律图审稿专业委员会3轮严审

建筑工程遇到不可抗力应该怎么办

帮助5人 4w浏览 #合同事务 匿名 2020-08-16 湖北十堰
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 案件精研顾问团
    案件精研顾问团
    38人赞同了该解答
    咨询我
    您好,针对您的建筑工程遇到不可抗力应该怎么办问题解答如下,   1.22款说:“不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”在通用条款第39条则说:“不可抗力包括因战争、、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。”39.3款里说:因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

    1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;

    2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

    3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;

    4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

    5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;

    6)延误的工期相应顺延。其中第(
    2)、(
    3)条的规定与FIDIC红皮书、新红皮书的规定就完全相反。在红皮书里,将这些不可抗力都列进“雇主的风险”。而对于雇主的风险造成的损失,则全部由雇主承担。红皮书里又将一部分雇主的风险——大体是除自然灾害外的不可抗力,列为“特殊风险”。在通用条件里,65.1承包人对任何由第65.2款特殊风险引起的有关下列情况,均不负赔偿及其他责任:(
    )除了对按第39条规定在特殊风险发生前被宣布为不合格的工程以外,对本工程的破坏或损害;(
    b)对业主或第三者的财产的破坏或损害;(
    c)对人身的伤亡。从65.1里我们看到,特殊风险发生后,承包商对人身伤亡不承担赔偿责任。
    全文
    8 2020-08-16
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6862位律师在线平均3分钟响应99%好评
建筑工程遇到不可抗力应该怎么办
一键咨询
  • 137****4745用户2分钟前提交了咨询
    仙桃用户3分钟前提交了咨询
    荆门用户3分钟前提交了咨询
    155****0721用户2分钟前提交了咨询
    恩施用户1分钟前提交了咨询
    175****5055用户3分钟前提交了咨询
    荆门用户1分钟前提交了咨询
    孝感用户2分钟前提交了咨询
    随州用户4分钟前提交了咨询
    十堰用户3分钟前提交了咨询
    仙桃用户1分钟前提交了咨询
    荆门用户4分钟前提交了咨询
    黄石用户2分钟前提交了咨询
    随州用户3分钟前提交了咨询
    荆州用户3分钟前提交了咨询
  • 137****6234用户2分钟前提交了咨询
    黄冈用户4分钟前提交了咨询
    142****7825用户2分钟前提交了咨询
    黄石用户3分钟前提交了咨询
    恩施用户1分钟前提交了咨询
    134****1134用户3分钟前提交了咨询
    随州用户3分钟前提交了咨询
    162****6205用户3分钟前提交了咨询
    142****0835用户3分钟前提交了咨询
    咸宁用户1分钟前提交了咨询
    178****1221用户2分钟前提交了咨询
    咸宁用户2分钟前提交了咨询
    162****3681用户3分钟前提交了咨询
    荆州用户1分钟前提交了咨询
    宜昌用户4分钟前提交了咨询
    161****3664用户3分钟前提交了咨询
    168****3133用户3分钟前提交了咨询
    随州用户1分钟前提交了咨询
    158****3411用户4分钟前提交了咨询
    168****3676用户1分钟前提交了咨询
    154****8788用户4分钟前提交了咨询
    仙桃用户1分钟前提交了咨询
    158****6163用户3分钟前提交了咨询
    恩施用户2分钟前提交了咨询
    150****6737用户2分钟前提交了咨询
    孝感用户4分钟前提交了咨询
    十堰用户2分钟前提交了咨询
    133****8423用户2分钟前提交了咨询
    177****3502用户2分钟前提交了咨询
    148****5667用户4分钟前提交了咨询
    166****1170用户3分钟前提交了咨询
    145****5868用户4分钟前提交了咨询
    136****4410用户1分钟前提交了咨询
    155****3051用户1分钟前提交了咨询
    144****0561用户2分钟前提交了咨询
    172****0226用户1分钟前提交了咨询
    154****7841用户1分钟前提交了咨询
    146****4837用户3分钟前提交了咨询
    176****8004用户2分钟前提交了咨询
    130****7544用户4分钟前提交了咨询
    163****5316用户1分钟前提交了咨询
    144****2357用户3分钟前提交了咨询
    160****1874用户4分钟前提交了咨询
    荆州用户1分钟前提交了咨询
    仙桃用户3分钟前提交了咨询
    136****5561用户4分钟前提交了咨询
    鄂州用户1分钟前提交了咨询
    144****8265用户3分钟前提交了咨询
    天门用户3分钟前提交了咨询
    鄂州用户4分钟前提交了咨询
    130****1288用户4分钟前提交了咨询
    鄂州用户3分钟前提交了咨询
    黄冈用户4分钟前提交了咨询
    恩施用户3分钟前提交了咨询
    黄冈用户4分钟前提交了咨询
    孝感用户3分钟前提交了咨询
    145****4511用户3分钟前提交了咨询
    潜江用户1分钟前提交了咨询
    164****0223用户4分钟前提交了咨询
    随州用户2分钟前提交了咨询
    潜江用户4分钟前提交了咨询
    172****0306用户2分钟前提交了咨询
    荆州用户4分钟前提交了咨询
    146****3843用户4分钟前提交了咨询
    143****2386用户1分钟前提交了咨询
    黄冈用户3分钟前提交了咨询
    武汉用户3分钟前提交了咨询
    天门用户3分钟前提交了咨询
    167****6130用户1分钟前提交了咨询
    天门用户1分钟前提交了咨询
    荆门用户1分钟前提交了咨询
    咸宁用户1分钟前提交了咨询
    160****6074用户2分钟前提交了咨询
    孝感用户4分钟前提交了咨询
    黄石用户4分钟前提交了咨询
    134****3751用户3分钟前提交了咨询
    160****4305用户2分钟前提交了咨询
    141****2770用户4分钟前提交了咨询
    天门用户3分钟前提交了咨询
    178****1486用户1分钟前提交了咨询
    随州用户1分钟前提交了咨询
    132****1566用户3分钟前提交了咨询
    146****3265用户1分钟前提交了咨询
    荆门用户4分钟前提交了咨询
    140****0101用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡181****3866用户1分钟前已获取解答
南京152****5660用户1分钟前已获取解答
泰州135****2681用户2分钟前已获取解答
建筑工程中的不可抗力是什么
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和建筑工程中的不可抗力是什么相关的法律规定。
10w+浏览
建设工程纠纷
建筑工程中的不可抗力是哪些
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和建筑工程中的不可抗力是哪些相关的法律规定。
10w+浏览
建设工程纠纷
云南彩礼返还的法律规定2025是什么,想了解:彩礼返还涉及哪些法律程序?
[律师回复] 云南彩礼返还在2025年主要依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》,具体规定和法律程序如下:

