千万级工程纠纷圆满化解、高晗律师以调促和实现委托人利益最大化
案例专长
建设工程施工合同纠纷、工程质量争议、超付工程款返还、停工损失处理、商事调解
代理方向
代理原告医药企业，处理工程停工、质量返修、超付工程款返还等复杂争议
判决结果
经法院主持调解，双方达成一揽子解决方案，原告按约定支付300万元后，双方全部债权债务一次性了结，工程资料移交、后续责任承担等问题一并解决，案件圆满终结。
案情内容
本案是一起历时近十年、矛盾极度复杂的建设工程施工合同纠纷。原告为医药研发企业，委托被告承建研发楼项目，双方签订施工合同后，被告在施工过程中长期拖延工期、中途擅自停工，且施工存在严重质量问题、未按图纸施工，导致项目长期烂尾，无法投入使用，给原告造成巨大经济损失。原告已累计支付工程款1920余万元，远超合理应付范围，此前虽经法院调解达成过协议，但被告始终推诿拒不履行，导致问题持续恶化。
无奈之下，原告提起诉讼，请求解除合同、要求被告承担500万元工程返修费用、返还200万元超付工程款，并承担诉讼费、保全费等全部费用。案件涉及挂靠施工、工期延误、工程质量、超付款返还、历史调解书履行等多重争议，事实复杂、证据繁多、对抗性极强，若进入长期诉讼及工程造价、质量鉴定，将耗费大量时间与资金。
接受委托后，我全面梳理十余年交易与诉讼材料，精准研判双方利弊与风险点，在坚持委托人核心利益前提下，积极推动调解解决。庭审中，我清晰阐述被告违约停工、质量不达标、拒不履行在先调解协议等关键事实，明确原告主张的合法性与合理性，同时积极与对方沟通协商，寻找利益平衡点，最终促成双方达成一揽子调解协议：原告分四笔支付300万元，双方所有债权债务全部结清；被告配合移交全部施工资料，并承诺承担案涉工程第三方主张权利的全部责任；此前质量争议、超付款争议、工期损失等全部问题一次性解决。
本案通过调解方式高效终结，避免了长期诉讼与鉴定风险，大幅降低时间与经济成本，彻底解决困扰企业近十年的历史遗留难题，实现法律效果与商业利益双丰收，充分展现律师在复杂建设工程纠纷中定分止争、利益平衡的专业能力。
