建设工程纠纷 法律问答
1256
万
解答量
1455
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
承包人没拿到工程款能不能停工[律师回复] 承包人没拿到工程款时通常能停工，不过要满足条件、遵循程序。 依据《民法典》，发包人没按约定支付价款，承包人可催告其在合理期限内支付。若发包人逾期不付，除工程性质不宜折价、拍卖外，承包人能和发包人协议将工程折价，也能请求法院依法拍卖该工程。 在实际情况中，要是合同明确规定发包人不支付工程款时承包人有权停工，承包人就可按约定停工。要是合同没明确，承包人得先书面催告发包人支付工程款，并且给其合理支付期限。若发包人在合理期限内还是未付，承包人停工一般会被认定为合理行使抗辩权。 同时，承包人停工时要避免损失扩大。停工期间，要采取合适措施防止工程受不必要损坏，还要保留好相关证据，像催告函、和发包人沟通记录等，方便在后续可能的纠纷中证明自身行为合理。若因发包人未支付工程款致使承包人停工，承包人可要求发包人赔偿停工造成的损失，像设备闲置费、人员窝工费等。平台精选咨询...
5解答 4.5w浏览 -
子公司委托集团支付工程款能行吗[律师回复] 1、子公司让集团帮忙支付工程款是可以的，但得符合一定条件，还得遵守相关法律。委托支付其实就是一种委托合同关系，子公司是委托别人办事的一方，集团是接受委托的一方。这两方得签订明确的委托支付协议，在协议里要把委托的事儿、支付的金额、时间和方式都写清楚，这样能减少以后出现麻烦的可能性。 2、子公司和工程方有建设工程合同，子公司让集团付款，得得到工程方的同意。毕竟付款的人变了，这对合同履行很重要。要是没得到工程方同意，工程方可以不接受集团的付款，还能要求子公司按原来合同的约定付钱。 3、在操作的时候，资金流向要清楚、合规，保证钱确实是用来付工程款的，别出现财务乱套或者钱被挪用的情况。要是集团没按照委托协议付款，让工程方受了损失，子公司要对工程方承担违约的责任。之后，子公司能根据委托协议找集团要赔偿。 子公司委托集团支付工程款，只要把上面说的这些事儿都做好，协议签好，和各方沟通到位，就能保障各方的合法权益。律图玉树
5解答 3.9w浏览 -
工程出现误工，索赔流程是怎样[律师回复] 工程误工了，施工方该怎么索赔？下面为你介绍索赔流程。 第一步，准备索赔资料。施工方要收集和误工相关的证据，像施工日志，它能记录每天施工、误工时间和现场情况；工程变更指令，要是因为指令导致误工，这就是关键证据；会议纪要，里面有误工原因和责任认定；还有和误工有关的来往信函。这些资料得保证真实、完整、有效。 第二步，在规定时间提索赔意向。施工方在知道或应当知道索赔事件发生后的一定期限内（合同一般约定是28天），要给监理工程师或业主发索赔意向通知，表明想索赔。 第三步，报送正式索赔报告。发了索赔意向通知后的一定时间（通常也是28天），施工方要交详细的索赔报告，内容包括索赔依据、索赔金额或工期的计算方法和结果。 第四步，协商解决。业主或监理工程师收到报告后会审核，可能让施工方补充资料或说明。双方就索赔事项协商，争取达成一致。 如果协商不成，就通过仲裁或诉讼解决。合同约定了仲裁条款的，按约定申请仲裁；没约定的，可向有管辖权的法院起诉。本地法律顾问...
5解答 3.6w浏览
-
谁来承担建设工程施工合同律师费[律师回复] 建设工程施工合同纠纷里，律师费承担一般是“谁聘请谁承担”，不过也有特殊情况。 要是合同明确约定，一方违约引发纠纷时，违约方要承担守约方为实现债权支付的律师费，那就按合同来。这种约定是当事人意思自治的体现，有法律效力。 法定情形下，法律会规定败诉方承担律师费。但在建设工程施工合同纠纷领域，目前没有普遍适用的法定由败诉方承担律师费的规定。 如果有人滥用诉讼权利、拖延承担诉讼义务，有明显不当行为，给诉讼对方或第三人造成直接损失，法院会根据具体情况，支持无过错方提出的赔偿合理律师费等正当要求。 遇到建设工程施工合同纠纷，先看合同有无相关约定。若有约定，按约定执行。若没有约定，通常各自承担己方聘请律师的费用。要是存在法定情形，或者法院认定的特殊情形，律师费可能由对方承担。本地专业咨询...
5解答 3.3w浏览
-
挪用工程款还个人债是否算诈骗[律师回复] 挪用工程款去还个人债，通常不算是诈骗，不过有可能构成挪用资金罪或者挪用公款罪，这得看实施行为的人的身份。 要是这个人是公司、企业或者其他单位的工作人员，利用自己职务上的便利，把本单位的资金挪出来供自己使用，出现下面几种情况就会构成挪用资金罪。一是挪用的数额比较大，而且超过三个月都没还；二是虽然没超过三个月，但挪用数额大，还拿去做营利活动；三是把钱拿去进行非法活动。挪用工程款还个人债就属于供个人使用，如果满足了数额和时间等条件，那就可能会触犯这个罪名。 而如果行为主体是国家工作人员，利用职务便利，把公款挪出来给自己用，有下面这些情形就构成挪用公款罪。比如把公款拿去进行非法活动，或者挪用数额较大的公款去做营利活动，又或者挪用数额较大的公款超过三个月没还。挪用工程款来偿还个人债务，要是符合这些情况，就得按挪用公款罪来处理。 至于诈骗罪，简单来说就是以非法占有为目的，用编造事实或者隐瞒真相的办法，骗取数额较大的公私财物。挪用工程款还个人债的人，一般没有直接非法占有工程款的想法，只是暂时挪用一下，所以通常不构成诈骗罪。 法律建议：不管是公司企业人员还是国家工作人员，都要遵守法律规定，不能随意挪用资金或公款。一旦发现有挪用情况，应及时归还，避免触犯法律。如果已经涉嫌犯罪，要尽快主动向有关部门坦白，争取从轻处理。平台精选咨询...
5解答 4.2w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
起诉肇事逃逸案件还能不能获得赔偿起诉肇事逃逸案一般能获赔偿，逃逸者需担民事责任。受害者可通过刑事附带民事诉讼或单独民事诉讼索赔，赔偿包括医疗费、误工费等，若致残疾或死亡还有额外项目。法院依据证据和法律确定赔偿责任与数额，证据充分时，诉求易获法律支持。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
正当防卫致死后逃逸会被判处几年正当防卫致死后逃逸，需先判断是否构成正当防卫。若是，无需担刑责，逃逸也不构成犯罪；若不构成，属防卫过当致人死亡，应担刑责但可减轻或免除处罚。一般按过失致人死亡罪定罪，情节轻判三年以下，否则判三到七年；若认定故意杀人，情节轻判三到十年，否则处死刑、无期或十年以上。逃逸会从重量刑，最终量刑依案情和证据判定。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
如何证明自己不是肇事逃逸证明自己不是肇事逃逸，可从主观和客观两方面入手。主观上，能证明无逃避法律追究故意，如不知事故发生；客观上，可提供不在现场证据、及时救助伤者、主动报警等证据，证明自身行为不符合肇事逃逸特征。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
186****1734
132****7215
155****4501
