建设工程纠纷 法律问答
1290
万
解答量
1489
万
浏览量
张亚丽律师
在线
北京市兰台（拉萨）律.../主办律师
5.0分
在线沟通·1对1专业解答
-
工程超出竣工时间要怎样处理[律师回复] 工程要是超过了竣工时间，可以这么处理： 1、先看看合同里咋规定的。一般建设工程合同都会写清楚竣工时间，还有逾期竣工得承担啥样的违约责任。要是施工方没按照合同约的时间完工，那就算违约了，这时候发包方就有权利按照合同规定，让施工方承担违约责任，像支付违约金。违约金给多少，合同里会有算法。要是合同约定的违约金比实际损失少，当事人能找法院或者仲裁机构，让他们帮忙把违约金调高；要是约定的违约金比实际损失高很多，当事人也能要求适当降低。 2、要是合同里没说逾期竣工该咋担责，发包方也能要求施工方赔偿因为逾期竣工给自己带来的损失。损失赔偿的金额，得和违约造成的损失差不多，这里面还包括合同正常履行后能拿到的好处。不过，这个赔偿金额不能超过违约方在签合同时能预见到或者按理应该能预见到的，因为违约可能会造成的损失。 3、发包方还能根据实际情况采取其他办法。要是工程逾期特别严重，都影响到签合同的目的了，发包方就可以把合同解除，要求施工方赔偿相应的损失。要是施工方能证明工程逾期是因为不可抗力，或者是发包方的原因，像没按时给施工图纸、没及时付工程进度款这些，施工方可以不用担责或者少担责。不过，施工方得赶紧通知发包方，还得在合理时间内拿出证据。平台专业咨询...
5解答 4.3w浏览 -
施工人员被强制退场要怎么处理[律师回复] 施工人员被强制退场，处理办法如下： 查看合同。若施工人员和施工单位或发包方签有合同，要按照合同约定处理。合同会写明退场条件、流程和补偿等。要是强制退场不符合合同约定，施工人员能主张对方违约，要求对方担责，比如赔偿经济损失、支付违约金等。 收集证据。需收集能证明被强制退场的证据，像书面通知、现场视频、证人证言等；同时收集和自身损失相关的证据，如已完成工作量的记录、购买材料的票据等，为后续维权做准备。 协商解决。施工人员可和强制退场的一方协商，表明立场和诉求，争取达成双方都接受的方案，比如支付合理报酬、给予适当补偿等。 若协商不成，可找第三方调解。比如向建设行政主管部门、行业协会等反映情况，让他们调解。若调解还是不行，施工人员可走法律途径维权，向法院起诉或按合同约定申请仲裁，让对方承担法律责任。平台专业咨询...
5解答 4.7w浏览
-
工程承包合同管辖的情况是怎样[律师回复] 工程承包合同纠纷该去哪个法院起诉，是很多人关心的问题。工程承包合同管辖分地域管辖和级别管辖。 地域管辖上，建设工程施工合同纠纷按不动产纠纷确定，由不动产所在地法院管。毕竟工程承包合同和不动产建设、施工关系密切，所以工程所在地法院对这类纠纷有管辖权。 级别管辖得看标的额、影响范围等因素。基层法院一般管一审的普通工程承包合同纠纷；中级法院管辖区内有重大影响的一审案件，以及最高法院指定管辖的案件；高级法院管辖区内有重大影响的一审案；最高法院管全国有重大影响的案件，以及它认为该自己审的案子。 另外，签工程承包合同时，当事人可以在书面合同里协议选择和争议有实际联系地点的法院，像被告住所地、合同履行地、签订地、原告住所地、标的物所在地的法院都行。但要注意，不能违反民诉法对级别管辖和专属管辖的规定。了解这些规定，能让当事人在遇到工程承包合同纠纷时，正确选择管辖法院，顺利解决问题。本地优选咨询...
5解答 3.2w浏览
-
工程合同没有法人签字是否有效[律师回复] 在工程领域签合同，很多人觉得没法人签字合同就无效，这其实是个误区。依据《中华人民共和国民法典》，签书面合同的时候，签名、盖章或者按指印都能让合同成立。 在工程合同里，就算没有法人亲自签字，只要盖了公司公章或者合同专用章，合同一般就是有效的。盖章这个动作，就相当于公司认可了合同里的内容，就好比公司用盖章的方式说“我同意这份合同”。 要是有法定代表人的授权委托，让代理人去签字，合同同样有法律效力。代理人就像是法定代表人的“代表使者”，在授权范围内替公司签合同，之后产生的结果都由公司负责。 但要是既没法人签字，又没盖公司章，也没有有效的委托授权，那合同的效力就不好说了。这时候就要看看实际履行情况了，如果双方都按合同约定干了主要的活儿，另一方也接受了这些成果，那合同依然是成立且生效的。也就是说，双方用实际行动表明认可了这份合同。 大家在处理工程合同时，一定要仔细查看合同签字盖章情况和授权委托手续。要是不确定合同效力，可以咨询专业律师，避免后续出现不必要的麻烦，保障自己的权益。平台优选咨询...
5解答 3.5w浏览
-
代建协议违约时该由谁承担责任[律师回复] 代建协议违约时，责任谁来承担呢？这得看协议里的约定，还有具体的违约情况。 要是协议对各方权利义务和违约责任写得明明白白，那通常就按约定来。举个例子，代建方没在规定时间完成建设任务，这就是没按协议履行义务，一般得由代建方担责。他们可能要赔偿委托方因为工期延误遭受的经济损失，像多花的管理费用、没拿到的预期收益等。 反过来，要是委托方没按协议提供建设资金、场地或者相关审批文件，让代建工作没法正常开展，那委托方就违约了，得向代建方承担责任。赔偿的可能有代建方的停工损失、设备闲置费用等。 实际中，也有因为第三方的原因导致违约的。要是第三方的行为让代建方没法履行协议，而且代建方没过错，代建方可以找第三方维权。但对委托方，代建方还是得先承担违约责任，之后再向第三方追讨损失。 所以，代建协议违约时，先看看协议怎么说，再结合实际的违约事实，按照公平和诚实信用的原则，就能确定谁该承担责任了。律图法律顾问...
5解答 4.3w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
单位变相吸收公众存款700万判刑多久单位变相吸收公众存款达700万属数额巨大，犯非法吸收公众存款罪，对单位判处罚金，处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员，数额巨大处三年到十年有期徒刑并处罚金。量刑会综合考量自首、立功、退赃退赔等情节，积极退赔可从轻处罚，造成恶劣社会影响量刑或偏重。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
单位非法吸收公众存款判几年单位非法吸存，单位会被判处罚金，直接负责的主管和其他责任人也会被定罪。扰乱金融秩序，处三年以下徒刑或拘役，可并处或单处罚金；数额巨大或情节严重，处三年到十年徒刑并处罚金；数额特别巨大或情节特别严重，处十年以上徒刑并处罚金。吸存500万以上、对象500人以上等属数额巨大，5000万以上为数额特别巨大。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
非法侵占公司财产数额2万怎么量刑非法侵占公司财产可能构成职务侵占罪。职务侵占数额2万未到立案标准，不构成犯罪但要负民事责任，公司可民事诉讼要求返还财产、赔偿损失。立案标准是数额达3万以上，若数额标准调整按规定执行。即便未达立案标准，若侵占行为致公司重大损失，公司也能通过民事诉讼索赔。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
134****8072
136****3703
130****7596
