律图审稿专业委员会3轮严审

我们公司近期有一些电力还有其他各类的外线工程,需要和别的公司或者承包商签订外线工程施工合同。所以想要找一下外线工程施工合同的范本来做一下参考。

帮助5人 10w+浏览 匿名 2017-02-06 西藏阿里
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    总结外线工程施工合同范本如下:
    甲方(发包人): 安徽用世商业房地产开发投资有限公司 乙方(承包人):
    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
    第一条 工程概况
    一、工程名称:安徽用世·生活城10KV外线工程
    二、工程地点:安徽省合肥市金寨南路1111号
    第二条 工程承包范围和方式
    一、1#开闭所10KV送变电工程全部内容。敷设线路为壹条专用线由灯塔变引出线沿南方路→灯塔路→合铜路→人民西路→站前路→用世生活城1#开闭所,施工内容包括破土、路面及绿化带恢复、排管、电缆敷设、工井等直至开闭所接线送电完成的全部送变电工程。
    二、乙方包委托具备资质的设计单位完成施工图设计、包工、包料、包质量、包工期、包安全与文明施工、包验收合格等10KV外线送变电工程全部内容。以乙方已经考察完的现场作为交付现状界面,后续施工工作内容全部由乙方完成。
    第三条 合同工期
    一、合同总价为: (含税)(小写: )
    二、合同价为固定总价合同,甲方对合同价不做任何政策性调整,不承担任何经济风险。对在施工中所发生的涉及到用地或补偿等纠纷均由乙方自行处理,费用均包含在总价中。对在施工中涉及各职能管理部门的强制性规定所发生的费用均包含在总价中。因施工方案变化、
    线路方案变化、设计发生变化等发生费用的增减均包含在合同总价中,双方均不得改变合同价格。
    第五条 工程价款支付
    一、本工程无预付款及进度款。
    二、专用线施工结束经供电单位专项验收合格后(提供书面验收合格证书),7日内付至合同价款的50%;
    三、送电成功交付使用6个月后,7日内付至合同价款的90%;
    四、余下10%作为质保金,在此两年后一次性无息付清。(质保期内若因乙方原因出现质量问题,发生的一切费用从质保金中扣除)
    第六条 工程质量
    一、乙方在进场前,应向监理单位申报相关资料,经批准后方可开始施工。
    二、乙方按照施工图纸、施工说明、组织计划、进度计划等进行施工,上述约定事项变更的,双方均以书面形式通知对方。
    三、乙方保证工程质量标准满足包括但不仅限于合肥市肥西县供电局批出的文件、图纸,电网公司的通电要求,施工规范及国家颁布的有关设计规范及质量验收标准等。电缆、电线等施工材料应符合合肥供电公司配网移交设备技术标准要求。
    四、工程质量及材料不符合要求,施工质量不合格的,乙方应停工整改和返工,由此所发生的费用均由乙方承担,且工期不予顺延。
    第七条 调试与验收
    一、工程施工过程中,乙方应主动接受工程质量监督。工程完工后,乙方应在自检合格的基础上书面通知甲方和监理单位(监理单位的确定及选择应符合供电单位及相关职能部门的要求,费用包含在合同总价中)进行初步验收,甲方自接到验收通知 3 日内组织验收。
    二、初验合格后,由乙方向供电局质检站等相关部门报验并保证一次性验收合格。并共同签署验收文件。
    第八条 质量保修
    一、乙方负责保修的范围为: 乙方施工的全部工程内容。
    二、乙方负责保修期限为 贰 年,自正式送电之次日起计算。
    三、保修期间,乙方应当在接到甲方发出的维修通知后 1 小时内派人维修。
    乙方未在约定期限内派人维修的,或维修不力、怠慢的情形时,甲方可以委托他人维修,费用在质保金中扣除。第九条 履约保证金
    一、本工程履约保证金为 壹拾伍万元整 。
    二、工程量完成 30% 后一次性无息返还。
    三,合同签订后,无论何种原因,乙方无论以何种理由要求中止合同,使工程无法正常进行,乙方将该履约保证金赔付给甲方外,给甲方造成其他经济损失的,应另外给甲方经济赔偿。
    第十条 甲方权利和义务
    一、为乙方的设计、报建、施工提供必要条件(含建筑用地规划许可证、红线图及报装过程中的有关资料等);
    二、协调总包提供施工用水、电的接驳点。水、电费用由乙方自行承担;
    三、指派 为甲方代表(联系电话: )负责合同履行。对施工供电工程质量、进度进行监督检查,负责工程中间验收,协助乙方办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜。
    四、甲方可以从应支付给乙方的款项中直接扣留乙方应支付给甲方的违约金、处罚金等。
    第十一条 乙方权利和义务