法律规定

当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:

- 双方未办理结婚登记手续。

- 双方办理结婚登记手续但确未共同生活,应当以双方离婚为条件。

- 婚前给付并导致给付人生活困难,应当以双方离婚为条件。

法律程序

- 协商阶段:双方或其家属就彩礼返还问题进行沟通,明确提出返还意愿和依据,确定彩礼范围、数额或价值。若协商一致,拟定书面协议,明确返还金额、方式、时间等,双方签字,可邀请见证人签字见证。

- 诉讼阶段:若协商不成,可向法院提起诉讼。起诉方需准备起诉状,写明双方信息、诉讼请求、事实和理由等,并收集能证明彩礼给付事实的证据,如转账记录、证人证言、购物凭证等,以及证明符合彩礼返还情形的证据,如未共同生活的证据、生活困难的证明等。然后向有管辖权的法院提交材料,法院受理后会安排开庭审理,双方进行举证、质证和辩论,最后法院根据事实和法律规定作出判决。

- 执行阶段:若法院判决返还彩礼,对方在履行期未履行判决,可在判决生效后向法院申请强制执行,法院会采取查询、冻结、划扣存款,查封、拍卖财产等措施确保判决执行。
别人打了我,目前没有赔偿能力,准备写一个欠条应该怎么写
[律师回复] 写赔偿欠条时,关键要明确赔偿金额、还款时间、双方身份信息等要点。以下是参考示例:

