光伏技术合同范本怎么写?

最新修订 | 2024-03-04
浏览10w+
卞晓飞律师
卞晓飞律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:153人
专家导读 光伏技术合同范本的书写应当包括:光伏技术合同双方当事人的基本信息、技术合同的供货范围、技术合同的供货要求技术合同的报酬以及支付方式、合同双方当事人的基本权利义务、合同的违约责任、技术合同签订所依据的法律法规、争议的解决方式等。
光伏技术合同范本怎么写?

甲方:________________

乙方:________________

本规范书适用于___________(甲方)为_______________项目提供常规仪表成套设备。___________(甲方)根据___________(乙方)提供的《招标书》、《仪表数据表》及《常规仪表设备明细表》中的型号、数据、参数,成套供货。卖方为甲方,买方为乙方。

本协议书经双方确认后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。

技术要求

1.供货范围包括招标文件中规定的所有设备及材料,同时也包括安装和维护设备所必须的技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺,在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的,并且是满足数据表对合同设备的性能保证值要求所必须的,均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上,且不与买方发生费用问题。

2.卖方应及时提供与本工程设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

3.卖方需派代表到现场进行技术服务,指导买方按卖方的技术资料进行安装、分部调试和启动,并负责解决合同设备在安装调试中发现的制造质量及性能等有关问题,费用由卖方负担。如果卖方没有按时进行技术服务,买方则有权通过其他渠道取得相应服务,并从应向卖方支付的任何一笔款项中扣除相关费用,且不需任何法律或行政手续。

4.卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案,卖方如有修改,须以书面形式通知买方,经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求,买方有权提出变更或修改意见,并书面通知卖方,卖方应给予充分考虑,应尽量满足买方要求。

5.买方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方,并不由此而构成任何侵权,但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

6.卖方(包括分包与外购)须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

7.凡与本合同设备相连接的其它设备装置,卖方有提供接口和技术配合的义务,并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

8.卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员,卖方应根据现场需要,重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求______天内卖方没有答复,将按相关条款视为延误工期等同处理。

9.由于卖方技术服务人员对安装、调试的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方承担。

10.卖方负责对买方从事安装和维护的人员进行培训,使培训人员熟练掌握设备性能,系统运行、操作和维护。卖方应为培训提供足够的培训资料和必要的设备,为培训人员提供食宿以及生活和必要的办公条件,费用由卖方承担。每种类别的常规仪表培训人数为___________人。

甲方: 乙方:

年月日

在我们的日常生活中,如果是需要与他人签订民事合同的时候,一定要注意遵守合法的签订的程序以及合同的内容条款等规定,此时也是为了保护自己的合同权益。

文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
咨询助手提示您
全文2.1千字,阅读时间约7分钟
直接问律师最快9秒应答
继续阅读
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6450位律师在线平均3分钟响应99%好评
光伏技术合同范本怎么写?
一键咨询
  • 158****4883用户1分钟前提交了咨询
    172****2558用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    168****2550用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    137****8748用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    164****0071用户1分钟前提交了咨询
    166****6812用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    138****6623用户2分钟前提交了咨询
  • 133****1523用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    143****1028用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    166****2114用户4分钟前提交了咨询
    175****2637用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    164****4617用户1分钟前提交了咨询
    131****5468用户4分钟前提交了咨询
    136****8082用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    137****3421用户2分钟前提交了咨询
律图法律咨询
汇聚全国海量律师、律师实名认证
快速问律师
无需等待
最快9秒回复、24小时不限次沟通
优选律师
根据问题为您优选专业律师
服务保障
亿万用户使用好评率98%
正在服务的律师
郑桃林律师 郑桃林律师
湖北楚同律师事...
郑小克律师 郑小克律师
重庆瀚沣律师事...
邢环中律师 邢环中律师
上海金茂凯德律...
吴伟涛律师 吴伟涛律师
海南国社律师事...
孙术校律师 孙术校律师
河北英利律师事...
薛小玲律师 薛小玲律师
天津德敬律师事...
都燕果律师 都燕果律师
四川循定律师事...
信金国律师 信金国律师
北京家问律师事...
谭海波律师 谭海波律师
广东江湾律师事...
李胜春律师 李胜春律师
湖南公言(深圳...
张嘉宝律师 张嘉宝律师
广东生龙律师事...
胡静律师 胡静律师
四川胡云律师事...
罗钟亮律师 罗钟亮律师
浙江绣湖律师事...
黄谊欣律师 黄谊欣律师
广东广荣律师事...
邓霞律师 邓霞律师
重庆海力律师事...
易轶律师 易轶律师
北京家理律师事...
彭彦林律师 彭彦林律师
四川兴蓉律师事...
韩佩霞律师 韩佩霞律师
江苏大昶律师事...
立即问律师 99%用户选择

