建设工程纠纷 法律问答
1294
万
解答量
1493
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
遇到家装工程违约，要怎样处理[律师回复] 家装工程遇到违约情况别慌，有办法处理。 处理违约，先看合同。合同是关键，里面会写清楚像延迟完工、用了不合格材料这种违约情形，还有违约责任咋承担，比如违约金给多少或者咋算。一旦发现对方违约，就能按合同要求他们负责。 要是违约不太严重，就和对方沟通协商。可以用书面函件或者邮件，告诉他们违约事实和造成的影响，要求对方在合理时间内改正错误、承担责任。协商时，聊天记录、邮件这些证据要留好。 要是协商没用，就找第三方调解。可以向消协、家装行业协会这些机构投诉，让他们帮忙调解。这些机构有专业人员和处理办法，能帮着解决纠纷。 如果调解也不管用，那就走法律途径。把合同、付款凭证、工程照片视频、沟通记录这些证据都收集好，去法院起诉，让违约方继续把工程做完、采取补救措施、赔偿损失。要是合同里约定了仲裁，也能去约定的仲裁机构申请仲裁。平台优选咨询...
5解答 3.7w浏览 -
工期出现延期情况应该怎样计算[律师回复] 在工程建设里，工期延期计算是个很实际的问题。 首先，要是在签合同时，发承包双方就对工期延期算法定好了规矩，那就按合同来。比如约定了每天延误按合同总额一定比例算违约金，照着这个就能算出工期延期情况。 要是合同没这方面约定，那就按实际延误天数算，从合同说的竣工日期开始，到实际竣工那天结束。不过这里要注意，得把施工方自己造成的延误排除掉。像地震、洪水这类不可抗力因素，导致工期延误，工期一般是要相应往后顺延的；要是发包方没按时给施工场地、没及时付进度款等造成的延误，施工方可以要求顺延工期，还能要合理费用赔偿。但要是因为施工方自己管理差、组织不行，导致工期延误，那施工方就得担违约责任。 施工方在计算工期延期时，得做好工期记录，及时给发包方交书面的工期顺延报告。同时，要收集保存好工程联系单、会议纪要、气象资料等证据，这样遇到争议时，才能维护自身权益。律图玉树
5解答 4.6w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
离婚前财产纠纷怎么解决离婚前财产纠纷可先由夫妻双方自行协商解决，达成一致意见后签订财产分割协议。若协商不成，可向人民法院提起诉讼，法院会依据法律规定，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则，对夫妻共同财产进行合理分割。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
二婚离婚需要退还男方钱财吗二婚离婚是否退还男方钱财需视情况而定。若涉及彩礼，满足双方未办理结婚登记手续、办理登记但未共同生活、婚前给付导致给付人生活困难这三种情形，可要求退还。其他钱财方面，属婚前个人财产的归个人，共同财产则依法分割。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
离婚房子拆迁归属权怎么算离婚房子拆迁归属权的计算需分情况。若房子为一方婚前财产，拆迁补偿通常归该方；若为婚后共同财产，拆迁补偿一般由双方平分。若有协议约定，按约定处理；若涉及公房拆迁，需根据当地政策及实际居住情况确定归属。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
132****4041
139****1676
158****1698