    一、向甲方提供经供电单位及相关职能部门批准的施工供电工程的设计方案和施工图(需有各施工路段剖面图)。
    二、指定 为乙方施工代表(联系电话:),负责合同履行。按要求组织检查、施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
    三、安全文明施工,保质保量按期完工;
    四、施工期间,应遵守甲方《现场管理办法》的有关规定。服从甲方管理人员及监理单位的现场监督和管理;
    五、在合同约定的期限内,完成与质检站和供电局的报建、施工及验收事宜。
    六、在工程竣工送电之日起10天内,向甲方提交贰套竣工图纸及经供电局签认后的一式叁套完整的工程档案。
    第十二条 违约责任
    一、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方 5000 元/天的违约金,上不封顶。
    二、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的,甲方仅补偿乙方因停工所造成的工期损失。
    三、如甲方未按合同约定付款的,视为违约。
    四、由于乙方原因,本工程经供电局质检站等相关部门验收、抽查不合格的,乙方负责返工,返工费用由乙方承担,返工后经验收或备案抽查仍不合格的,乙方承担全部经济损失和相关责任。给甲方造成损失的,按照实际损失给予甲方经济赔偿。
    第十三条 安全生产
    一、承包人必须严格按照现行国家安全标准及当地建设行政部门的安全施工规定施工,随时接受行政主管部门和现场管理人员监督检查,同时采取一定的安全防护措施,做好安全防护。
    二、进入施工现场必须戴安全帽,夜间施工要有专人现场指挥,将安全工作提上议事日程,加强防火、防盗、以及对施工队伍的管理,遵守和执行安全文明施工的规定。
    三、服从总包单位对现场的统一管理,对由于自身安全措施防护不力给自己或他人造成安全事故的,所发生的责任和费用均由承包人自行承担,与发包人无关。
    第十四条 争议解决方式
    本项目的招、投标文件、协议、承诺是本合同的组成部分,具有同等法律效力。
    (解释顺序为:本合同,补充协议、承诺、招、投标文件、图纸)。 双方发生争议,应协商解决,协商不成可向肥西县人民法院提起诉讼。
    第十五条 合同的生效
    本合同自履约保证金到达甲方指定帐户,双方签字、盖章、依法公证后生效。本合同一式 陆 份,甲方执 叁 份,乙方执 叁 份。具有同等法律效力。
    全文
    7 2017-02-06
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6659位律师在线平均3分钟响应99%好评
外线工程施工合同的范本 外线工程施工范本举例
一键咨询
  • 162****3280用户3分钟前提交了咨询
    那曲用户3分钟前提交了咨询
    137****8651用户3分钟前提交了咨询
    144****3864用户1分钟前提交了咨询
    168****6446用户2分钟前提交了咨询
    175****6232用户2分钟前提交了咨询
    161****5142用户4分钟前提交了咨询
    174****6814用户4分钟前提交了咨询
    164****1552用户2分钟前提交了咨询
    那曲用户3分钟前提交了咨询
    170****7571用户4分钟前提交了咨询
    133****0761用户3分钟前提交了咨询
    那曲用户3分钟前提交了咨询
    154****7218用户2分钟前提交了咨询
    拉萨用户4分钟前提交了咨询
  • 阿里用户4分钟前提交了咨询
    147****4840用户1分钟前提交了咨询
    164****5001用户1分钟前提交了咨询
    137****3307用户3分钟前提交了咨询
    172****6568用户1分钟前提交了咨询
    那曲用户4分钟前提交了咨询
    161****6063用户2分钟前提交了咨询
    147****4753用户1分钟前提交了咨询
    拉萨用户4分钟前提交了咨询
    178****1801用户2分钟前提交了咨询
    174****4538用户4分钟前提交了咨询
    168****3051用户1分钟前提交了咨询
    146****6400用户3分钟前提交了咨询
    林芝用户4分钟前提交了咨询
    阿里用户4分钟前提交了咨询
    168****1851用户3分钟前提交了咨询
    日喀则用户3分钟前提交了咨询
    138****8525用户4分钟前提交了咨询
    阿里用户2分钟前提交了咨询
    日喀则用户1分钟前提交了咨询
