建设工程纠纷 法律问答
1254
万
解答量
2706
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程超工期未验收该怎么处理[律师回复] 工程超工期没验收，得按合同和法律规定来办。咱先说说合同里的门道，一般工程合同都会有工期和逾期违约的相关规定。要是施工方没正当理由就超期了，发包方就有权利让施工方担责。比如说让施工方交违约金，或者赔偿因为工期延误带来的损失。这损失可不少，像场地租赁费用变高、预期收益没拿到手，都得算进去。 但要是超工期是发包方的问题，比如没按时给施工场地、设计图纸交晚了，那施工方也不是没地儿说理。施工方可以要求把工期往后延，还能让发包方赔偿停工、窝工造成的损失。 要是双方对超工期的原因和责任有分歧，先试试协商。协商的时候，大家都得拿出真凭实据，像施工日志、会议纪要、往来的信件啥的，来证明自己说的是对的。要是协商不下来，就按照合同里说的办法处理。合同里说仲裁的，就找仲裁机构；说诉讼的，就去有管辖权的法院。在仲裁或者打官司的时候，是谁说啥就得拿出证据来，证据越充分越好。 最后提醒一下，就算工程超期了，完工之后还是得验收。验收合格了，发包方就得给人家施工方工程款；验收不合格，施工方就得赶紧修，一直到合格为止。咱都按法律和合同办事，这样有啥问题都能解决。律图阿坝
5解答 4.3w浏览 -
无开工证完成验收，设计单位要负责吗[律师回复] 在建设工程里，无开工证却完成验收的情况时有发生。一般来说，设计单位不用为这种情况直接担责。 建设项目要开工，得先拿到开工证，这是建设行政主管部门对工程施工许可的管理要求。这个规定主要是约束建设单位的，建设单位有义务去办理开工证。要是没拿到开工证就施工，还完成了验收，那建设单位就违反了行政管理法规，得承担行政方面的后果，比如可能会面临罚款、责令停工整改等处罚。 设计单位的主要任务是按照法律法规、技术标准和合同约定来进行工程设计，拿出合格的设计文件。只要设计单位的工作符合规范，设计没问题，也没违反合同约定，那建设单位没拿到开工证施工，就和设计单位没啥关系。 然而，要是设计单位知道建设单位没开工证还在施工，还通过一些不当行为助力，比如为了配合建设单位违规赶工而修改设计，那就要小心了。这时设计单位可能因为自己的过错要承担一定责任。不过这种责任不是针对没开工证这件事本身，而是这些过错行为带来的后果。可能要承担民事赔偿，对受影响的人给予补偿；也可能面临行政处分；如果问题严重，甚至要负刑事责任。 所以建议设计单位，在工作中要遵守法律法规和合同规定，对于建设单位没开工证施工的情况，不要参与违规行为，避免给自己带来不必要的麻烦。绵阳法务
5解答 4.2w浏览 -
遇到工程预付款不退情况怎样处理[律师回复] 工程预付款不退是个麻烦事儿，下面教你应对办法。 合同是解决这类纠纷的关键物件。开始处理前，得先看看合同里关于预付款退还的具体说法，像啥时候退、啥条件下退。要是对方没按照合同来退钱，那就是违约了。这时候，咱可以和对方好好沟通，找个书面函件，清楚告诉对方违约了，让他们在合适时间把钱退回来，并且承担该负的责任。 要是和对方谈不拢，别着急，可以找第三方帮忙调解。像行业协会、人民调解委员会这些组织，能让双方心平气和坐下来谈，争取达成和解。 如果调解也不管用，那就得用法律武器啦。要把相关证据都收集好，比如合同、付款的凭证还有和对方沟通的记录等。然后向法院起诉，根据《中华人民共和国民法典》，对方不履行合同或者没按约定履行，就得继续做该做的事、采取补救措施或者赔偿损失。法院会根据实际情况和法律规定做出判决。要是对方在判决之后还不还钱，就可以向法院申请强制执行。 要是涉及的钱很多，案子又复杂，最好请专业律师来帮忙。他们懂法律，能最大程度保护咱的合法权益，让问题得到更好的解决。绵阳法务
5解答 3.7w浏览
-
哪些状况会让对方承担全部责任[律师回复] 1、不同的法律场景下，让对方担责的情况不太一样，下面讲两种常见场景。 在交通事故当中，如果一方有这些情况，得负全部责任。一是出事后直接逃逸的，二是故意破坏现场、伪造证据或者毁灭证据的。要是事故是由一方过错导致的，那这一方也得承担全部责任。像有人违反交通信号指示通行、逆向行驶，而另一方没啥过错，那有过错的一方就得担全责。 2、在民事侵权方面，如果损害的发生就怪侵权人，没有其他因素掺和进来，那侵权人就得承担全部赔偿责任。举个例子，有人故意把别人财物弄坏了，也没有别的因素影响这个结果，那这人就得对财物损失全额赔偿。另外，如果法律规定适用无过错责任原则，而侵权人又没办法证明有法定的免责事由，同样得承担全部责任，像搞高度危险作业导致他人受损的情况就是如此。绵阳法务
5解答 3.8w浏览
-
承包方能起诉实际施工人吗[律师回复] 在建设工程里，承包方是可以起诉实际施工人的，但能不能起诉，得结合具体情况，看看有没有事实和法律依据。 实际施工人一般是指无效建设工程施工合同的承包人，像转承包人、违法分包合同的承包人等都属于这一类。要是实际施工人在施工的时候违约了，给承包方带来了损失，那承包方就有权起诉。比如说，实际施工人没按约定的工期完成施工，导致工程延误，承包方因此要对发包方承担逾期违约责任，这种情况下，承包方就可以起诉实际施工人，要求赔偿损失。 工程质量方面也是如此。要是实际施工人不按施工标准和规范操作，让工程质量不达标，承包方为了修复工程花了钱，那承包方也能起诉，让实际施工人承担修复费用。 不过，如果实际施工人严格按照合同约定履行了义务，没有违约等不当行为，承包方就不能无缘无故起诉人家。承包方要是打算起诉，得按照法定程序来，要向有管辖权的法院提交起诉状和相关证据材料。所以，承包方想通过起诉来维护自身权益，得先看看实际施工人有没有违约行为，有的话再准备好相关材料去法院起诉。律图凉山
5解答 3.1w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
杀人者名下无资产，父母需进行赔偿吗一般情况下，父母对子女杀人行为无赔偿义务。法律上，刑事责任由犯罪人自行承担，民事赔偿原则上用犯罪人本人财产。若杀人者名下无资产，通常不能要求其父母用自身财产赔偿。但存在特殊情形，如父母是共同犯罪人需担责；或父母监护不力且过错与犯罪及损害有关，个别情况下可能承担部分补充赔偿责任，不过较少见。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
民事赔偿后法院是否判刑民事赔偿与刑事判刑是不同法律责任承担方式，民事赔偿后法院仍可能判刑。若行为构成犯罪，不能因赔偿免除刑事责任，但赔偿可作量刑情节。如故意伤害案中积极赔偿获谅解，法院可能从轻处罚，若情节严重仍会判刑。若未构成犯罪，仅涉民事纠纷，赔偿后无判刑问题。关键看行为是否构成犯罪及情节。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
法院判对方坐牢后是否还需进行赔偿法院判对方坐牢后，通常仍需进行赔偿。刑事责任的承担并不能免除民事赔偿责任，被害人因犯罪行为遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼，要求对方对其造成的损失进行赔偿。即使对方坐牢，也不能以此为由逃避民事赔偿义务。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
156****3117
151****3229
139****9496