大家也在问

为你推荐
光伏技术合同的内容有什么
光伏技术合同包含的内容有发包方和承包方的相关身份信息,以及进行光伏技术服务的具体内容,包括工程的名称和地点,承包项目的具体内容,以及委托方应该进行支付的相关费用。
10w+浏览
合同事务
你好律师,规范的光伏发电征地合同怎么写?最好有范本。希望相关法律人士解答,谢谢了。
[律师回复] 征 地 协 议 书
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国土地管理法》和县政府有关征用土地政策的规定,经甲乙双方友好协商,本着互惠互利的原则,甲乙双方就征用蓝天加气站东侧的土地事宜,达成如下征地补偿协议:
一、征用土地面积:该土地面积为 亩,土地座落涑水大街东延伸段南侧,四至为:东至乔村第四居民组地界,南至第六居民组地界,西至南北水渠东边,北至涑水大街规划绿线。
二、征地补偿标准按8.5万元/亩的征地补偿标准计算,共计征地补偿款 万元。乙方不再负担劳力安置。
三、付款方式:
1、自签定本协议之日起,乙方向甲方预交定金壹拾万元整。
2、2013年3月份,甲方把土地表面附属物(树木、农作物、药材、临时建筑设施等)清理完毕后,乙方向甲方付捌拾陆万元整(含一次性青苗赔偿款)。
3、2013年清明后,甲方完成土地上迁坟工作,全部迁坟完毕,甲方有组织性一次性把土地交给乙方,保证乙方施工,乙方向甲方一次性付清征用土地款。
4、乙方按期付款,不得违约。
四、乙方负责征地手续的批复,甲方应全力配合给予提供方便。
五、甲方负责乙方因在土地使用期间引起的与周边群众或单位发生的纠纷的协调,积极为乙方创造一切便利条件,决不允许出现上门滋事、无理取闹、干扰乙方正常施工和生活秩序等现象。
六、违约责任:此协议自双方签字之日起生效,双方不得以任何理由在合同签定时间内单方终止合同,如有发生,一方补偿另一方由此造成的一切损失。
七、其他未尽事宜:由甲乙双方另行协商,并签订补充协议,在合同中未尽事宜经双方协商并签定补充协议,补充协议与本协议均具有法律效力。
八、此协议一式三份,甲乙双方各执一份,村委一份,自签字之日起生效。
甲方盖章: 乙方盖章:
代表签字: 代表签字:
年 月 日
以上是关于光伏发电征地合同的相关解答。
快速解决“合同事务”问题
当前6450位律师在线
立即咨询
你好律师,请问科学技术部监制的技术合同示范文本怎么写?希望相关法律人士解答,谢谢了。
[律师回复] 技术服务合同书
中华人民共和国科学技术部监制
填 写 说 明技术服务合同书
鉴于:
本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》之规定,达成如下协议,由签约各方共同恪守。
第一条 签约方
甲方(委托方):
乙方(受托方):
第二条 合同性质
本合同属于:
1、技术服务合同 □
2、技术培训合同 □
3、技术中介合同 □ 第三条 签约时间和地点
本合同由上述签约方于 年 月日在 签订。第四条 项目名称(用简明规范的专业术语概括所要解决的特定技术问题)
第五条 服务内容
5.1 服务的要求和方式:
5.2
5.3
第六条6.1
6.2
6.3
技术指标和参数(或考核指标):
技术服务质量、期限保证:
计划安排
受托方提供服务的地点:
受托方提供服务的期限:
受托方提供服务的进度:
第七条 工作条件
7.1 委托方为受托方提供如下条件:
(1)提供资料、数据、样品、材料等包括:
7.2
第八条8.1
8.2
8.3
第九条9.1
(2)提供场地、设施和试验条件等包括:
提供上述工作条件时间: 技术培训合同教员、学员条件 教员资历和水平:
学员人数和标准
教员、学员的食宿、交通、医疗费用的支付和安排:保密要求 保密范围:
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
光伏发电购销合同范本是怎样的?怎么写光伏发电购销合同?
甲方要求;乙方同意向甲方出售太阳能光伏系统,用于企业光伏屋顶发电;工程期限;付款方式;质量保证;售后服务;违约责任;不可抗力;甲方、乙方盖章;签约日期。
10w+浏览
合同事务
技术入股合同范本,怎样写
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 如何写技术入股合同 技术入股合同范本 甲方: 专利权人: 乙方: 区域合作人: 为使新技术尽快转化为生产力和专利新产品迅速占领市场,现实行技术入股联营生产和产值提成的方式紧密合作,现达成如下协议: 一、甲方责任: 1、甲方提供专利技术名称为:姚力裤,专利发明人:汪柱头。 2、甲方授权许可乙方独家生产姚力裤。其销售权:可在全国范围内进行销售。 3、甲方提供技术项目合作期限为一年,合同期间甲方免收乙方技术转让费,以技术入股,并提供入伙保证金10万元。 4、甲方具体负责新产品的开发、员工的招聘、指导生产、协助销售,并按销售收入的40%提成,结算方式:一月一结。 5、如需扩大生产或建立分厂,可由甲方进行重新授权,其分厂、分公司、集团所得收入甲方提成40%。 6、在合同期间允许乙方使用发明人的专利权,其使用的方式必须得到甲方许可。 7、甲方有权监督并随时查看工厂生产、经营及财务状况。 二、乙方责任 1、乙方应负责组建生产公司及工商、税务经营手续和必要的启动资金,并提供厂房、生产人员、水电和生产设备以及扩大生产资金。启动资金(含设备和前期出货费)不低于100万元。生产过程中发生的所有成本费用均由乙方支付并独力承担。 2、乙方应在合同生效日前完成生产技术、管理人员的配备及厂房、设备、资金到位。 3、乙方在与甲方合作期间,有权要求甲方对该产品不断创新和改进,对改进的技术应首先给乙方使用。 4、乙方对生产产品的数量应如数报送甲方,应实行财务公开,乙方不得做出对甲方利益有损之事。 5、乙方全权负责产品的生产、经营、销售,并有权分得销售收入的60%。 三、违约责任 1、甲方在签约后应全力配合工厂生产,不得将专利技术它用,未经乙方许可,不得中途退出。 2、乙方收到定金后若不能按时生产或放弃生产,乙方应承担全部经济损失,并退还甲方保证金10万元。 3、乙方未经甲方许可不得私自设立分厂、分公司和集团,否则按免收的全额技术转让费支付甲方。 四、其它条约 1、合同期满,甲方不再提成、参股和销售,乙方应退还甲方的10万元保证金。如继续合作,合作方式另行商议。 2、合同期满,乙方如继续使用甲方专利,乙方应向甲方支付一定数额的使用费,费用另议。 3、有效期2007年5月 日到2007 年 月 日止。 4、本合同自双方签字之日起生效。 四、 备注: 甲方: 乙方: 代表人: 代表人: 电话: 电话: 签订日:2007年5月日 签订日:2007年5月 日
快速解决“合同事务”问题
当前6450位律师在线
立即咨询
你好律师,请问规范化的光伏电站设计施工合同怎么写?最好有范本。希望相关法律人士解答,谢谢。
[律师回复] ××项目
施工合同
发包人:

