建设工程纠纷 法律问答
1250
万
解答量
2698
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
恶意违约拖欠工程款要怎么去处理[律师回复] 在建筑工程领域，恶意违约拖欠工程款的情况时有发生，遇到这种事不用慌，下面为你介绍有效的处理途径。 协商是个不错的开头。和对方坐下来，平心静气地把违约这事儿挑明，要求按照合同约定支付工程款，并且给对方一个合理的付款时间。这个过程里，要记得留存好聊天记录、会议纪要等证据，这都是日后维权的依据。协商成本低，还能给双方留个情面。 要是协商没效果，那就发律师函。找律师起草并发出律师函，告诉对方违约要承担的法律后果。很多时候，律师函的威慑力能让对方乖乖付款。 还可以寻求第三方调解。行业协会、人民调解委员会等机构能从中斡旋，帮助双方达成和解。大家心平气和地解决问题，既能拿到钱，也不用伤了和气。 如果前面几种办法都行不通，就只能走诉讼程序了。先准备好建设工程合同、工程验收文件、工程款结算凭证等相关证据，去有管辖权的法院起诉。起诉时，根据实际情况申请财产保全，防止对方把财产转移了，保障判决能顺利执行。要是涉及工程造价有争议，还可以申请司法鉴定。等法院判决下来，对方要是还不履行，在规定时间内赶紧申请强制执行。 法律建议：在签订工程合同时，详细明确违约条款和付款方式。施工过程中，及时留存各类证据。一旦发现对方有拖欠倾向，尽早采取措施，维护自己的合法权益。律图平台咨询...
5解答 3.3w浏览 -
建筑工程约定仲裁是否具备效力[律师回复] 1、建筑工程里约定的仲裁条款有没有效力，得看实际情况。依据《中华人民共和国仲裁法》，有效的仲裁协议得符合一些条件。 2、双方得有书面的仲裁条款或者协议，口头约定仲裁一般是没用的。书面协议可以是在建筑工程合同里专门设置仲裁条款，也能是单独的仲裁协议书。 3、仲裁协议得明确。要清楚指出建筑工程里哪些争议要提交仲裁，像工程款结算、工程质量这些问题；同时要选定仲裁委员会，确定到底由哪个仲裁机构来处理仲裁。 4、约定仲裁不能违法。要是仲裁协议约定的仲裁事项超出了法律规定的仲裁范围，或者有排除法院专属管辖等违法情况，仲裁协议就会无效。还有，如果一方用胁迫手段让对方签订仲裁协议，这个协议也没有法律效力。 5、要是满足了上面这些条件，建筑工程约定的仲裁一般是有效的。一旦出现纠纷，当事人就得按约定的仲裁程序去解决，不能再向法院起诉。从行业发展看，清晰有效的仲裁条款有助于高效解决建筑工程纠纷，减少司法资源的浪费，推动建筑市场的健康有序发展。本地专业咨询...
5解答 4.3w浏览
-
公路工程索赔按什么流程进行[律师回复] 做公路工程时，如果遇到能索赔的事儿，得按下面的流程来。 首先是索赔意向通知。索赔事件一发生，承包商得在规定时间内，给监理工程师或业主发通知，表达想索赔的想法，并且说清楚索赔事件是啥性质，啥时候、哪儿发生的。像恶劣天气影响施工，就得在没法施工的情况出现后的规定时间，及时通知相关方。 接着，就得准备索赔资料了。发出意向通知后，承包商要到处收集证据，像施工原始记录、会议纪要、来往信函、工程照片，以此证明索赔事件确实发生，以及影响程度和索赔金额是合理的。 准备好了资料，就得在规定时间正式提交索赔报告。报告得包括索赔依据、事件详情、工期和费用影响的计算等内容，要清楚准确地说明索赔要求和理由。 业主或监理收到报告后会审核，可能还会让承包商补充资料或说明。要是他们对报告有意见，双方就协商谈判，争取达成一致。协商好了就签索赔协议；谈不拢，业主或监理就按合同做决定。 要是承包商对决定不满意，还能通过仲裁或者诉讼解决争议。平台优选咨询...
5解答 4.9w浏览
-
工地欠账可不可以起诉签字施工员[律师回复] 工地干活被欠账，能直接起诉签字的施工员追讨吗？一般是不行的。施工员在工地文件上签字，大多是代表施工单位干活，体现的是单位的意思，这属于职务行为。按照法律，职务行为的后果一般由单位担责，所以工地欠账，责任主体通常是施工单位。 要是想解决工地欠账，得先明确债权债务关系，收集好合同、结算单、对账单这些证据，然后去法院起诉施工单位还钱。 但也有特殊情况，如果能证明施工员签字不是职务行为，而是他个人加入了债务、提供了担保，或者因为他个人过错导致欠账，那可以起诉施工员。不过这得有过硬的证据才行。 总之，追讨工地欠账，通常该起诉施工单位。大家遇到这种事，要及时收集证据，通过法律途径解决。要是不确定情况，也可以咨询专业人士。本地法律顾问...
5解答 4.1w浏览
-
工程没做完可不可以索要工程款[律师回复] 工程没做完，到底能不能要工程款？实际要分不同情况来看。 如果是发包方的问题导致工程没做完，像没按约定提供施工条件，或者中途变更设计等，承包方不仅能要回已完成且质量合格部分的工程款，还能让发包方赔偿停工、窝工等带来的损失。 要是因为承包方自己的原因没完成工程，那承包方只能主张已完成且质量合格部分的工程款。在此情况下，发包方有权按合同约定，追究承包方的违约责任，比如扣除一定比例的工程款当作违约金。 当双方对已完成工程质量有争议时，得找专业机构检测。若质量合格，承包方可以索要工程款；若质量不合格，且修复后仍不合格，承包方可能就拿不到这部分钱了。 承包方要是想主张工程款，得注意收集和保存证据，像施工合同、工程进度记录、工程量确认单、验收报告等，这些能证明自己完成的工作量和应得的工程款数额。要是双方协商不成，承包方可以通过诉讼或者仲裁的途径解决问题。平台精选咨询...
5解答 3w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
刑事自诉撤诉了还会不会被判刑刑事自诉撤诉后通常不会被判刑。因为刑事自诉案件中，自诉人有决定是否继续诉讼的权利，一旦撤诉，诉讼程序一般就会终止。不过，如果存在证据表明被告人的行为已构成犯罪且需要追究刑事责任，司法机关也可能依职权启动公诉程序，仍有被判刑的可能。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
协议离婚完成后还能不能起诉重婚罪协议离婚后也能起诉重婚罪。重婚罪属于刑事犯罪，指有配偶者重婚或明知对方有配偶仍与之结婚。协议离婚仅解除婚姻关系，不影响对重婚行为刑事责任的追究。刑事案件追诉期限从犯罪日起算，若犯罪行为持续则从终了日起算。若重婚行为持续且未过五年追诉时效，当事人可自诉维权。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
多次重婚犯罪会被怎样判刑多次重婚犯罪会受到法律制裁。依据《中华人民共和国刑法》，重婚罪处二年以下有期徒刑或者拘役。多次重婚犯罪属于情节较为恶劣的情况，虽法律未明确多次重婚的具体量刑标准，但司法实践中，法院会综合考量，可能会在法定刑幅度内从重处罚。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
136****5888
180****8090
134****3749
