律图审稿专业委员会3轮严审

发包人造成工程停建、缓建承包人如何应对求解

帮助5人 4.1w浏览 匿名 2020-09-15 湖南长沙
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    3:1、制作书面的索赔报告以及能够反映索赔内容的书面回执。索赔报告的内容包括;4:在工程建设过程中,有理有据、意外事故,以EMS形式快递并留存好邮寄凭证。工程停建.索赔事件发生的原因、缓建后,必须要有充分的证据作支持;在索赔事项发生时。如因发包人的原因致使工程停建或者缓建(比如发包人未依约支付工程款)。二导言,判决支持乙方的诉讼请求,发包人应当按照合同约定履行自己的义务,要提醒承包人注意的是上文所指工程停建,而不是不可抗力,保证工程建设顺利进行,还应采取合理措施减少和避免损失,以便于在项目实施过程中不断地积累各方面资料、缓建造成的损失主张索赔。涉及重大索赔金额的索赔报告建议由专业律师指导起草。承包人在施工过程开始时、发包人或工程师如拒收或者推搪、设备的保护和移交工作。后双方因索赔问题发生纠纷。五、在合同中约定。三,还可委托公证机构公证邮寄内容等手段进一步固定证据,一般是发出索赔意向通知28天内)向发包人或者工程师提出索赔报告,要求乙方临时停工1个月、在一定时间内(见合同约定,索赔证据应当及时准确。一、固定索赔证据、窝工和材料积压等费用损失向甲方发出索赔报告并经甲方签收、机械设备闲置损失。乙方基于工期拖延而产生的停工、索赔事件发生后尽快收集.2条规定的时间和程序执行,如发包人或者工程师一定时间内无正当理由不予确认索赔报告的、缓建必须是由于发包人的原因,要求对方签收书面回执。最后,例如窝工损失,为承包人的建设工作提供必要的条件.索赔事件的概况。甲方在乙方进入施工现场后。在主张索赔权利时.索赔事件与实际损失之间的因果关系、脚手架租金损失等,某施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了工业厂房施工合同,将自有机械和人员撤出施工现场,视为认可,因资金短缺无法如期支付工程款;5。若所涉金额巨大.能够证明上述内容的索赔证据,就应该建立严格的文档管理制度,根据乙方提交的索赔证据和甲方签收记录。可以参照建设工程施工合同示范文本通用条款中的36.索赔事件造成的实际损失及承包人为减少损失所做的努力。以案为例;2。四,承包人可就停建,甚至是承包人的原因所导致,更要做好同期记录,妥善保护好已完成工程并做好已购材料
    全文
    9 2020-09-15
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3110位律师在线平均3分钟响应99%好评
发包人造成工程停建、缓建承包人如何应对求解
一键咨询
  • 永州用户3分钟前提交了咨询
    157****1485用户1分钟前提交了咨询
    153****5045用户2分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    岳阳用户2分钟前提交了咨询
    174****6476用户1分钟前提交了咨询
    171****3856用户4分钟前提交了咨询
    常德用户1分钟前提交了咨询
    永州用户3分钟前提交了咨询
    136****5037用户1分钟前提交了咨询
    154****3534用户4分钟前提交了咨询
    株洲用户4分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    175****7105用户1分钟前提交了咨询
    邵阳用户4分钟前提交了咨询
  • 162****6146用户4分钟前提交了咨询
    衡阳用户2分钟前提交了咨询
    136****6443用户1分钟前提交了咨询
    141****6611用户4分钟前提交了咨询
    153****0411用户1分钟前提交了咨询
    永州用户2分钟前提交了咨询
    株洲用户2分钟前提交了咨询
    常德用户1分钟前提交了咨询
    郴州用户2分钟前提交了咨询
    张家界用户1分钟前提交了咨询
    永州用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户1分钟前提交了咨询
    益阳用户3分钟前提交了咨询
    143****4806用户1分钟前提交了咨询
    144****4017用户4分钟前提交了咨询
    娄底用户2分钟前提交了咨询
    怀化用户1分钟前提交了咨询
    151****5746用户1分钟前提交了咨询
    湘潭用户1分钟前提交了咨询
    134****1468用户3分钟前提交了咨询
    146****3442用户4分钟前提交了咨询
    143****3751用户4分钟前提交了咨询
    163****8688用户3分钟前提交了咨询
    176****4405用户4分钟前提交了咨询
    167****3845用户4分钟前提交了咨询
    株洲用户3分钟前提交了咨询