承包人:
二零××年×月××日

第一部分 协议书
发包人(全称):×× (简称发包人)
承包人(全称): (简称承包人)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程概况
工程名称:××××二期项目
工程地点:大武86号
工程内容:厂房及仓库
工程立项批准文号: 临发改证[2013]49号
资金来源:自筹
2、工程承包范围
承包范围:施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供)
3、合同工期
开工日期:计划2014年2月10日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准)
竣工日期:开工令日期加本合同总日历天数,计划2014年2月10日-2014年5月10日
合同工期总日历天数:100天
4、质量标准
工程质量标准:合格(其中主体为优质结构)
5、合同价款
金额(大写):预算价约计 万元
6、组成合同文件
本合同文件包括:
1.本合同协议书;
2.本合同专用条款;
3.本合同通用条款;
4.标准、规范及有关技术文件;
5.图纸;
6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
~ 1 / 15 ~
7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。
8、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,具体内容详见“附件1”。
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
10、合同生效
合同订立时间:20××年×月××日
合同订立地点:
本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。
发包人:××××新材料科技有限公司 承包人:
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
邮政编码: 邮政编码:
第二部分
本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外,以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。
第三部分 专用条款
1、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
1.本合同协议书;
2.本合同通用条款;
3.本合同专用条款;
4.标准、规范及有关技术文件;
5.图纸;6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;
7.××项目施工的补充协议。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1本合同语言仅适用汉语。
~ 2 / 15 ~
2.2适用法律及法规
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。
2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:执行国家建筑标准强制性条文(房屋建筑部分)及国家现行工程施工规范和验收标准及建设主管部门有关规定。
发包人提供标准、规范的时间:无。
朋友是做居间生意的,近期需要签订一份光伏居间合同,但是不知道范文怎写,请问光伏居间合同范本有什么格式要求吗?
[律师回复] 居间合同,第三方代为监管
居间合同协议
甲方(委托人):
联系地址:
联系电话:
乙方(居间人):
联系地址:
联系电话:
丙方(律师):
联系地址:
联系电话:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责为甲方太阳能光伏发电项目寻找项目用地及发电量指标,引荐甲方和政府相关部门直接洽谈,向甲方提供必要的政府政策信息,并最终促成甲方与当地政府的项目合作。
2、“居间成功”是指拿到该项目的太阳能光伏发电指标的行政批复。乙方未能帮助甲方拿到该行政批复,则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供项目用地的相关信息,土地面积,位置信息等,乙方有义务协助甲方对项目用地进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于项目用地和太阳能发电量指标审批的信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等项目运作所需要的相关资料;负责项目所在地政府部门的主要谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和当地政府的合同。甲方因履行合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为 万元。
2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬万元(因转账产生的手续费用由甲方承担)存入或者转账入双方共同认可的以下丙方律师公证账户,由律师暂为冻结保管上述款项:
账号:
户名:
开户行:
待甲方取得行政批复意见后2个工作日内,甲方应通知律师将上述冻结款项转至乙方指定账户(因转账所产生的手续费用由乙方承担)。若甲方未及时通知律师付款,则乙方可以凭上述行政批复原件或者经有权部门盖章核对一致的复印件要求律师立即付款,乙方在收到律师转账后应立即开具收款凭证给律师。
乙方指定汇入账户为:
账号:
户名:
问题紧急?在线问律师 >
6450 位律师在线,高效解决问题
光伏支架技术合同的备案登记的规定是什么?
光伏支架技术合同的备案登记的规定是:向技术合同登记机构提交合同的书面文本;申请认定登记时提交其法定代表人或组织负责人的书面授权证明。我国的技术合同是当事人就技术开发、转让及与之相关的咨询和服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。
10w+浏览
合同事务
想知道通用的技术委托合同范本怎样写?公司让我起草技术委托合同,可是我又有别的事时间来不及。
[律师回复] 你好,你需要的技术委托合同范本如下,供参考。
委托方(甲方):
法定代表人:
法定地址:
邮政编码:
受托方(乙方):
法定代表人:
法定地址:
邮政编码:
当事人双方根据《中华人民共和国技术合同法》和国家的有关法规要求,本着自愿平等、互利有偿和诚实信用的原则,经平等协商后,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,就限公司扩能改造工程,于201年 9月 12 日在锦州(地点)签订如下合同条款:
