律图审稿专业委员会3轮严审

建筑工程遇到不可抗力应该怎么办?

帮助5人 4.2w浏览 匿名 2021-03-29 山西临汾
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    您好,针对您的问题解答如下,   1.22款说:“不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”在通用条款第39条则说:“不可抗力包括因战争、、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。”39.3款里说:因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

    1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;

    2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

    3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;

    4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

    5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;

    6)延误的工期相应顺延。其中第(
    2)、(
    3)条的规定与FIDIC红皮书、新红皮书的规定就完全相反。在红皮书里,将这些不可抗力都列进“雇主的风险”。而对于雇主的风险造成的损失,则全部由雇主承担。红皮书里又将一部分雇主的风险——大体是除自然灾害外的不可抗力,列为“特殊风险”。在通用条件里,65.1承包人对任何由第65.2款特殊风险引起的有关下列情况,均不负赔偿及其他责任:(
    )除了对按第39条规定在特殊风险发生前被宣布为不合格的工程以外,对本工程的破坏或损害;(
    b)对业主或第三者的财产的破坏或损害;(
    c)对人身的伤亡。从65.1里我们看到,特殊风险发生后,承包商对人身伤亡不承担赔偿责任。
    全文
    9 2021-03-29
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3126位律师在线平均3分钟响应99%好评
建筑工程遇到不可抗力应该怎么办?
一键咨询
  • 大同用户4分钟前提交了咨询
    临汾用户4分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    160****7478用户1分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    168****3523用户3分钟前提交了咨询
    147****2266用户3分钟前提交了咨询
    太原用户1分钟前提交了咨询
    忻州用户2分钟前提交了咨询
    临汾用户3分钟前提交了咨询
    177****6017用户3分钟前提交了咨询
    145****7085用户3分钟前提交了咨询
    178****6637用户3分钟前提交了咨询
    150****7327用户3分钟前提交了咨询
    145****0837用户3分钟前提交了咨询
  • 160****6287用户4分钟前提交了咨询
    155****1468用户4分钟前提交了咨询
    朔州用户2分钟前提交了咨询
    164****5567用户4分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    172****4854用户1分钟前提交了咨询
    156****5504用户2分钟前提交了咨询
    178****2804用户4分钟前提交了咨询
    忻州用户4分钟前提交了咨询
    146****6647用户1分钟前提交了咨询
    忻州用户4分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    133****6577用户3分钟前提交了咨询
    177****5861用户2分钟前提交了咨询
    162****8511用户1分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    171****2548用户2分钟前提交了咨询
    136****5325用户3分钟前提交了咨询
    晋城用户2分钟前提交了咨询
    太原用户4分钟前提交了咨询
    167****5233用户1分钟前提交了咨询
    忻州用户4分钟前提交了咨询
    朔州用户3分钟前提交了咨询
    164****1806用户4分钟前提交了咨询
    142****1402用户2分钟前提交了咨询
    136****5715用户2分钟前提交了咨询
    太原用户2分钟前提交了咨询
    154****6550用户1分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    晋城用户3分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    138****2003用户3分钟前提交了咨询
    阳泉用户4分钟前提交了咨询
    163****6087用户2分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    148****4668用户2分钟前提交了咨询
    太原用户1分钟前提交了咨询
    148****2475用户4分钟前提交了咨询
    阳泉用户3分钟前提交了咨询
    长治用户4分钟前提交了咨询
    145****6575用户2分钟前提交了咨询
    晋城用户2分钟前提交了咨询
    146****6761用户3分钟前提交了咨询
    长治用户3分钟前提交了咨询
    130****3850用户3分钟前提交了咨询
    158****8558用户1分钟前提交了咨询
    朔州用户1分钟前提交了咨询
    忻州用户2分钟前提交了咨询
    143****4166用户2分钟前提交了咨询
    大同用户2分钟前提交了咨询
    忻州用户4分钟前提交了咨询
    161****0083用户3分钟前提交了咨询
    晋城用户2分钟前提交了咨询
    阳泉用户1分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    133****3443用户4分钟前提交了咨询
    152****1366用户1分钟前提交了咨询
    158****6254用户1分钟前提交了咨询
    135****4444用户1分钟前提交了咨询
    164****2607用户2分钟前提交了咨询
    晋中用户4分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    132****4782用户3分钟前提交了咨询
    144****1043用户1分钟前提交了咨询
    大同用户1分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    170****0381用户4分钟前提交了咨询
    晋城用户3分钟前提交了咨询
    143****0287用户1分钟前提交了咨询
    158****1878用户4分钟前提交了咨询
    长治用户1分钟前提交了咨询
    晋中用户1分钟前提交了咨询
    大同用户1分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    166****0486用户2分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    158****5313用户4分钟前提交了咨询
    170****3278用户2分钟前提交了咨询
    151****1835用户2分钟前提交了咨询
    138****4205用户1分钟前提交了咨询
    临汾用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州188****9906用户2分钟前已获取解答
连云港135****7974用户4分钟前已获取解答
沭阳178****4542用户3分钟前已获取解答
建筑工人工伤应该应该怎样处理?
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和建筑工人工伤应该应该怎样处理?相关的法律规定。
10w+浏览
工伤赔偿
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
建筑工人工伤应该应该怎样处理?
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和建筑工人工伤应该应该怎样处理?相关的法律规定。
10w+浏览
工伤赔偿
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
强拆违法建筑应该归谁管
强拆违法建筑应该建筑机关进行管理。行政机关判断相关建筑为违法建筑的话,就有权对其进行整改。一般行政机关会要求相关人员进行整改,如果通知之后依然不整改的,才会被强制进行拆除。
10w+浏览
征地拆迁
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
建筑施工合同应该备案吗?
建筑施工合同签订后,必须在7日内到相关单位进行备案,否则该合同不具备法律效力,在发生纠纷时,法院无法按照合同中的条款维护原告方的权益。如果在原合同备案后,签订施工合同补充协议的,也需要进行备案。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
5124 位律师在线,高效解决问题
建筑工程保险应该谁来买
筑意外伤害险是意外险的一种,是建筑单位给施工人员购买的意外保险。建筑意外伤害险的被保险人是施工人员,是以被保险人的身体作为保险标的,以被保险人因遭受意外伤害而造成的死亡、残疾、医疗费用支出或暂时丧失劳动能力为给付保险金条件的保险。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应