    阿里用户3分钟前提交了咨询
    174****5402用户3分钟前提交了咨询
    林芝用户3分钟前提交了咨询
    山南用户2分钟前提交了咨询
    158****4837用户2分钟前提交了咨询
    拉萨用户3分钟前提交了咨询
    168****3387用户2分钟前提交了咨询
    林芝用户1分钟前提交了咨询
    日喀则用户2分钟前提交了咨询
    145****5228用户2分钟前提交了咨询
    那曲用户3分钟前提交了咨询
    山南用户3分钟前提交了咨询
    拉萨用户1分钟前提交了咨询
    阿里用户4分钟前提交了咨询
    161****8228用户1分钟前提交了咨询
    阿里用户1分钟前提交了咨询
    拉萨用户4分钟前提交了咨询
    拉萨用户4分钟前提交了咨询
    151****3748用户4分钟前提交了咨询
    那曲用户4分钟前提交了咨询
    林芝用户2分钟前提交了咨询
    拉萨用户2分钟前提交了咨询
    阿里用户2分钟前提交了咨询
    日喀则用户3分钟前提交了咨询
    林芝用户4分钟前提交了咨询
    日喀则用户1分钟前提交了咨询
    山南用户1分钟前提交了咨询
    林芝用户2分钟前提交了咨询
    138****8542用户3分钟前提交了咨询
    158****6460用户3分钟前提交了咨询
    阿里用户1分钟前提交了咨询
    154****0482用户2分钟前提交了咨询
    日喀则用户1分钟前提交了咨询
    山南用户3分钟前提交了咨询
    山南用户1分钟前提交了咨询
    144****0306用户2分钟前提交了咨询
    拉萨用户1分钟前提交了咨询
    156****8847用户3分钟前提交了咨询
    166****2720用户1分钟前提交了咨询
    165****2261用户1分钟前提交了咨询
    那曲用户1分钟前提交了咨询
    154****0418用户3分钟前提交了咨询
    175****5768用户3分钟前提交了咨询
    155****5443用户2分钟前提交了咨询
    150****0145用户1分钟前提交了咨询
    山南用户1分钟前提交了咨询
    131****3201用户3分钟前提交了咨询
    拉萨用户2分钟前提交了咨询
    161****4336用户2分钟前提交了咨询
    山南用户2分钟前提交了咨询
    日喀则用户4分钟前提交了咨询
    160****4270用户4分钟前提交了咨询
    那曲用户1分钟前提交了咨询
    170****4651用户1分钟前提交了咨询
    135****0534用户4分钟前提交了咨询
    拉萨用户4分钟前提交了咨询
    176****7132用户2分钟前提交了咨询
    137****3018用户1分钟前提交了咨询
    日喀则用户3分钟前提交了咨询
    143****4770用户3分钟前提交了咨询
    178****4163用户2分钟前提交了咨询
    拉萨用户3分钟前提交了咨询
    138****4468用户1分钟前提交了咨询
    林芝用户4分钟前提交了咨询
    阿里用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
镇江178****5546用户2分钟前已获取解答
扬州180****9324用户1分钟前已获取解答
淮安177****1074用户1分钟前已获取解答
施工合同范本
施工合同需要写明发包方和承包方的基本信息,工程项目(工程名称,地点,内容等)。工程期限及特殊情况发生的延期处理方式。工程价款、结算及付款方式。建筑材料、设备的供应和采购。施工与设计变更。工程质量管理及验收。安全施工和质量保修。最后写明违约责任。署名。
10w+浏览
合同事务
一万以下欠款起诉有哪些法律程序
[律师回复] 解析:
首先,我们要明确欠款未偿还的问题属于民法范畴内的纠纷事项,对此可寻求人民调解委员会的帮助,进行人民调解程序。
若调解无果,那么您就有权直接向当地法院发起民事诉讼。
其次,如果法院已经正式下达了有效的裁决书,而被告方却仍然拒绝执行,此时您有权在法定期限之内,也就是两年内提出强制执行申请。
最后,为了维护自身权益,您可以选择向被告所在地或者合同履行地的人民法院提起诉讼。
在这个过程中,您需要准备好原告的身份证明文件,以及详细的起诉状,同时预先缴纳相关的诉讼费用。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条
起诉必须符合下列条件:
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
《民法典》第六百七十五条??