第一条:甲方委托乙方进行的试验检测内容如下:
1、服务内容:乙方按照甲方委托单委托项目为甲方提供技术服务。
2、服务方式:甲方将各种原材料送到乙方所在地进行委托试验,乙方对来样负责。
第二条:乙方按照下列要求完成试验检测
1、服务地点:中铁工程检测有限公司
2、服务期限:施工开始起至工程竣工止
3、服务质量要求:按照坚持标准、科学公正、数据准确、服务诚信的质量方针,维护试验检测工作的科学性、公正性、确保检测数据准确可靠,坚定不移地执行以客户为中心的服务宗旨,为客户提供优质、高效的技术服务。
4、其他要求:
. 承诺对自己的检测结果负法律责任。
. 按规范和标准及甲方有关要求进行检测和检查。
. 达到检测条件后,严格按检测规程作业,保质保量按期完成检测工作(甲方原因及不可抗拒自然因素除外)。
. 试验完毕后,及时向甲方提供试验检测报告。
. 提供检测资质证书、计量认证证书及其附表、营业执照等有关资料扫描件。
第三条:为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:
1、 协助乙方获取检测工程项目所需的技术资料,以保证检测结果数据的精准。
2、 帮助乙方做好与检测有关的协调工作。
第四条:甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式:
1、 路基土方部分收取技术服务费(检测费用)60000.00元。
2、 其它工程的钢筋、混凝土等部分技术服务费(检测费用)按检测实际数量结算收取。(ps.后各项附单价表)
3、 技术服务费(检测费)在甲方取检测试验报告前,由乙方提供检测费结算明细单,甲方需在接到结算明细单15日内支付检测费,领取报告。甲方对检测项目及费用有异议的,应及时与乙方进行协商,但不得以各种原因拖欠检测费用.
4、 甲方向乙方支付本合同检测费时,乙方必须向甲方提供其符合国家税务机关规定的合规、合法的有效发票,由于发票的不真实、不合规、不合法给甲方造成的损失由乙方负责任。
5、 乙方向甲方提供准确的开户银行名称和账号。
乙方开户银行名称、地址和账号为:
开户银行及账号: (填写全称)
单位地址:
第五条:技术情报和资料的保密
双方对本项目的检测结果保密
第六条:本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。
第七条:双方确定:
1、 在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果,归 双 (甲、乙)方所有。
2、 在本合同有效期内,乙方利用甲方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果,归 双 (甲、乙)方所有。
第八条:其他需要说明事项
1、 本合同未尽事宜,双方协商解决。
2、 解除合同纠纷的方式:双方应首先协商解决,协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
3、 本合同协议条款自甲、乙双方签字盖章之日生效。结算款支付完毕,合同自行终止。
第九条:本合同一式肆份,甲、乙双方各自执贰份,具有同等法律效力。
第十条:本合同经双方签字盖章后生效。
律师您好!我是一家工厂里的技术工人,现在准备劳动合同了,想了解一下技术劳务合同范本应该怎么写啊?
[律师回复] 甲方(聘用单位)名称: 地址: 乙方(被聘用者)姓名: 家庭住址: 身份证号码: 风险提示: 企业的招聘工作完成后,就进入了用工阶段,在用工前,企业一定要在员工入职一个月内与员工签订劳动合同,否则企业将为此付出巨大的代价: 一是,企业将支付未签订劳动合同期限的双倍工资。如:企业超过一年未签劳动合同,企业就得多支付员工11个月的工资。 二是,如果未签订劳动合同期限超出一年,将致使签订无固定期限的劳动合同条件成立,只要没有出现法律规定的条件或者双方约定的条件,企业就得继续履行劳动合同规定的义务,无法解除劳动合同。
经甲、乙双方平等协商,自愿签订本合同。
一、聘用岗位及职务
甲方因工作需要,聘用乙方在技术岗位工作,并聘任技术负责人职务。
二、聘用合同期限
1、本合同自__________年_______月_______日至__________年_______月_______日止,期限为__年。试用期自__________年_______月_______日至__________年_______月_______日止,期限为_________个月。
2、本合同自__________年_______月_______日至合同中约定之解除或终止合同的条件出现时止。 风险提示:
试用期包含在劳动合同期限内,《劳动合同法》中对试用期长短的限制根据合同期限的来规
定,如:
1、劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;
2、劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;
3、劳动合同期限三年以上的,试用期不得超过六个月。
违反以上规定进行约定的, 若被员工投诉, 会被劳动行政部门责令改正; 如果违法约定的试 用期已经履行的,单位还要向员工支付赔偿金。
三、工作职责、内容和工作条件
1、乙方的工作职责:全面负责站内技术管理工作。
2、具体工作内容及要求:保持站内设备正常运行及设备保养工作。
3、乙方工作时间遵照国家有关规定执行,甲方因工作需要,经与乙方协商 同意,可延长工作时间,但不得超过国家劳动法律、法规的规定。
4、乙方必须按照甲方对本岗位任务和职责的要求,完成规定的数质量指标 或工作任务。
5、甲方根据国家有关规定,按乙方岗位要求提供必需的工作条件和劳动保 护设施,保障乙方的安全与健康。
6、甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、安全作业的教育和 培训 ;乙 方在工作过程中必须严格遵守工作规程, 有权拒绝执行甲方违规指挥, 有权提出 批评、检举和控告。
四、保密的内容和范围
甲乙双方确认, 乙方承担保密义务中的甲方商业秘密包括但不限于以下内容:
1、 技术信息:技术信息的防卫包括但不仅限于甲方的技术方案、 工程设计、 电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、试验 结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、涉及 商业秘密 的 业务函电等;
2、 经营信息:经营信息的范围包括但不仅限于甲方的客户名单、 营销计划、 采购资料、定价政策、不公开的财务资料、进货渠道、产销策略、招投标中的标 底及表率内容等;
