格上涨，采购材料成本增加的这部分差价，以及材料超期储存产生的费用，都可以向相关方要回来。 机械使用费方面，自有机械窝工了，一般按照台班折旧费索赔；租赁的机械窝工，就按实际租金和调进调出费的分摊来计算。要是为了赶工期增加了机械设备投入，这部分额外费用也能索赔。 现场管理费也在索赔范围内。工程延期会让现场管理时间变长，像现场管理人员的工资、办公费、差旅费等增加的费用，都应该由业主承担。 企业管理费同样可以索赔。工程延期会使企业管理费用分摊时间变长，实际成本也就增加了。 利润索赔情况相对复杂一些。一般在工程范围变更、施工条件变化等原因导致工程延期时，利润有可能索赔，但具体能不能索赔，得看合同约定和实际情况。 承包商索赔时，要按合同规定的程序和时间提出，并且准备好充分的证据资料，这样才能更好地维护自己的合法权益。本地专业咨询...
5解答 4.3w浏览 -
工程索赔都包含着什么样的内容[律师回复] 在工程施工里，要是承包商遭遇了不是自己过错造成的损失，或者额外花了合同规定外的费用，就可以向业主提出工程索赔，要求补偿经济或时间上的损失。工程索赔主要有费用索赔和工期索赔两类。 费用索赔包含多种情况。人工费方面，要是因为非承包商的责任，导致工作效率降低或者加班劳动，产生的额外费用就能索赔。材料费上，像客观原因让材料价格大幅上涨、超定额仓储费等也能索赔。还有施工机械使用费，如果是业主或监理工程师的原因，造成机械停工窝工，相关费用同样能索赔。另外，分包费用、现场管理费、利息和利润等，符合条件都可以申请索赔。 工期索赔是指施工中出现非承包商责任的工期延误，承包商可要求业主顺延合同工期。不过，要先判断延误是否影响总工期。要是延误的是关键工作，不管延误多久，都会影响总工期，这种情况就该批准工期顺延。要是延误的是非关键工作，当延误时间没超过总时差，就不影响总工期，不会批准工期顺延；要是超过了，就得考虑批准顺延。律图法律顾问...
5解答 4.7w浏览
-
追回私人工程款最直接方法是什么[律师回复] 1、要追回私人工程款，得依据实际情况选最直接有效的办法。要是双方没什么争议，直接去协商是个不错的开头。承包方可以主动找发包方聊聊，清楚地说出自己想要对方支付工程款的想法，一起商量下支付的时间和方式。这种办法花钱少、办事快，还能让双方接着好好合作。 2、要是协商没啥效果，那就发个催款函试试。用书面的形式向发包方要钱，把工程款的数目、支付的最后期限等都写明白，这么做还能让诉讼时效重新计算。 3、催款函也不管用的话，申请支付令是比较快的一招。按照民事诉讼法的规定，如果债权人让债务人还钱、给有价证券，满足一定条件，就能向有管辖权的基层法院申请支付令。要是发包方在规定的时间里既不提出书面反对意见，也不按照支付令去做，承包方就可以向法院申请强制执行。 4、要是前面这些办法都不行，打官司就是最后的路了。承包方得把相关的证据准备好，像合同、工程验收报告、结算单这些。然后到法院去起诉发包方。等法院判了之后，如果发包方不按照判决执行，承包方就可以申请强制执行，让法院去查发包方的财产，把钱冻结、划过来，把自己的钱要回来。未来在法律实践中，可能会出现更多便捷高效的追款途径和保障措施，以适应不断发展变化的建筑市场需求。律图法律顾问...
5解答 5w浏览
-
包工头工程款拖欠，该用什么办法解决[律师回复] 包工头遇到工程款拖欠，有多种解决办法。 先尝试协商，这是比较好的开头。包工头直接和发包方沟通，清楚说出自己想要拿到被拖欠的工程款，同时问问对方为啥拖欠，争取达成还款协议。这种办法成本低、效率高，还能保住双方合作关系。 要是协商没用，就向相关部门投诉。像建设行政主管部门这类对建筑工程有监管职责的部门，包工头可以向它们反映情况，让其介入调解，推动发包方付款。 合同里有仲裁条款的话，包工头能向约定的仲裁机构提交仲裁申请。仲裁比较专业、高效，而且一裁终局。 诉讼也是可行的途径。包工头可去有管辖权的法院起诉，通过法律程序追讨工程款。诉讼时要收集好证据，像合同、工程验收报告、结算单、施工记录等，用来证明自己的主张。胜诉后，如果发包方不执行判决，还能申请强制执行。 包工头要根据实际情况选合适的解决办法，维护好自己的合法权益。平台优选咨询...
5解答 3.7w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
未打钱但卸了货,货物所有权是谁的货物所有权的归属需依据具体情况判断。若双方有约定，按约定确定所有权；若无约定，一般动产所有权自交付时转移，卸货通常意味着完成交付，货物所有权归买方，但未打钱构成违约，卖方可能追究违约责任。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
不可以主张不当得利请求权的情形有哪些不当得利是指无合法根据，使他人受损自己获利的事实。但以下情形通常不可主张不当得利请求权：一是履行道德义务的给付，如误对无抚养义务亲属抚养，不能请求返还；二是提前清偿债务，事后不能以不当得利要求返还；三是明知无债务的清偿，视为赠与等不得请求返还；四是不法原因的给付，如行贿、付赌债，不能主张返还。1.3k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
交通事故偿债务能否主张债务利息交通事故赔偿债务一般在法律文书确定的履行期限内，不能主张债务利息。但如果义务人未按法律文书指定的期间履行给付金钱义务，根据《民事诉讼法》规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
187****3489
181****2373
130****5364