借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
快速解决“债权债务”问题
当前6430位律师在线
立即咨询
取保候审不起诉能去外地吗
[律师回复] 解析:
在取保候审期间,可以前往外地进行活动。
然而,被取保候审的犯罪嫌疑人以及被告人必须事先得到执行机关的批准后方能离开其所居住的市或县。
若出现违反取保候审相关规定的情况,需要对犯罪嫌疑人或者被告人采取逮捕措施时,可以先对其进行拘留处理。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
施工合同范本
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与施工合同范本相关的法律方面知识。
10w+浏览
建设工程纠纷
上虞中学审计流程是怎样的
[律师回复] 解析:
1.精心策划审计项目计划。
审计机构需依据国家宏观经济环境及审计工作的实际状况,对未来一段时间内的审计工作目标、任务重心以及保障措施等方面进行预先规划,从而制定出科学合理的审计项目计划。
2.严谨细致地做好审计准备。
根据已经确定的审计项目计划,组建相应的审计团队,并在正式开展审计工作之前的三个工作日内向被审计单位发送审计通知;
若面临特殊情况,需得到本级人民政府的特别批准,审计机构方可直接持有审计通知展开审计工作。
上级审计机关应对统一组织的审计项目编制清晰明了的审计工作方案,每一个审计小组在实际操作审计之前都必须进行深入的审前调研,编制具体细化的审计实施方案。
3.细致严谨地实施审计过程。
审计工作人员须通过对会计凭证、会计账簿、财务会计报表等相关数据的审查,查阅与审计事项密切相关的文件、资料,对现金、实物、有价证券等进行详细检查,同时向相关单位和个人进行全面的调查,以获取充足的审计证据,并按照预定要求编写审计日记,整理审计工作底稿。
4.严格谨慎地完成审计终结。
审计小组在完成针对审计事项的审计工作之后,应向审计机构提交其审计报告。
在该审计报告提交至审计机构之前,应当征求被审计对象的反馈意见。
审计机构接到审计小组的审计报告后要进行认真审议,然后提出审计机构自己的审计报告;
对于那些违反国家法律法规的财政收支、财务收支行为,如果依法应当给予相应的处理、处罚,审计机构将在其法定权限范围之内作出审计决定或向有关主管机关提出处理、处罚的建议。
法律依据:
《中华人民共和国审计法》第八条
省、自治区、直辖市、设区的市、自治州、县、自治县、不设区的市、市辖区的人民政府的审计机关,分别在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和上一级审计机关的领导下,负责本行政区域内的审计工作。
劳务外包发生工伤应该如何处理
[律师回复] 解析:
在劳务派遣员工遭遇工伤事故时,首要任务是由用工单位立即将其送往医院接受紧急救治。
其次,用工单位或者劳务派遣员工应尽快向劳务公司发出通知。
接下来,劳务公司将承担起工伤申报、审批以及鉴定等一整套工伤流程的处理工作。
对于工伤的赔偿事宜,则需依据工伤鉴定的标准,严格遵守相关的法律法规进行赔偿。
若赔偿结果未能达成一致意见,劳务派遣员工有权选择通过调解方式解决争议,或者诉诸于法院进行裁决。
法律依据:
《中华人民共和国工伤保险条例》第十七条
职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。
用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项,根据属地原则由用人单位所在地的设区的市级社会保险行政部门办理。
用人单位未在本条第一款规定的时限内提交工伤认定申请,在此期间发生符合本条例规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。
什么程度属于盗窃罪
[律师回复] 解析:
首先,此犯罪的实施者是普通的自然人。
其次,从主观意识角度来看,罪犯对其行为持直接的故意态度。
第三个因素是,犯罪侵害的客体是受到刑法明文保护的财产性权益。
最后,就犯罪的客观层面而言,罪犯的行为表现为以非法占有为目的,通过秘密手段将公共或私人财物转移至自身掌控之中,且达到了法定的数额或符合其他定罪条款的要求。
对于盗窃公私财物的行为,如果涉及的金额较大,或者属于多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等情况,那么罪犯将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;