3、甲方依照法律规定或有关协议的约定,对外承担保密义务的事项;
4、乙方在职期间因工作关系而获得、交换的保密性信息以及其他一切与甲 方事务有关的保密信息。
风险提示:
建议单独签订竞业禁止协议的五类岗位,以保护公司商业秘密:
1、高层管理者 —— 掌握企业大量商业秘密;
2、技术研发人员 —— 掌握企业技术秘密;
3、高级营销人员 —— 直接掌握着大量的客户资源;
4、重要信息员 —— 掌握企业内的各种调研数据等;
5、重要管理岗位的人员 —— 如 HR 、财务管理、法务管理人员,许多公司关键资料都在他 们那;
注意:公司给付给予上述员工经济补偿是员工履行竞业禁止义务的前提, 且法律上也对竞业 禁止的范围、地域、期限做出了严格的规定,稍有不慎可能导致协议无效。企业若有需要, 请交给专业律师定制。
五、知识产权归属
1、本合同所称的知识产权包括:著作权(版权)、专利、注册商标权专用 权和专有技术等。
2、 乙方为完成甲方的工作任务或者主要利用甲方的物质条件所创作的作品、 发明创造、专有技术,是履行职务的行为,其知识产权归属甲方,乙方无权申请 相关权利。
3、对乙方的职务发明创造,甲方可视该发明创造对甲方的贡献大小,给乙 方予以奖励。
4、乙方在完成本职工作的情况下,欲就与甲方有一定竞争关系的课题自行 研究开发的, 应事先与甲方就利用甲方物质技术的范围及补偿办法以及所完成的 技术成果的使用权、转让权、申请权和申请的权利归属达成书面协议。否则,均 视作乙方的职务行为,相关权利均归属甲方。
六、工作报酬
1、甲方根据国家的有关规定和乙方完成工作任务的情况按月核发乙方应得 的工资、奖金及各种津补贴。
2、甲方确需乙方加班时,按国家规定支付给乙方加班费。
3、如甲方实行奖金(绩效工资)制度的,则乙方的奖金(绩效工资)由甲 方根据乙方的劳动成果和实际贡献予以确定。
4、 经双方协商, 乙方工资为每月 ______元; 试用期工资标准为 _____元 /月。
七、工作纪律
1、甲方根据国家法律、法规的有关规定制定工作纪律和规章制度,乙方自 觉遵守甲方的工作纪律和规章制度,服从甲方管理。
2、甲方应切实加强单位内部的岗位责任制,建立健全各项考核制度,做到 职权清楚、责任明确、考核严格、奖惩分明。
八、社会保险和福利待遇
风险提示:
缴纳社会保险是企业的法定义务,即使是员工自己同意不缴纳社保,还签订了相关的协议, 这也不能规避企业为员工缴纳社保的义务。 因此, 为劳动者缴纳社会保险, 是企业必须而为 的行为,否则,当员工以此通过法律程序维权,用人单位就要为此付出相应的代价。
1、甲方依照国家法律、法规和政策规定,为乙方及时足额向社会保险部门 缴纳社会保险费。 社会保险费中的个人负担部分由甲方按国家规定从乙方月工资 中扣除后代缴, 由社会保险经办部门按规定记入缴费本人个人账户。 经双方协商, 也可以由乙方按规定自行缴纳。
2、乙方患职业病或因工负伤、患病或非因工负伤、以及女工孕期、产假和 哺乳期间的待遇,按国家和省有关规定执行。
乙方医疗期满或痊愈后, 不能从事原工作被解除聘用合同时, 由甲方按国家 和省的有关规定发给乙方医疗补助费。
3、乙方因工或因病死亡丧葬补助费,供养直系亲属的抚恤费、救济费、医 疗费等按国家和省有关规定执行。
4、甲方保障乙方依法享受公休假日、婚丧假、带薪年休假等。
九、聘用合同的终止、解除、续订和变更
1、本合同期限届满,即行终止。
2、本合同经甲、乙双方协商一致,可以解除。
3、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同:
(1)在试用期被证明不符合聘用条件;
(2)严重违反劳动纪律或者甲方规章制度。明显不能胜任或者继续完成合 同规定的专业技术指导工作的;
(3)违反相关保密协议,故意泄露公司商业秘密;
(4)严重失职、渎职,对甲方利益造成重大损害。
4、 有下列情形之一的, 甲方可以与乙方解除聘用合同, 但应提前 30日书面 通知乙方:
(1)在合同期内乙方不能按时完成公司委派的技术指导工作;
(2)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原聘用合同无法 履行,经甲、乙双方协商不能就变更合同达成协议;
(3)乙方不能履行聘用合同。
5、乙方解除本合同,应提前 30日书面通知甲方。
6、有下列情形之一,乙方可随时通知甲方解除合同:
(1)试用期内;
(2)甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫劳动;
(3)甲方未按合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件。
(4)国家法律、行政法规规定的其他情形。
7、承担专业技术工作的受聘人员,如提前解除或终止聘用合同,可能给单 位代理技术项目终止、 引发知识产权纠纷、 技术泄密造成较大经济损失的, 在聘 用合同解除或终止的条件未具备时,不得提前解除或终止聘用合同。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
买技术合同范本范本是什么?
在起草技术合同的时候,首先要在合同的开头事先说明合同双方的主体身份信息,然后再在合同的正文部分对技术合作的内容、技术保密的规定以及合作的价格进详细的规定,最后再阐述各自的权利义务,确定无误再进行签字。
10w+浏览
合同事务
新版技术入的股合同范本怎么写
[律师回复] 新版技术入股合同样本
甲方:
乙方:
甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商,特订立本协议,以资遵照履行:
第一条:甲方以其所合法持有的电子商务平台技术作为无形资产入股上海 信息有限公司,双方同意:以协商作价的方式确定该技术价值人民币 元,占公司注册资本的25%.(或者:经评估,该技术价值人民币 元,占公司注册资本的25%)
第二条:甲方应及时办理权利转移手续,提供有关的技术资料,进行技术指导、传授技术诀窍,使该技术顺利转移给上海东坊红网络信息有限公司并被公司消化掌握。
第三条:乙方各协议人承诺对甲方因本次技术入股而提供、披露的任何技术秘密及专有资讯承担严格的保密责任,不会以任何方式提供给任何第三方占有或者使用,亦不会用于自营业务。
第四条:技术成果入股后,甲方取得股东地位,电子商务平台技术由上海 信息有限公司享有。
第五条:违约责任约定:
第六条:凡因履行本协议所发生的或者 与本协议有关的一切争议双方均应当通过友好协商解决;如协议不成,应在合同签订地人民法院诉讼解决。
第七条:本合同经协议各方签字盖章后生效,本合同正本一式 份,协议各方各执一份,报审批机关一份,每份具有同等效力。
甲方:有限公司(公章)
法定代表人:
乙方:有限公司各现有股东(签章):