赔偿欠条

甲方(被打方):
姓名:[你的姓名]
身份证号:[你的身份证号码]
联系电话:[你的电话]

乙方(打人方):
姓名:[对方姓名]
身份证号:[对方身份证号码]
联系电话:[对方电话]

鉴于[具体日期],乙方在[具体地点]与甲方发生冲突,导致甲方受伤。经双方友好协商,就赔偿事宜达成如下协议:

赔偿金额:乙方同意向甲方支付赔偿款共计人民币[X]元整(大写:[大写金额])。此赔偿款包含但不限于医疗费、误工费、护理费、营养费等因本次伤害给甲方造成的所有损失。

还款时间:乙方应按照以下方式向甲方支付赔偿款:

- 第一期:在[具体日期1]前,支付人民币[X1]元整(大写:[大写金额1])。

- 第二期:在[具体日期2]前,支付人民币[X2]元整(大写:[大写金额2])。

- (如有更多期数,依次罗列)

违约责任:若乙方未按照本欠条约定的时间和金额支付赔偿款,每逾期一日,应按照未付款项的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的,甲方有权一次性要求乙方支付全部未付赔偿款及违约金,并有权通过法律途径追究乙方的法律责任。

争议解决:如双方在本欠条履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本欠条自双方签字(或按手印)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字/按手印):__________________
日期:______年____月____日

乙方(签字/按手印):__________________
日期:______年____月____日
建筑工程中的不可抗力包括什么
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和建筑工程中的不可抗力包括什么相关的法律规定。
10w+浏览
建设工程纠纷
建筑工程中的不可抗力包括哪些
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和建筑工程中的不可抗力包括哪些相关的法律规定。
10w+浏览
建设工程纠纷
建筑工程不可抗力索赔原则是什么?
1、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,由发包人承担。2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责。3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担。4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担。5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
10w+浏览
建设工程纠纷
离婚的流程和手续办理
[律师回复] 离婚分为协议离婚和诉讼离婚,具体流程和手续如下:

协议离婚

申请:夫妻双方自愿离婚,应签订书面离婚协议,共同到有管辖权的婚姻登记机关提出申请。需提供内地婚姻登记机关或中国驻外使(领)馆颁发的结婚证、有效身份证件、在婚姻登记机关现场填写的《离婚登记申请书》。

受理:婚姻登记员对当事人提交的材料进行初审,无误后发给《离婚登记申请受理回执单》,不符合条件的不予受理,当事人要求可出具《不予受理离婚登记申请告知书》。

冷静期:自婚姻登记机关收到离婚登记申请并发放《离婚登记申请受理回执单》之日起30日内,任何一方不愿离婚,可持本人有效身份证件和《离婚登记申请受理回执单》(遗失可书面说明情况),向受理机关撤回离婚登记申请,填写《撤回离婚登记申请书》。经核实无误后,发给《撤回离婚登记申请确认单》。自离婚冷静期届满后30日内,双方未共同到婚姻登记机关申请发给离婚证的,视为撤回离婚登记申请。

审查:冷静期届满后30日内,双方共同到婚姻登记机关申请发给离婚证,提交有效身份证、结婚证、户口本、离婚协议书、每人2张2寸单人近期半身免冠照片等。婚姻登记机关对相关事项进行审查,不符合条件的,不予办理,按要求出具《不予办理离婚登记告知书》。

登记发证:审查通过,婚姻登记机关依法办理离婚登记手续,颁发离婚证。

诉讼离婚

起诉:原告向有管辖权的人民法院递交起诉书、副本及相关证据。被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。

受理:法院收到起诉状后进行审查,符合受理条件的予以受理,不符合的退回材料并告知原因。

调解:法院受理后一般会先进行调解,试图促成双方达成离婚协议。

审理判决:调解不成则进行审理。法院安排开庭时间并通知双方,双方(或委托代理人)参加庭审,就离婚、财产分割、子女抚养等问题进行举证、质证和辩论。法院根据双方提交的证据和陈述作出判决,如当事人对判决不服,可在规定期限内向上一级法院提起上诉,进入二审程序。
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应