若涉及的金额巨大或者存在其他严重情节,则会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金;
而当涉及的金额特别巨大或者存在其他特别严重情节时,罪犯将会面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还需承担罚金或者没收财产的惩罚。
在具体的量刑标准上,个人盗窃公私财物的“数额巨大”,通常以三万元至十万元作为起点,此时罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑,并被处以罚金;
而当个人盗窃公私财物的“数额特别巨大”,即涉及的金额在三十万元至五十万元之间时,罪犯将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产的惩罚。
值得注意的是,各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院有权根据当地的经济发展水平和社会治安状况,参考上述数额标准,制定适合本地区实际情况的执行数额标准,并向最高人民法院和最高人民检察院进行备案。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
施工合同范本
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对施工合同范本进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
建设工程纠纷
异地公积金可在杭州买房具体流程和要求是
[律师回复] 解析:
办理之过程如下:
首先,在办理公积金异地贷款之前,您必须先去当地的公积金管理中心进行详细的业务咨询,了解当地是否支持公积金异地贷款的办理。
若得到肯定答复后,您需要进一步了解办理该项业务所需满足的条件以及需要准备的相关材料等细节问题。
其次,在完成了上述咨询步骤后,您需要向您所在的公积金缴存管理中心提交办理异地贷款的申请。
工作人员将会对您提供的信息进行核实,以确保其准确性。
在确认所有信息无误后,他们将为您开具《异地贷款职工住房公积金缴存使用证明》。
接下来,在正式提交公积金贷款资料时,您需携带本人身份证件、购房合同、异地贷款使用证明等相关文件前往申请贷款的公积金管理中心,将这些资料提交给工作人员。
工作人员将对您的资料进行严格的审核,以确保其真实性和完整性。
同时,您所在的公积金缴存管理中心也会对您的异地贷款情况进行相应的标记处理,并建立起异地贷款情况明细台账。
最后,当您的资料审核顺利通过后,申请贷款的公积金中心将开始为您办理贷款手续,并将贷款资金发放至您指定的账户中。
请务必按照约定的时间和金额履行还款义务,而您所在的缴存城市的公积金管理中心也会协同贷款的公积金中心共同监督您的还款行为。
法律依据:
《住房公积金管理条例》第五条
住房公积金应当用于职工购买、建造、翻建、大修自住住房,任何单位和个人不得挪作他用。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
工程劳务施工合同范本
发包方、承包方: (以下简称甲方) (以下简称乙方)。甲、乙双方就梁平县政府工地人工挖孔桩基础施工劳务承包事宜,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿的原则,双方友好协商,签订如下合同:1、工程名称。2、工程地点。3、工程内容:人工挖孔桩基础。
10w+浏览
建设工程纠纷
不动产土地证过户的流程是怎样的
[律师回复] 解析:
不动产证书的交易过户流程主要包括如下几个步骤:
首先进行产权信息的登记上网以及相关的协议验证工作,其次还需要完成价值评估工作、公正认证手续、实际交易的操作以及印花税的缴纳等环节。
当所有这些工作全部结束之后,我们就可以着手进行《房屋所有权证》的变更手续了。
关于费用方面的核定,对于居住用房而言,每套的手续费为人民币80元整;
而涉及到印花税以及契税的部分,它们的比率占房屋总价的比例为百分之三。
法律依据:
《中华人民共和国契税法》第四条
契税的计税依据:
(一)土地使用权出让、出售,房屋买卖,为土地、房屋权属转移合同确定的成交价格,包括应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款;
(二)土地使用权互换、房屋互换,为所互换的土地使用权、房屋价格的差额;