合同签订地:
合同签订日期:
你好,我的一个朋友想要一个施工合同,所以我想问下大家农村光伏施工合同范本有没有呢?
[律师回复] 发包人:
(公章或合同专用章)
法定代表人(负责人)或 授权代表(签字): 签订日期: 年 月 日
承包人:
(公章或合同专用章)
法定代表人(负责人)或 授权代表(签字): 签订日期: 年 月 日
4/7页
合同专用条款
发包人: 承包人: 项目现场:
1、发包人权责
(1)在工期内协调临时水源、临时电源、设备安保、协调业主方及园区管理部门对施工给予方便(费用由承包人负责) 。
(2)本工程施工期间外加工程如屋顶加固、防水处理等,费用由发包人负责。
(3)组织验收
在承包人按合同规定完成合同项目经试运正常具备验收条件后组织验收工作。
(4)发包人有权检查承包人安全生产、防火管理等工作。督促承包人执行有关安全生产方面的工作,对承包人不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,并进行罚款处理,情节严重的通知政府相关主管部门。
2、承包人权责
(1)服从发包人的管理、组织,按照发包人项目经理的要求提交施工计划; (2)承包人施工人员进场前必须经过三级安全教育,经考核合格的同时签订有效的上岗安全合同,特种作业人员的持证上岗率必须达100%方能进入现场施工。相关人员无证上岗操作一经被发现,除了进行罚款之外,由承包人承担所带来的后果责任。
(3) 承包人必须严格按照安全操作规程施工,由于违章操作以及无证操作导致发生人身安全事故的,均由承包人自行承担后果。
(4)承包人必须强化施工现场的环境保护及整治,做好文明施工工作。由于不文明施工引起的一切后果及损失,由承包方承担。
(5)承包人负责本工程光伏电站的施工劳务。
3、质量保证
(1)工程质量验收按国家相关的验收标准执行。承包人应保证工程质量达到通过最终本工程项目业主验收的目标,否则,因此承包人应向发包人支付金额为本合同总额10%的违约金,并承担发包人因此遭受的损失,包括但不限于发包人因此支出的所有费用、损失、本工程项目业主向发包人提出的各项索赔等。同时,承包人仍应继续采取措施确保工程质量直致通过本工程项目业主验收为止。
(2)因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,发包人有权要求承包人返工或修改,直至符合要求为止。检查合格后又发现质量问题时,仍由承包人承担责任,进行返工、修改。
(3)承包人应在工程开工前向发包人提供与本工程相关的资质文件、施工资料、施工方案,经发包人认可后才可进行施工。
(4)承包人必须严格按照发包人单位确认的工程施工方案施工,工程施工图纸按照发包人提供的设计图纸以及国家现行的《施工规范》要求施工,保质保量按时完工, 如有现场临时更改设计方案时,承包方需及时通知发包方,得到发包方认可后方可更改。
(5)在屋顶安装施工前,发包人、承包人应安排人员与本工程项目业主方人员一起至厂房屋顶进行查看,确定屋顶是否存在裂缝、破损、漏雨等情况,确定园区物业对屋顶施工是否有特殊要求(如不允许掉落灰尘等),各方对屋顶勘查结论做记录并签字确认。
4、恶劣的气候条件
异常恶劣天气的范围为:连续24 降雨量累计超过200mm 或连续72 累计降雨量达到500mm ;连续6 风速超过38/。
5、付款方式
预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款;
进度款:支架组件安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为进度款;
安装款:所有合同设备安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为安装款; 质保金:质保期满后5个工作日内付10%作为合同质保金。
质量保证期为分布式光伏电站所有设备安装完成后之日算起1年。
6、违约
6/7页
(1)如非因承包人责任,发包人要求中止本合同时,发包人应向承包人支付承包人因此遭受的损失,包括但不限于承包人的窝工人员人工费、机械设备窝工费以及合同总价的10%作为违约金等。
(2)若发包人延期支付合同款,每延期一天发包人应支付延期付款额度的1%违约金,最高不超过合同金额的10%,由此引起的其它法律纠纷由发包人承担。
(3)若因发包人原因导致合同无法执行或解除合同的,发包人应按已完工工程量金额据实支付合同款项并承担合同总价的10%作为违约金。
(4)若因承包人原因导致竣工工期延误,竣工工期每推迟一天承包人承担违约金壹万元,最高不超过合同金额的10%。
7、争议的解决方式:合同双方因本合同的履行发生争议的,应友好协商解决,若协商不成的,可向合同所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
问题紧急?在线问律师 >
6450 位律师在线,高效解决问题
技术转让技术合同范本是怎样的?
技术转让合同当中应该写好甲乙双方公司的全称以及法定代表人,并且就技术转让进行共同的约定,最后署名签字就可以了。合同一旦签订就是具有法律效应的,当然也可以进行备案,备案是可以免税的。
10w+浏览
合同事务
中途写合同的时候遇到了问题,想问一下知道的湖北省技术合同该怎么写呢?非常感谢你的回答了。
[律师回复] 甲方:________________
乙方:________________
本规范书适用于___________(甲方)为_______________项目提供常规仪表成套设备。___________(甲方)根据___________(乙方)提供的《招标书》、《仪表数据表》及《常规仪表设备明细表》中的型号、数据、参数,成套供货。卖方为甲方,买方为乙方。
本协议书经双方确认后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。
技术要求
1.供货范围包括招标文件中规定的所有设备及材料,同时也包括安装和维护设备所必须的技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺,在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的,并且是满足数据表对合同设备的性能保证值要求所必须的,均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上,且不与买方发生费用问题。
2.卖方应及时提供与本工程设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
3.卖方需派代表到现场进行技术服务,指导买方按卖方的技术资料进行安装、分部调试和启动,并负责解决合同设备在安装调试中发现的制造质量及性能等有关问题,费用由卖方负担。如果卖方没有按时进行技术服务,买方则有权通过其他渠道取得相应服务,并从应向卖方支付的任何一笔款项中扣除相关费用,且不需任何法律或行政手续。
