建设工程纠纷 法律问答
1272
万
解答量
2742
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程质量约定违约金最高能设定多少[律师回复] 1、工程合同里，对于工程质量违约金的上限，法律没给出明确的具体数字。 《中华人民共和国民法典》规定，大家在合同里可以自己商量好，要是有一方违约了，就按照违约的情况给对方赔一笔钱，也能商量一下因为违约造成的损失怎么计算赔偿金额。要是大家约定的违约金比实际造成的损失少，那当事人可以请求法院或者仲裁机构把违约金提高；反过来，要是约定的违约金比实际损失高太多了，当事人也能请求法院或者仲裁机构适当减少。 2、在实际的司法案件中，要是当事人觉得约定的违约金太高，要求适当减少，法院一般会参考实际损失，同时结合合同的履行情况、双方的过错程度以及预期能得到的利益等因素，按照公平和诚信的原则来判断处理。有看法认为，当违约金超出实际损失的百分之三十，就可以算是“比实际损失高太多”了。 3、总的来说，工程质量违约金没有固定的最高金额限制，但要是定得太高，法院可能不会支持。企业在定违约金的时候，要考虑实际可能造成的损失，合理确定金额，这样才能保证合同顺利执行，维护好自己的合法权益。本地优选咨询...
5解答 3.4w浏览 -
费用和工期索赔适用的情形有哪些[律师回复] 在建设工程合同里，费用和工期索赔是常碰到的事儿。咱们先来看看费用索赔的适用情形。 要是发包人没按照合同规定提供施工条件，像没按时交场地、给图纸，让承包人多花了钱，承包人就有权利索赔。还有，如果发包人提出工程变更，不管是设计变了还是施工范围变了，新产生的费用承包人也能去要。另外，虽说不可抗力造成的损失一般是双方各自担着，但要是发包人让承包人抢险，这时候产生的费用，承包人可以找发包人要。再有就是物价波动，要是超过了合同约定的范围，材料、设备价格涨了，让承包人成本增加，也能索赔费用。 再说说工期索赔。要是发包人没按合同给工程进度款，影响了施工进度，承包人能索赔工期。不可抗力事件，像自然灾害、社会突发事件这些，导致工程干不了，工期可以往后顺延。还有非承包人造成的第三方因素，比如周边居民不让施工，或者政府政策有调整，让工程延误了，也能索赔工期。 承包人索赔的时候，得按照合同规定的程序和时间来，还得有足够的证据，证明索赔的事儿合理，索赔的金额、工期也合理。建议承包人在施工过程中，留意收集各类相关证据，随时关注合同约定的时间节点，避免因自身疏忽，让索赔的权利受损。律图山东
5解答 3.7w浏览 -
建筑工程案件的管辖具体是什么样[律师回复] 建筑工程案件的管辖主要分为级别管辖和地域管辖。 级别管辖是根据案件标的额、影响范围等来确定的。通常，基层法院负责管辖本辖区内的第一审案件。中级法院则管辖重大涉外案件，以及在本辖区有重大影响的案件等。高级法院管辖的是在本辖区有重大影响的第一审民事案件。而最高法院管辖的是在全国有重大影响的案件，还有它认为应当由自己审理的案件。 地域管辖方面，按照民事诉讼法的规定，建设工程施工合同纠纷要按照不动产纠纷来确定管辖，也就是由不动产所在地的人民法院专属管辖。这是因为建设工程属于不动产，相关纠纷常常涉及不动产的认定、使用和收益等问题。由不动产所在地的法院管辖，方便法院进行现场勘查、调查取证等工作，也有利于案件的执行。 在实际司法过程中，当事人不能通过协议的方式排除专属管辖。要是当事人在合同里约定的管辖法院不符合专属管辖的规定，那这个约定是无效的，应该按照不动产纠纷专属管辖的规则来确定管辖法院。所以，大家在处理建筑工程案件时，一定要清楚这两种管辖的规定，避免因管辖问题影响案件的处理。律图法律顾问...
5解答 3.1w浏览
-
竣工结算结束后多久支付工程款[律师回复] 竣工结算结束后，工程款什么时候支付是很多承包方关心的问题。其实，这事主要看合同里是咋说的。要是建设工程施工合同明确约定了付款时间，那发包方就得按照约定支付工程款，可不能耍赖。 要是合同没约定，或者约定得模模糊糊的，那就按法律规定来。如果工程已经交付使用了，交付那天就是该付款的日子；要是工程还没交付，提交竣工结算文件的时间就是应付款时间；要是工程没交付，工程款也没结算，那当事人去法院起诉的那天就是应付款时间。 要是发包方没按照时间支付工程款，那就属于违约。承包方有权利让发包方承担违约的责任，像支付逾期利息这种。逾期利息怎么算呢，有约定就按约定来，要是没约定，就按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率来算。 总结一下，竣工结算后工程款的支付时间，先看合同约定，要是合同没说清楚，就按法律规定来确定。承包方得留意付款时间，要是发包方逾期不付，承包方可以先和对方协商，也能找第三方调解，还可以通过仲裁或者去法院起诉来维权。律图山东
5解答 3w浏览
-
中标后如果不想做了该怎么办[律师回复] 结论先说：中标之后轻易放弃属于违约，可能面临投标保证金被没收、赔偿招标人损失，甚至被列入不良行为记录、在一定期限内被禁止参加投标。能不能撤要分阶段：在开标后、中标通知书发出之前，你还可以放弃，但可能要承担缔约过失责任，招标人可没收保证金；一旦中标通知书发出，按照招投标相关规则，招标人和中标人之间合同成立，此时反悔就是违约。建议做法：第一，先把招标文件里关于弃标、违约的条款逐条看清楚，心里有数；第二，如果确实因为资质不符、报价出现重大失误等客观原因想退出，尽早书面和招标人沟通协商，争取解除合同或把损失降到最低，千万不要直接失联；第三，如果已经签了合同，单方不履行就要赔违约金，金额大的建议带齐材料找专业律师评估后再动作。贾凤强律师
2解答 3.3w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
信用证通知行的责任有哪些信用证通知行是应开证行要求向受益人通知信用证的银行，其责任主要有三方面：一是确保通知的真实性，需合理审慎鉴别信用证及其修改书表面真实性，无法鉴别时要告知开证行，若仍通知受益人则告知其未鉴别出真实性；二是做到及时通知，收到相关文件后及时告知受益人，明确费用情况；三是保证准确通知，完整准确传达信用证内容，不擅自修改或遗漏重要信息。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
公账汇款什么情况可以撤回转账公账汇款在以下情况可撤回转账：一是汇款信息有误，如收款方账号、户名、开户行等错误，款项未到账时可撤回；二是在银行规定的可撤销操作时间内，发起汇款方主动申请撤回；三是因司法等有权机关要求，银行根据相关法律文书执行撤回转账。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
缴费发票能不能当作证据使用缴费发票通常可作证据使用。民事诉讼中，证据要具备真实性、关联性和合法性。缴费发票由正规机构开具，信息明确，能保证真实性；其关联性需结合具体案件判断，如合同纠纷、消费维权中可证明付款或交易情况；它依据相关规定开具，具有合法性。但伪造、变造的发票无效，且单一发票证明力可能不足，需结合其他证据。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
177****5056
177****7880
180****2784
