律图审稿专业委员会3轮严审

包商可以索赔哪些、详细点?(哪些费用索赔)可以工期索赔吗?(这里所说的承包商就是总包)请尽量回答专业

帮助5人 3.3w浏览 匿名 2020-09-11 辽宁丹东
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    首先,索赔的依据是合同,只有存在合同关系,索赔才能够成立。由于业主指定的分包商违约,必然会出现工期违约并造成损失,但能否索赔,要看具体签订和执行情况。首先,业主指定的分包商,签订合同的双方是谁工程款怎么支付如果分包商虽然由业主指定,但由总包签订合同并且工程款是先拨付总包在支付给分包,那么总包是不能索赔工期和损失的,只能依据分包协议进行处罚。如果合同是业主直接签的,工程款也是由业主支付,那总包直接向业主索赔,总包可以索赔需要的工期损失,索赔的费用损失包括因为等待停工导致的工人窝工损失、机械租赁费、管理费损失和其他实际发生的损失(不过这些都是理论上的,短时间的停工实际一般不可能索赔到窝工、机械和管理费损失,但实际发生有明确依据的损失是能够索赔的,比如引起某设备延期进场导致供货商索赔的费用就可以)。索赔时需要提供明确的索赔报告,证明由此引起的工期延误的时间、导致损失的金额和计算方法、相应的证据和往来函件等。需要说明的是,分包商进场是有总包统一管理的,由此,分包商延期索赔中必须排除总包的管理责任,比如总包已经明确分包商的工作时间、并做好了配合准备等等,这些都需要提供相应的证据说明,否则就会变成一堆烂帐,分包说总包不配合,总包说分包延误工作等等。
    全文
    13 2020-09-11
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6024位律师在线平均3分钟响应99%好评
包商可以索赔哪些、详细点?(哪些费用索赔)可以工期索赔吗?(这里所说的承包商就是总包)请尽量回答专业
一键咨询
  • 大连用户4分钟前提交了咨询
    151****5720用户2分钟前提交了咨询
    丹东用户4分钟前提交了咨询
    134****8613用户4分钟前提交了咨询
    175****2232用户1分钟前提交了咨询
    丹东用户4分钟前提交了咨询
    161****3518用户4分钟前提交了咨询
    锦州用户4分钟前提交了咨询
    鞍山用户4分钟前提交了咨询
    大连用户2分钟前提交了咨询
    135****6812用户4分钟前提交了咨询
    盘锦用户4分钟前提交了咨询
    132****3411用户4分钟前提交了咨询
    锦州用户2分钟前提交了咨询
    铁岭用户2分钟前提交了咨询
  • 131****1508用户3分钟前提交了咨询
    173****2508用户4分钟前提交了咨询
    135****0646用户1分钟前提交了咨询
    本溪用户4分钟前提交了咨询
    铁岭用户1分钟前提交了咨询
    抚顺用户3分钟前提交了咨询
    175****7137用户3分钟前提交了咨询
    大连用户1分钟前提交了咨询
    133****6517用户3分钟前提交了咨询
    鞍山用户3分钟前提交了咨询
    132****8635用户4分钟前提交了咨询
    本溪用户4分钟前提交了咨询
    营口用户2分钟前提交了咨询
    156****8863用户3分钟前提交了咨询
    抚顺用户1分钟前提交了咨询
    158****7668用户3分钟前提交了咨询
    168****1318用户4分钟前提交了咨询
    辽阳用户1分钟前提交了咨询
    150****5186用户1分钟前提交了咨询
    鞍山用户2分钟前提交了咨询
    营口用户1分钟前提交了咨询
    162****5063用户1分钟前提交了咨询
    阜新用户3分钟前提交了咨询
    135****0645用户2分钟前提交了咨询
    阜新用户4分钟前提交了咨询
    盘锦用户4分钟前提交了咨询
    铁岭用户1分钟前提交了咨询
    阜新用户3分钟前提交了咨询
    162****4612用户3分钟前提交了咨询
    鞍山用户1分钟前提交了咨询
    131****4856用户2分钟前提交了咨询
    137****0187用户1分钟前提交了咨询
    142****0102用户2分钟前提交了咨询
    171****1104用户1分钟前提交了咨询
    辽阳用户4分钟前提交了咨询
    148****2552用户3分钟前提交了咨询
    144****8475用户3分钟前提交了咨询
    本溪用户1分钟前提交了咨询