4.卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案,卖方如有修改,须以书面形式通知买方,经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求,买方有权提出变更或修改意见,并书面通知卖方,卖方应给予充分考虑,应尽量满足买方要求。
5.买方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方,并不由此而构成任何侵权,但不得向任何与本工程无关的第三方提供。
6.卖方(包括分包与外购)须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。
7.凡与本合同设备相连接的其它设备装置,卖方有提供接口和技术配合的义务,并不由此而发生合同价格以外的任何费用。
8.卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员,卖方应根据现场需要,重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求______天内卖方没有答复,将按相关条款视为延误工期等同处理。
9.由于卖方技术服务人员对安装、调试的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方承担。
10.卖方负责对买方从事安装和维护的人员进行培训,使培训人员熟练掌握设备性能,系统运行、操作和维护。卖方应为培训提供足够的培训资料和必要的设备,为培训人员提供食宿以及生活和必要的办公条件,费用由卖方承担。每种类别的常规仪表培训人数为___________人。
11.由卖方供应的所有合同设备/部件(包括分包与外购),在生产过程中都须进行严格的检验和试验,出厂前须进行部套或整机总装和试验。所有检验、试验和总装(装配)必须有正式的记录文件。以上工作完成之后,合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分,卖方应以快递邮寄给买方存档。此外,卖方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。
12.现场检验时,如发现设备由于卖方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时,应做好记录,并由双方代表签字,各执一份,作为买方向卖方提出修理或更换或索赔的依据;如果卖方委托买方修理损坏的设备,所有修理设备的费用由卖方承担。
13.如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时,可由双方委托权威的第三方检验机构/双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力,检验费用由责任方负担。
14.本合同设备由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修。整个安装、调试过程须在卖方现场技术服务人员指导下进行。重要工序须经卖方现场技术服务人员签字确认。
15.安装、调试过程中,若买方未按卖方的技术资料规定和现场技术服务人员指导、未经卖方现场技术服务人员签字确认而出现问题,买方自行负责(设备问题除外);若买方按卖方技术资料规定和现场技术服务人员的指导、卖方现场技术服务人员签字确认而出现问题,卖方承担责任。
16.在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下,如有个别微小缺陷,卖方在双方商定的时间内免费修理上述的缺陷,买方则可同意签署初步验收证。不论合同设备的损失或损坏的责任在买方或是在卖方,卖方应首先尽快交付更换或补充此损失或损坏的设备,然后再确定上述设备的费用由哪一方承担。
17.在设备寿命期内,卖方欲停止或不能制造某些备品备件,应及时向买方推荐此类备品备件的升级和替代产品。但如果无升级和替代产品,卖方有义务提前通知买方,以便买方有足够的时间从卖方处对所需的备品备件做最后一次订货,并且卖方有义务免费提供制造这些备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术说明等,使买方能够为合同设备制造所需的备品备件,且买方制造这些备品备件不构成对专利及工业设计权的侵权。
18.本合同执行期间,如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误,或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽,造成工程返工、报废,卖方应立即无偿更换和修理。如需更换,卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用,更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的_____个月内。
19.由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏,由买方负责修理,更换,但卖方有义务尽快提供所需更换的部件,对于买方要求的紧急部件,卖方应安排最快的方式运输。
20.合同规定的合同设备保证期满后,由买方在_____天内出具合同设备保证期满最终验收证书交给卖方。条件是:在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但卖方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。
21.如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备,而使合同设备停运或推迟安装时,则合同设备保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。
22.卖方未经买方同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包(包括主要部件外购)。卖方需分包的内容和比例应事先征得买方同意,否则不得分包。
23.卖方提供的所有设备及材料应符合相应的国家或国际标准,并符合买方数据表及现场要求。技术数据如有异议,双方协商解决。
24.卖方将负责仪表设备来货的验收、标明位号及运输,并协助设备在现场的开箱验收。卖方所供设备的包装均遵照国家标准和有关技术条件。
25.在签定合同之后,买方如有仪表设备补充增加,卖方将承诺予以配合。具体内容双方协商解决。
