合同事务 法律问答
133.5
万
解答量
1845
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
该如何明确买卖合同里的相对人[律师回复] 在买卖合同里，准确明确相对人很重要，可从这几个方面入手。 首先是审查主体资格。如果相对人是自然人，得确认他有完全民事行为能力，因为无民事行为能力人或限制民事行为能力人签的合同，效力可能会受影响。要是相对人是法人或非法人组织，要查看其是否依法登记注册、有相应经营资格。可以通过国家企业信用信息公示系统，查询其登记信息、经营范围和信用状况等，防止和不合法或经营异常的主体交易。 其次，合同条款要确定好。合同里要清楚准确地写好相对人的基本信息。对于自然人，要写姓名、身份证号、联系方式和地址等；法人或非法人组织则要写全称、统一社会信用代码、法定代表人姓名、地址和联系方式等，避免因信息不明确引发纠纷和履行困难。 最后，还能通过履约行为辅助判断。在合同履行阶段，看实际参与交易的主体，像货物交付对象、款项支付方、发票开具方等，这些履约主体通常就是合同相对人。要是有委托代理的情况，得审查有没有合法有效的授权委托手续，这样才能明确真正的合同相对人。汕头法务
5解答 3w浏览 -
民办幼儿园口头合同在实际中如何认定[律师回复] 在日常生活里，和民办幼儿园打交道时，很多人可能会采用口头合同的形式。根据《民法典》，合同能以书面、口头或者其他形式订立，这意味着民办幼儿园的口头合同是有法律效力的。但在实际认定时，得从下面这些方面入手。 合同成立的判断很关键。简单来说，就是得看双方有没有就合同的主要内容达成一致。像家长和幼儿园说好孩子什么时候入园、要交多少费用，以及幼儿园提供哪些服务等重要事项，并且双方都认可了，那合同就算成立了。举个例子，家长和幼儿园口头说好了孩子下个月入园，每月学费是多少，这种情况下就可以认定合同成立了。 合同履行情况也是认定的重要依据。要是幼儿园按照约定给孩子提供了教育服务，家长也按时交了费用，这就说明双方都在按照合同办事，也就可以证明口头合同是存在的。 证据收集对于口头合同来说特别重要。因为口头合同没有书面的东西作为凭证，所以得想办法找证据。可以用电话录音、聊天记录，或者找证人来证明合同的内容。比如，家长和幼儿园工作人员的通话录音里提到了入园的具体细节，这个录音就可以当作认定合同的证据。 当地民办幼儿园的交易习惯也能起到辅助作用。要是当地大家都习惯用口头约定来确定孩子入园的事情，在没有其他相反证据的情况下，法院可能会参考这个习惯来认定口头合同的效力。 不过，口头合同存在举证困难的问题。所以，建议大家在和民办幼儿园谈事情的时候，尽量签订书面合同，把双方的权利和义务都写清楚，这样能避免很多不必要的纠纷。广州法务
5解答 4.2w浏览 -
装修超出合同时间，费用要怎么算[律师回复] 1、装修要是超过了合同规定的时间，费用计算得根据不同状况来处理。如果合同里把相关情况都写得清清楚楚，那就按合同来办就行。合同很有可能规定了装修超期完工的违约金计算办法，像每天固定赔多少钱，或者按照工程总费用的一定比例来赔偿。这种写进合同里的约定是受法律保护的，签了合同的双方都得遵守。举个例子，要是合同写明每超期一天，装修的一方得按照工程总费用的千分之一给业主付违约金，那就得这么执行。 2、要是合同里没说超期费用该咋算，根据《民法典》的规定，业主可以让装修的一方赔偿因为超期带来的损失。这些损失可能有因为不能按时入住得额外租房子的钱，或者多交的物业管理费等等。不过业主得拿出相关证据，比如租房合同、缴费的凭证，来证明自己确实有损失，而且得说清楚损失是多少钱。 3、要是因为一些没法抗拒的原因，像自然灾害，或者是业主自己的问题，比如没按时把合格的场地交给装修方、没及时确定设计方案，导致工期延长了，那装修方一般不用担责任。所以，碰到工期延误的情况，双方得先搞明白是谁的责任。要是对责任有不同意见，可以两人商量着解决，找个第三方来调解，或者通过仲裁、到法院打官司解决。惠州法务
5解答 3.6w浏览 -
业主能否独自与物业签订合同[律师回复] 在小区物业管理里，单个业主能不能和物业签合同呢？一般来说是不行的。按照《中华人民共和国民法典》，物业服务合同大多由业主委员会和物业服务人签。业主大会成立后，有权力决定选聘或者解聘物业服务人，之后业主委员会代表全体业主，和通过法定程序选出来的物业服务人签合同。这么做能平衡全体业主的利益，维护小区管理秩序。 但也有特殊情况。要是物业项目规模小，只有个别业主，那业主就能单独和物业签服务合同。还有，物业服务合同到期了，新合同还没签，个别业主和物业就特定服务内容达成的补充或临时协议也是有效的。 总结一下，常规小区管理中，单个业主不能独自和物业就整体物业服务签有普遍约束力的合同。不过在特殊情况或者补充服务时，业主是有可能单独和物业签合同的。广州法务
5解答 3.1w浏览
点击查看更多
律师说法·合同事务
-
对方欠钱只知道姓名怎么起诉若对方欠钱，仅知道姓名起诉有一定难度。需要先通过多种途径获取对方身份信息，如向公安机关求助、查询社交平台信息等。拿到身份信息后，准备好借条、转账记录等证明借贷关系的证据，写好起诉状，前往有管辖权的法院起诉。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
欠账该如何起诉对方欠款的人起诉欠款人可按以下步骤进行：先收集借条、转账记录等能证明借贷关系和欠款事实的证据；再书写起诉状，明确原被告信息、诉讼请求等；接着确定管辖法院，一般为被告住所地或合同履行地法院；向法院提交材料并缴费，法院受理后安排开庭；庭审如实陈述、出示证据，法院审理判决；若对方不履行，可在规定时间申请强制执行。1.3k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
欠钱不还如何起诉若遇到欠钱不还的情况，起诉需先准备好相关证据，如借条、转账记录等，以证明借贷关系存在。然后撰写起诉状，明确原告、被告信息及诉讼请求。最后向有管辖权的法院提交起诉状和证据，符合起诉条件的，法院会受理并安排后续审理。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询合同事务的法律问题
一键咨询
180****7115
152****6809
