家装逾期维权｜盐城张露琪律师代理装修承揽纠纷，成功追回违约金
一、案件简介
本案属于家装装饰装修承揽合同纠纷案件。原告施X于20XX年X月X日与盐城XX某某设计有限公司大丰XX公司签订《住宅装饰装修工程施工合同》，约定由装修公司承接其某小区X房屋改造装修工程，工程总价款86600元，合同工期120天，自开工之日起算；违约责任条款明确约定，如因承包方原因造成工期延误，每逾期一天应当向业主支付违约金100元。
合同签订后原告施X依照合同节点按时足额支付了绝大部分装修工程款82270元。装修项目20XX年X月X日正式开工，按照120天工期约定，装修工程应当在20XX年X月X日完工。但装修施工过程进度严重滞后，定制柜体、五金配件、墙面瑕疵修复等收尾工作长期搁置。施X通过微信反复催促施工进度，装修方多次承诺完工时间却一再爽约，工期拖延长达一年之久，剩余少量收尾工程始终未能完成。
协商无果之后，施X委托江苏瀛鑫（大丰）律师事务所张露琪律师作为诉讼代理人，向盐城经济技术开发区人民法院提起民事诉讼。诉讼请求：判令三家被告共同支付自20XX年X月X日起按照每日100元标准计算的延期违约金，暂计X元，违约金计算至工程实际完工之日；并由被告承担本案诉讼费、保全费、保全保险费。案件起诉同时，律师代理原告向法院申请财产保全，冻结三被告名下XX元等额财产。
庭审当中三被告共同答辩抗辩工期延误责任在于原告，称原告长期不在盐城、后期临时变更装修项目，造成施工对接困难；剩余收尾工程量价值很低，原告主张三万余元违约金数额过高，不应当得到法院支持。
二、代理经过
接受当事人委托后，张露琪律师全面梳理装修合同、主材报价清单、工程款转账凭证，完整调取双方历时一年多的全部微信聊天记录。
庭审当中重点围绕工期逾期的责任归属展开举证质证，以大量微信催工记录作为核心证据，证明原告长期主动催促施工，不存在拖延、阻碍施工的行为，工期延误完全属于装修承包方内部管理、主材采购、人员调度滞后造成，违约责任应当由装修公司承担。同时精准厘清案件被告主体，从分公司、总公司、一人有限公司股东法律责任角度出发，提出总公司应当对分公司债务承担补充清偿责任、独资股东洪XX无法证明个人财产独立于公司财产，应当承担连带清偿责任的代理意见，完整锁定三方付款责任人，避免出现胜诉之后无主体可供执行的风险。
三、判决结果
盐城经济技术开发区人民法院作出（20XX）苏X民初X号终审小额诉讼判决：
1、被告盐城XX某某设计有限公司大丰XX公司于判决生效十日内支付原告施X装修逾期违约金8000元；
2、盐城XX某某设计有限公司对上述债务承担补充清偿责任；
3、洪XX对总公司的付款义务承担连带清偿责任；
4、驳回原告其余诉讼请求。
案件受理费、保全费合计X元，由三被告共同承担X元。
被告逾期给付金钱义务，需加倍支付迟延履行期间债务利息。
四、适用场景与服务指引
如您遇到以下装饰装修合同、承揽合同纠纷难题，可第一时间联系盐城大丰张露琪律师：
1、家装、工装装修项目开工之后，装修公司无故拖延工期，多次沟通催促仍然迟迟不能完工；
2、装修完工质量瑕疵多，装修公司拒不履行售后返修义务，双方对于返工责任互相推诿；
3、业主已按期支付工程款，装修公司中途停工、单方面失联，拒绝继续施工；
4、装修合同约定高额逾期违约金，装修公司以违约金过高为由拒付，需要律师协助诉讼争取违约金赔偿；
5、与分公司签订装修合同，担心分公司没有偿付能力，需要追加总公司、独资股东等主体共同承担还款责任；
6、装修纠纷协商失败，起诉前需要申请财产保全，冻结对方银行账户防止对方转移财产；
7、装修工程烂尾，业主决定解除装修合同，索要未施工部分工程款以及逾期损失赔偿；
8、承揽加工、施工服务类合同产生逾期交付、质量不合格纠纷，需要通过诉讼主张违约金、损失赔偿。
盐城张露琪律师长期办理家装承揽合同纠纷案件，熟悉装饰装修全流程法律风险点。可提供装修合同条款审查、施工证据留存指导、逾期损失核算、诉前协商谈判、财产保全申请、一审案件全程代理等一站式法律服务，厘清工期逾期责任、锁定全部付款责任主体，帮助家装业主向违约装修公司依法追索逾期违约金、返工损失，维护装修消费者合法权益。