本协议一式___________份,双方签字确认。
卖方:_________________ 买方:_________________
卖方代表人:___________ 买方代表人:___________
日期:_________________ 日期:_________________
以上就是湖北省技术合同的回答。
快速解决“合同事务”问题
当前6450位律师在线
立即咨询
我的朋友的单位现在要转让光伏场。我想知道,谁有光伏居间协议范本?让我参考一下。谢谢。
[律师回复] 合同编号:________________
  委托人:__________________
  签订地点:_______________
  居间人:__________________
  签订时光:___年___月___日
  第一条 委托事项及具体要求:_____________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
  第二条居间期限:从___年___月___日至___年___月___日。
  第三条报酬及支付期限:居间人促成合同成立的报酬为促成合同成立金额的___%或者(大写)___元。委托人应在合同成立后的___日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。
  第四条居间费用的负担:居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用(大写)___元。
  第五条 本合同解除的条件1.当事人就解除合同协商一致;2.因不可抗力致使不能实现合同目的;3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自我的行为证明不履行主要义务;4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
  第六条 委托人的违约职责:___________________________ _________________________________________________________
  第七条 居间人的违约职责:_________________________________ ____________________________________________________________
  第八条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决:
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
什么叫技术入股?什么叫技术入股的范围?
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 公司法技术入股的规定是怎样的 公司法第27条规定股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。 对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。 公司法技术入股的注意事项 技术入股的教训: 1、技术跟资本合作,千万不要拿低工资,要不项目做成功或者不成功,做技术的可能都是颗粒无收。 2、签技术入股的协议时,一定要拿到公证处公证,或者直接转到个人名下。协议最好请律师过目,分析可能存在的争议。 3、自己做技术需要不需要保留的问题。 4、另外,技术和资本合作,如果对方只是把技术人员当成打工人员一样对待,不是股东或者合作者,建议技术人员不用合作了,项目完成了必定拆伙。 公司法技术入股的规定是由公司法72条所明文规定的,在入股之前,需要进行货币价值的估值。根据规定,可以估值额才能进行出资,否则将不能出资。在入股之后,就需要履行公司股东的职责,若股东滥用公司法人的身份,是需要承担相应的法律责任的。
技术入股合同范本
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 如何写技术入股合同 技术入股合同范本 甲方: 专利权人: 乙方: 区域合作人: 为使新技术尽快转化为生产力和专利新产品迅速占领市场,现实行技术入股联营生产和产值提成的方式紧密合作,现达成如下协议: 一、甲方责任: 1、甲方提供专利技术名称为:姚力裤,专利发明人:汪柱头。 2、甲方授权许可乙方独家生产姚力裤。其销售权:可在全国范围内进行销售。 3、甲方提供技术项目合作期限为一年,合同期间甲方免收乙方技术转让费,以技术入股,并提供入伙保证金10万元。 4、甲方具体负责新产品的开发、员工的招聘、指导生产、协助销售,并按销售收入的40%提成,结算方式:一月一结。 5、如需扩大生产或建立分厂,可由甲方进行重新授权,其分厂、分公司、集团所得收入甲方提成40%。 6、在合同期间允许乙方使用发明人的专利权,其使用的方式必须得到甲方许可。 7、甲方有权监督并随时查看工厂生产、经营及财务状况。 二、乙方责任 1、乙方应负责组建生产公司及工商、税务经营手续和必要的启动资金,并提供厂房、生产人员、水电和生产设备以及扩大生产资金。启动资金(含设备和前期出货费)不低于100万元。生产过程中发生的所有成本费用均由乙方支付并独力承担。 2、乙方应在合同生效日前完成生产技术、管理人员的配备及厂房、设备、资金到位。 3、乙方在与甲方合作期间,有权要求甲方对该产品不断创新和改进,对改进的技术应首先给乙方使用。 4、乙方对生产产品的数量应如数报送甲方,应实行财务公开,乙方不得做出对甲方利益有损之事。 5、乙方全权负责产品的生产、经营、销售,并有权分得销售收入的60%。 三、违约责任 1、甲方在签约后应全力配合工厂生产,不得将专利技术它用,未经乙方许可,不得中途退出。 2、乙方收到定金后若不能按时生产或放弃生产,乙方应承担全部经济损失,并退还甲方保证金10万元。 3、乙方未经甲方许可不得私自设立分厂、分公司和集团,否则按免收的全额技术转让费支付甲方。 四、其它条约 1、合同期满,甲方不再提成、参股和销售,乙方应退还甲方的10万元保证金。如继续合作,合作方式另行商议。 2、合同期满,乙方如继续使用甲方专利,乙方应向甲方支付一定数额的使用费,费用另议。 3、有效期2007年5月 日到2007 年 月 日止。 4、本合同自双方签字之日起生效。 四、 备注: 甲方: 乙方: 代表人: 代表人: 电话: 电话: 签订日:2007年5月日 签订日:2007年5月 日
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 合同事务 > 合同订立 > 光伏技术合同范本怎么写?
法律专业性强,自行处理有风险,建议咨询律师