建设工程纠纷 法律问答
1261
万
解答量
1460
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程停工造成误工，补偿标准是多少[律师回复] 工程停工导致误工，补偿标准得根据不同情况来定。 先说人工费用。要是工人停工时没被安排其他工作，有合同约定的就按合同发工资；合同没约定，就按当地最低工资标准给基本生活费。要是工人窝工了，窝工费一般根据窝工人数、天数，结合合同约定的日工资算。 设备租赁费用方面，租赁的设备停工闲置，租赁方不用承担正常使用的费用，但要付合同约定的闲置期间租金。自有设备的补偿，可按折旧费、台班停滞费等来算。 周转材料像模板、脚手架这些，按实际租赁或摊销费用补偿。停工期间还得付租赁费用的，责任方要承担；自有周转材料，要考虑闲置损耗费。 工地现场的管理费，像管理人员工资、办公费等，责任方按实际金额或合同约定比例补偿。 补偿时，优先按建设工程合同来。合同没约定的，就参考行业标准、地方规定，按公平合理原则算补偿金额。要是双方谈不拢，可以协商、调解，也能仲裁或者去法院诉讼解决。大家遇到这种情况，得清楚这些补偿规则，维护好自己的权益。平台精选咨询...
5解答 3.4w浏览 -
工程过质保期后多长时间退回质保金[律师回复] 工程过了质保期，质保金啥时候退是很多人关心的问题。其实这主要看合同咋约定。在建设工程里，发包人和承包人一般会在合同里写清楚质保金返还时间和方式等。要是合同有具体时间规定，那双方就得按合同来。 要是合同没约定，按照规定，缺陷责任期一般是1年，最长不超2年，发包和承包双方可以在合同里商量定。缺陷责任期结束后，发包人收到承包人提交的返还保证金申请，要在14天内和承包人一起按合同内容核实。要是没啥问题，发包人就得把保证金返还给承包人。要是对返还期限没约定或者约定不清，发包人核实后14天内得返还保证金。要是逾期不还，就得承担违约责任。 简单来说，工程过质保期后退质保金，先看合同约定，合同没约定就按法定规则，核实后14天内返还。大家在处理工程质保金退还的事儿时，要留意相关规定，确保权益不受损害。要是有更复杂的问题，建议找专业人士详细咨询。平台专业咨询...
5解答 3.2w浏览
-
执行过程中工程款受偿顺序怎样定[律师回复] 1. 在执行阶段，工程款的受偿顺序有明确规定。按照《中华人民共和国民法典》，建设工程的价款能从工程折价或者拍卖所得的款项里优先拿到。简单来说，承包人的工程价款比一般债权更有优先性。像建设工程发包人欠的普通货款这类债权，就比不上承包人的工程价款。 2. 要是有好几个承包人都有工程款债权，他们都有优先受偿的权利。这种时候，各个承包人会按照债权比例来分钱。 3. 建设工程价款优先受偿权和抵押权、质权等担保物权比起来，它的优先级别更高，也就是能先于抵押权和其他债权受偿。不过，如果消费者已经付了购买商品房的全部或者大部分钱，那承包人对这套商品房的工程价款优先受偿权就不能对抗消费者。 4. 法院在进行执行分配时，会先明确建设工程价款优先受偿权包含哪些。一般就是承包人为建设工程给工作人员的报酬、材料款等实际花出去的费用。但因为发包人违约给承包人造成的损失，不在这个范围内。确定好范围后，就按照前面说的受偿顺序来分配，保障各方合法权益。平台精选咨询...
5解答 4.7w浏览
-
无效施工合同的工程款该怎么去结算[律师回复] 在建设工程领域，施工合同无效是个比较麻烦的问题，但法律对此有明确规定。如果建设工程施工合同无效，不过建设工程验收合格了，承包人能参照合同里工程价款的约定得到折价补偿。这就好比你做了一顿饭，虽然做饭的流程可能有点小问题，但饭好吃能吃，那做饭的人还是能拿到相应报酬。 要是建设工程验收不合格，情况就不同了。要是修复后验收合格，发包人可以要求承包人承担修复费用。这就像你买了个有毛病的家具，商家修好后能正常用了，那修理费就得商家出。要是修复后还是不合格，承包人就不能再要求参照合同约定折价补偿了。而且如果发包人对工程不合格有过错，比如提供了错误的设计要求，那发包人要承担相应责任。 还有一种情况，当事人就同一建设工程签了好几份无效合同，但工程质量合格。这时如果一方请求参照实际履行的合同约定来折价补偿承包人，法院会支持。要是搞不清实际履行的是哪份合同，那就参照最后签订的合同约定来折价补偿。 给大家的法律建议是，在签订建设工程施工合同时，一定要确保合同合法有效，避免后续出现合同无效的纠纷。在施工过程中，双方都要严格按照约定履行义务，保证工程质量。如果遇到问题，要及时通过合法途径解决。律图平台咨询...
5解答 3.6w浏览
-
因工程施工房屋受损要怎样索赔[律师回复] 工程施工导致房屋受损，要索赔可按下面这些办法来。 第一步得重视证据收集。房屋出现受损情况后，得尽快用拍照、录像的方式把受损状况记录下来。就好比房屋墙壁出现裂缝、地面有下沉等情况，都要清晰地记录。要是自己拿不准是不是施工造成的，或者受损程度如何，那就委托专业机构做鉴定。专业人员能通过科学方法确定房屋受损原因和损失程度，这些鉴定结果可是索赔的有力依据。 接着和施工方沟通。可以选择书面或者口头方式向施工方提出索赔要求，要把赔偿金额或者修复方案明确说出来。要是双方能谈拢，那就签订赔偿协议，这样双方的权利和义务就有了明确规定，以后也不容易出纠纷。 要是和施工方协商不下来，也别着急。可以向建设行政主管部门或者相关监管部门投诉，让政府部门介入调解。他们有专业的知识和处理经验，能更公正地解决问题。 如果前面的方法都行不通，还能走法律途径。向有管辖权的法院提起民事诉讼，要求施工方承担赔偿责任。赔偿的范围一般有房屋修复费用，还有因为房屋受损导致的其他财产损失，像家具损坏、不能正常居住产生的额外租房费用等。在打官司过程中，之前收集的鉴定报告等证据就特别重要，一定要保存好。 总之，遇到工程施工导致房屋受损的情况，要冷静处理，合理合法地维护自己的权益。本地专业咨询...
5解答 3.9w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
涉外婚姻在国内的财产怎样处理涉外婚姻在国内的财产处理，首先看夫妻双方有无财产协议，有协议的按协议处理。若无协议，适用共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律；若没有共同国籍，在一方当事人经常居所地或者国籍国缔结婚姻的，适用婚姻缔结地法律。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
涉外婚姻财产分割法律怎么用涉外婚姻财产分割法律的适用需依据具体情况。若当事人有协议选择适用法律，依协议处理；若无协议，不动产适用不动产所在地法律，其他财产一般适用共同经常居所地法律，没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
把外国人打了什么后果把外国人打了，若情节较轻，可能处五日以下拘留或者五百元以下罚款；若致人轻伤以上，涉嫌故意伤害罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。无论对方国籍，都依法处理。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
137****1178
131****3303
153****9789
