建设工程纠纷 法律问答
1230
万
解答量
2658
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
哪些情形下能够延长工程工期[律师回复] 在工程建设里，工期问题至关重要。按照《民法典》等相关规定，有几种情况是可以延长工程工期的。 要是因为发包人方面的问题，工期就能延长。比如发包人没按照约定的时间和要求，给承包人提供原材料、设备、场地、资金或者技术资料等。就拿施工场地来说，发包人没按时交付，承包人没办法按时进场施工，那工期肯定得跟着延长。还有如果发包人突然变更设计，工程内容增加了或者施工方案改变了，工期也得合理顺延。 不可抗力因素也会影响工期。像地震、洪水、台风这类自然灾害，或者战争、罢工等社会突发事件，这些都是没办法提前预见、避免和克服的，工程没办法正常施工，工期自然要延长。 第三方因素也可能导致工期延长。政府部门因为政策调整、规划变更，要求工程暂停施工，或者相邻关系人阻碍施工，工程不能按计划进行，工期也能延长。 另外，隐蔽工程在隐蔽前，承包人已经通知发包人检查，但发包人没及时检查，承包人可以顺延工程日期。 要是出现了上面这些情况，承包人为了维护自己的合法权益，得及时用书面形式向发包人提出工期顺延申请，并且保留好相关的证据。比如说因为发包人没提供材料，承包人得留好沟通记录；遇到不可抗力，得有相关的灾害证明等。这样在后续的工程结算等环节，才能有理有据。本地专业咨询...
5解答 3.8w浏览 -
投标人串标未中标会受到什么处罚[律师回复] 投标人串标即便未中标，也得承担法律责任。 先说行政责任。按照《中华人民共和国招标投标法》，投标人相互串标，或者和招标人串标的，会被处中标项目金额千分之五到千分之十的罚款。单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，会被处单位罚款数额百分之五到百分之十的罚款。要是有违法所得，会被没收。情节严重的，会被取消一到两年内参加依法必须招标项目的投标资格，还会被公告，甚至会被工商行政管理机关吊销营业执照。 再看刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》，投标人相互串标报价，损害招标人或其他投标人利益，情节严重的，会被处三年以下有期徒刑或者拘役，还可能并处罚金或单处罚金。即便没中标，要是串标行为让他人直接经济损失达五十万元以上，或者造成恶劣社会影响等，也可能被认定情节严重，构成串通投标罪。 最后是民事责任。串标行为给他人造成损失的，要依法承担赔偿责任。 所以，投标人千万别串标，一旦有串标行为，不管中没中标，都可能面临行政、刑事和民事方面的法律后果。律图平台咨询...
5解答 4w浏览
-
工程合同效力怎么认定[律师回复] 在工程领域，合同效力的认定是个关键问题，这直接关系到各方的权益。依据《中华人民共和国民法典》及相关司法解释，可从以下方面来判断工程合同是否有效。 先看合同主体。签订合同的主体得有相应的民事行为能力和资质。要是承包人没取得建筑业企业资质，或者超越了资质等级，又或者是没资质的实际施工人借有资质企业的名义签合同，那合同可能就无效。不过，如果承包人在工程竣工前拿到了相应资质等级，合同还是有效的。 再说说意思表示。合同双方的想法得真实才行。要是一方用欺诈、胁迫的手段签合同，还损害了国家利益，或者双方恶意串通，损害了国家、集体或者第三人的利益，那合同就是无效的。 合同内容也得合法。不能违反法律、行政法规的强制性规定，也不能损害社会公共利益。比如建设工程按规定必须招标，却没招标或者中标无效，合同就无效。 形式要件也不容忽视。建设工程合同一般要采用书面形式。要是没采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方也接受了，合同也能成立并且可能有效。 在实际中，法院会综合考虑这些因素来认定工程合同效力。如果合同被认定无效，建设工程验收合格的，承包人能参照合同里工程价款的约定得到折价补偿；要是验收不合格，修复后还是不合格，承包人就不能请求参照合同约定来补偿了。 给大家的法律建议是，签工程合同前，一定要确认对方的资质，确保意思表示真实，合同内容合法，并且采用书面形式，这样才能最大程度保障自己的权益。本地专业咨询...
5解答 4.8w浏览
-
工程欠款追诉的时长能够达到多少[律师回复] 1、工程欠款追诉时长和诉讼时效相关。通常，向法院请求保护民事权利，诉讼时效是三年。这个时间从权利人知道或应该知道自己权利受损，以及知道谁是义务人的时候开始算。 2、在这三年里，如果权利人向义务人提出履行要求、义务人答应履行义务，或者权利人去法院起诉、申请仲裁，诉讼时效就会中断。一旦中断，诉讼时效就重新计算。 3、要是在诉讼时效的最后六个月内，因为不可抗力，或者无民事行为能力人、限制民事行为能力人没有法定代理人等情况，权利人没办法行使请求权，诉讼时效会中止。等导致中止的原因消除后，再过六个月，诉讼时效就结束。 4、还有，如果从权利受到损害那天起超过了二十年，法院一般就不提供保护了。不过要是有特殊情况，法院可以根据权利人的申请决定是否延长。 整体来看，工程欠款追诉时长一般是三年，但因为时效中断、中止等情况会有变化，最长不会超过二十年。律图平台咨询...
5解答 3.7w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
股东各自经营构成职务侵占罪吗股东各自经营一般不构成职务侵占罪。职务侵占罪指公司、企业等单位人员利用职务便利，将本单位财物非法占为己有。若股东各自经营未利用职务便利侵占公司财物，通常不构成该罪；若有利用职务之便侵占单位财物行为，则可能构成。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
本公司监事代他司和本公司投标可行吗本公司监事代他司和本公司投标不可行。这种行为可能违反《中华人民共和国招标投标法》等相关法律规定，存在串标、围标等不正当竞争风险。投标活动应遵循公平、公正、公开原则，确保各参与方独立竞争，以保障市场秩序和其他投标人的合法权益。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
股东将部分资金自己占用是职务侵占吗股东将部分资金自己占用是否构成职务侵占，需视情况而定。若股东在公司担任职务且利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，就可能构成职务侵占；若未利用职务便利，或不符合数额标准等条件，则不构成。具体认定要结合实际情况和法律规定判断。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
136****2576
134****1675
132****5785