(三)土地使用权赠与、房屋赠与以及其他没有价格的转移土地、房屋权属行为,为税务机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格依法核定的价格。
纳税人申报的成交价格、互换价格差额明显偏低且无正当理由的,由税务机关依照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定核定。
第五条
契税的应纳税额按照计税依据乘以具体适用税率计算。
袭警罪走程序需要多久出结果
[律师回复] 解析:
首先,第一个阶段就是报案环节。
在刑事案件实际发生的过程中,如果有受害者或者其他遭受权益侵害的人选择主动向当地警察局或派出所进行报告,那么这个刑事案件的初步处理流程就可以得以启动。
接下来,我们来看第二阶段,它叫做公安机关的初次调查。
当公安机构接到报案信息之后,他们会以官方身份正式介入并开展相关的初步调查,主要目的是为了确认案件的核心事实,从而判断其是否已经构成了基本的犯罪行为,以此来决定是否需要继续推进立案程序。
然后,我们来到了第三个阶段,那就是立案。
这个阶段标志着案件正式进入了侦查阶段。
在这个时候,对于受害者以及律师而言,他们需要积极地与警方合作,共同开展初次调查,根据初次调查的成果,与公安机关中的包括侦查、法制在内的多个部门进行充分的沟通与交流,进一步协助警方开启深度的侦破工作,并努力使案件被正式认定为刑事案件。
紧接着,我们来到了第四个阶段,也就是侦查工作结束后,公安机关会提交出《起诉意见书》,案件也随之进入到审查起诉阶段。
然后,我们来到了第五个阶段,那就是检察院的审查起诉环节。
在侦查工作圆满完成之后,案件会自然过渡到审查起诉环节。
公安局在完成侦查任务后,会将所有案件的证据材料进行全面的提取、固定和整理,最后将这些案件文件移交至检察院,由检察院负责审查,并根据审查结果做出是否应向人民法院提出公诉的决定。
最后,我们来到了大家都非常熟悉的审判阶段。
在检察院将案件提交至法院后,法院会对检察机关提出的公诉事项进行审理,一旦起诉书中包含明确的犯罪事实指控,法院就必须决定是否举行庭审。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条
任何单位和个人,有义务按照人民检察院和公安机关的要求,交出可以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的物证、书证、视听资料。
问题紧急?在线问律师 >
4238 位律师在线,高效解决问题
建筑施工合同范本2023
施工合同的主要内容包括工程范围、施工工期、工程质量、工程造价、竣工验收、违约责任等 施工合同是施工安装工程合同,是发包人和承包人完成约定的施工和安装工程的合同,明确双方权利义务关系。签订施工合同时必须认真审查合同后再签字。
10w+浏览
建设工程纠纷
刑事拘留监外执行怎么办
[律师回复] 解析:
对于具有暂予监外执行资格的犯罪分子,人民法院在进行审判判决之时,可以直接作出决定。
若人民法院最终决定给予其暂予监外执行的宽大处理,则须详细阐明案件中的罪犯的基本身份信息、被判定的确切罪名以及相应的刑事处罚措施、决定暂予监外执行的具体原因及相关法律依据等重要内容。
同时,应将此决定书副本抄送给当地人民检察院以及罪犯居住地的公安机关,以便于他们能够及时了解相关情况并履行各自的职责。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百六十五条
对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯,有下列情形之一的,可以暂予监外执行:
(一)有严重疾病需要保外就医的;
(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;
(三)生活不能自理,适用暂予监外执行不致危害社会的。
对被判处无期徒刑的罪犯,有前款第二项规定情形的,可以暂予监外执行。
对适用保外就医可能有社会危险性的罪犯,或者自伤自残的罪犯,不得保外就医。
对罪犯确有严重疾病,必须保外就医的,由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件。
在交付执行前,暂予监外执行由交付执行的人民法院决定;在交付执行后,暂予监外执行由监狱或者看守所提出书面意见,报省级以上监狱管理机关或者设区的市一级以上公安机关批准。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应