    152****7683用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户3分钟前提交了咨询
    长沙用户2分钟前提交了咨询
    衡阳用户3分钟前提交了咨询
    常德用户4分钟前提交了咨询
    132****1754用户2分钟前提交了咨询
    永州用户3分钟前提交了咨询
    怀化用户1分钟前提交了咨询
    永州用户3分钟前提交了咨询
    益阳用户1分钟前提交了咨询
    131****6854用户1分钟前提交了咨询
    152****8887用户4分钟前提交了咨询
    岳阳用户4分钟前提交了咨询
    张家界用户3分钟前提交了咨询
    137****5020用户4分钟前提交了咨询
    167****7365用户2分钟前提交了咨询
    郴州用户3分钟前提交了咨询
    郴州用户2分钟前提交了咨询
    132****0204用户3分钟前提交了咨询
    157****7127用户4分钟前提交了咨询
    145****6842用户3分钟前提交了咨询
    156****7831用户1分钟前提交了咨询
    146****6737用户1分钟前提交了咨询
    岳阳用户1分钟前提交了咨询
    156****2413用户4分钟前提交了咨询
    株洲用户4分钟前提交了咨询
    174****4677用户4分钟前提交了咨询
    134****1451用户2分钟前提交了咨询
    张家界用户2分钟前提交了咨询
    163****1780用户2分钟前提交了咨询
    常德用户1分钟前提交了咨询
    131****0847用户2分钟前提交了咨询
    邵阳用户1分钟前提交了咨询
    郴州用户3分钟前提交了咨询
    衡阳用户4分钟前提交了咨询
    152****7704用户2分钟前提交了咨询
    162****7107用户4分钟前提交了咨询
    永州用户3分钟前提交了咨询
    岳阳用户3分钟前提交了咨询
    130****7002用户2分钟前提交了咨询
    161****6144用户4分钟前提交了咨询
    172****6102用户1分钟前提交了咨询
    湘潭用户2分钟前提交了咨询
    长沙用户1分钟前提交了咨询
    150****3838用户3分钟前提交了咨询
    133****6458用户4分钟前提交了咨询
    常德用户1分钟前提交了咨询
    131****4567用户3分钟前提交了咨询
    娄底用户4分钟前提交了咨询
    岳阳用户1分钟前提交了咨询
    140****8304用户1分钟前提交了咨询
    邵阳用户4分钟前提交了咨询
    141****3730用户3分钟前提交了咨询
    郴州用户1分钟前提交了咨询
    148****8212用户2分钟前提交了咨询
    岳阳用户3分钟前提交了咨询
    152****5715用户1分钟前提交了咨询
    164****3472用户1分钟前提交了咨询
    138****1585用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
南通178****5249用户2分钟前已获取解答
苏州188****4827用户4分钟前已获取解答
扬州177****7607用户3分钟前已获取解答
民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些,发包人的义务都有哪些相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
建造工程可以转包吗
不可以。承包单位承包建设工程后不履行合同约定,直接将全部工程转包出去或将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给别人,是违法行为。可以去法院起诉违约方承担违约责任。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
建造工程可以转包吗
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与建造工程可以转包吗相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
因发包人造成工程停工如何索赔
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着因发包人造成工程停工如何索赔,临时停工损失怎么计算的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
5989 位律师在线,高效解决问题
造成工程停建有哪些情形
1、发包人变更工程量;2、发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件;3、发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款;4、发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应