案例详情

程理想律师代理某公司承揽合同纠纷案胜诉 徐州合同纠纷代理律师 徐州律师

  • 合同事务
合同事务
程理想律师 在线
北京云亭(徐州)律... 合伙人
  • 5.0
    用户评分
  • 热情
    服务态度
  • 4
    执业年限
  • 2分钟内
    平均响应

律师价值

程理想律师在本案中展现了敏锐的法律洞察力与扎实的专业功底。面对被告恶意停工并注销以逃避债务的局面,程律师准确锁定公司唯一股东,依据《公司法》相关规定要求其承担清偿责任,有效防止债务人“金蝉脱壳”。在证据组织上,程律师利用第三方装修合同及付款凭证形成完整证据链,证明原告另行委托的合理支出。庭审中,程律师紧扣合同关于“工程变更需书面协商一致”的条款,有力驳斥了被告的高额增项主张,最终法院全额支持了返还装修款的诉求,最大程度维护了当事人权益。

案件详情

【案情经过】

2022年1月1日,原告李X与被告某公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》,约定由被告以全包方式承包李X位于某小区某号楼某室的房屋装修工程,工期90天,工程造价4.5万余元。合同签订后,李X依约支付了首期款2.6万元及进度款1.7万余元。然而,施工至墙面处理阶段时进度停滞。2022年6月2日,被告某公司单方出具《停X单通知单》,以李X未支付墙面铲除、阳台贴砖等增项款共计3.5万余元为由,宣布停X并解除合同。此后,李X另行委托第三方某公司完成剩余装修,支出1.9万余元。另查明,被告某公司已于2022年10月注销,其唯一股东为阚XX。李X遂诉至法院,请求确认合同解除,要求阚XX返还剩余装修款1.9万余元、支付违约金及租金损失等。

 

【争议焦点】

本案的争议焦点主要在于:第一,涉案装饰装修合同是否应当予以解除;第二,被告主张的工程增项款是否成立,原告要求返还剩余装修款及支付违约金有无事实与法律依据;第三,被告某公司注销后,其唯一股东阚XX是否应当对公司债务承担清偿责任;第四,原告主张的房屋租金损失是否属于可预见的可得利益损失。

 

【裁判结果】

法院经审理认为,涉案合同合法有效。被告单方停X导致合同无法继续履行,支持解除合同。关于装修款,被告未能举证证明增项部分属于原合同内容或双方协商一致,原告主张返还另行委托装修支出的1.9万余元合理合法,予以支持。关于违约金,被告未按约完工构成违约,法院依法调整为四百余元。关于租金损失,因缺乏合同依据且不具备可预见性,不予支持。因被告某公司未经依法清算即注销,其唯一股东阚XX依法应承担相应民事责任。最终判决:解除涉案合同;阚XX向李X支付装修款1.9万余元及违约金四百余元;驳回李X其他诉求。

声明:以上内容由相关作者结合政策法规整理发布,若内容有误可通过意见反馈联系删除
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
本文字,预估阅读时间分钟
浏览全文
更多案例推荐 · 程理想律师
程理想律师
您是否要咨询程理想律师?
5.0分热情执业:4年
程理想律师
13203202****3482 执业认证
  • 北京云亭(徐州)律师... 合伙人
  • 合同事务 刑事辩护 婚姻家庭
  • 江苏省徐州市云龙区金融集聚区H座国盛大厦17楼
一、律师核心信息 程理想律师,现为北京云亭(徐州)律师事务所核心骨干律师。他毕业于江南大学,拥有独特的工科与法学复合背...
  • 177 0259 1699
  • 17702591699
保存到相册