    130****0863用户2分钟前提交了咨询
    131****6380用户4分钟前提交了咨询
    153****6836用户2分钟前提交了咨询
    朝阳用户2分钟前提交了咨询
    131****7073用户3分钟前提交了咨询
    151****3677用户2分钟前提交了咨询
    155****3743用户2分钟前提交了咨询
    本溪用户4分钟前提交了咨询
    丹东用户4分钟前提交了咨询
    大连用户3分钟前提交了咨询
    138****6572用户3分钟前提交了咨询
    大连用户2分钟前提交了咨询
    167****4778用户3分钟前提交了咨询
    本溪用户3分钟前提交了咨询
    铁岭用户2分钟前提交了咨询
    抚顺用户2分钟前提交了咨询
    盘锦用户4分钟前提交了咨询
    130****1513用户3分钟前提交了咨询
    沈阳用户3分钟前提交了咨询
    151****6566用户2分钟前提交了咨询
    177****4206用户2分钟前提交了咨询
    抚顺用户4分钟前提交了咨询
    143****4780用户1分钟前提交了咨询
    丹东用户4分钟前提交了咨询
    143****7303用户2分钟前提交了咨询
    137****4013用户1分钟前提交了咨询
    盘锦用户1分钟前提交了咨询
    大连用户2分钟前提交了咨询
    162****7216用户2分钟前提交了咨询
    辽阳用户2分钟前提交了咨询
    辽阳用户1分钟前提交了咨询
    157****0875用户1分钟前提交了咨询
    130****6775用户2分钟前提交了咨询
    抚顺用户2分钟前提交了咨询
    148****7572用户2分钟前提交了咨询
    175****7355用户4分钟前提交了咨询
    大连用户2分钟前提交了咨询
    177****8164用户2分钟前提交了咨询
    170****3514用户4分钟前提交了咨询
    锦州用户1分钟前提交了咨询
    锦州用户3分钟前提交了咨询
    162****1686用户1分钟前提交了咨询
    162****2365用户2分钟前提交了咨询
    146****1726用户1分钟前提交了咨询
    丹东用户2分钟前提交了咨询
    140****8551用户3分钟前提交了咨询
    大连用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
镇江152****7499用户3分钟前已获取解答
常州181****2796用户4分钟前已获取解答
徐州180****1522用户1分钟前已获取解答
承包商施工索赔有哪些情形
1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。2、工期延长和延误索赔。3、加速施工的索赔。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔。9、法规、货币及汇率变化引起的索赔。10、因合同条文模糊不清、错误引起索赔。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
工期索赔和费用索赔包括哪些内容
工期索赔和费用索赔的具体内容包括人工费,材料费,分包费用,现场管理费,利润,还有机械使用费等,因承包方的原因导致工期延误的,索赔的这些费用大概就是以上几种,在工期索赔之前,发包方应该按合同约定,先向承包方送达工期索赔通知书。
10w+浏览
劳动纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
发包人可以向承包人索赔吗
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与发包人可以向承包人索赔吗相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
总包拖欠分包工程款怎么索赔?
总承包人拖欠分包人工程款的,分包方可以向总承包人追讨工程款,如果总承包人不支付的,分包方可以向人民法院提起诉讼。没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
4244 位律师在线,高效解决问题
购买商品房五证详解
房产五证是指《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》。
10w+浏览
房产纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应