律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友最近遇到别人违约了建筑工程合同,对此,我们想要了解一下建筑工程合同违约责任是什么呢

帮助5人 2.3w浏览 匿名 2017-06-30 河北唐山
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    工程合同,是发包人与承包人对建设施工所签订的合同,一般的合同会对违约责任进行约定。那么,工程合同的违约责任是
    一、工期延误违约责任的认定处理
    如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。
    审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。
    对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。
    二、工程质量违约的违约责任
    (一)是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的,如果不能依据双方提供的证据材料予以认定,则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。
    (二)是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的,依据《合同法》第281条的规定,发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的,依据《司法解释》第11条的规定,发包人可以根据工程质量问题的严重程度,相应减少支付工程价款。
    (三)是因发包人提供的原材料质量不合格,或提供的设备、技术资料等不符合合同约定,从而导致工程质量不合格或质量缺陷的,则依据《司法解释》第12条规定的精神,该工程质量责任应由发包人承担,发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时,发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的,仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的,也要承担相应的过错责任。
    (四)是发包人擅自使用未竣工验收的工程,承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效,但竣工验收合格的工程,承包人也要依照合同约定和法律规定承担工程质量保修义务和责任。
    三、支付违约金
    一方违约时,可能需要承担支付违约金的违约责任。如果双方对违约金有约定的,适用约定的违约金。但是根据《合同法》第114条第2款规定:“约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”
    全文
    11 2017-06-30
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3602位律师在线平均3分钟响应99%好评
请问一下建筑工程合同违约责任是什么呢
一键咨询
  • 163****7001用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    承德用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    165****4435用户2分钟前提交了咨询
    163****6278用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户4分钟前提交了咨询
    137****5581用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    173****4304用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    155****5622用户2分钟前提交了咨询
    141****5628用户2分钟前提交了咨询
  • 保定用户4分钟前提交了咨询
    166****2354用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户3分钟前提交了咨询
    177****1160用户4分钟前提交了咨询
    131****2372用户1分钟前提交了咨询
    167****7228用户1分钟前提交了咨询
    162****8874用户3分钟前提交了咨询
    175****5665用户1分钟前提交了咨询
    廊坊用户3分钟前提交了咨询
    146****3086用户3分钟前提交了咨询
    157****2813用户2分钟前提交了咨询
    168****5015用户1分钟前提交了咨询
    134****5767用户4分钟前提交了咨询
    138****1774用户4分钟前提交了咨询
    162****7516用户2分钟前提交了咨询
    廊坊用户3分钟前提交了咨询
    144****3241用户2分钟前提交了咨询
    167****2456用户1分钟前提交了咨询
    保定用户1分钟前提交了咨询
    138****6040用户4分钟前提交了咨询
    176****5687用户2分钟前提交了咨询
    173****3443用户3分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    131****7442用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    承德用户1分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户4分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    158****1700用户4分钟前提交了咨询
    147****1265用户4分钟前提交了咨询
    142****1070用户4分钟前提交了咨询
    163****7850用户4分钟前提交了咨询
    167****0118用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户4分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
    164****7427用户4分钟前提交了咨询
    134****3358用户2分钟前提交了咨询
    157****3852用户3分钟前提交了咨询
    135****4758用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户4分钟前提交了咨询
    175****6741用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户2分钟前提交了咨询
    146****1254用户2分钟前提交了咨询
    175****3076用户3分钟前提交了咨询
    廊坊用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    130****3431用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    172****6617用户2分钟前提交了咨询
    162****6183用户2分钟前提交了咨询
    廊坊用户1分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    151****4272用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    160****1113用户2分钟前提交了咨询
    168****1788用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    155****6027用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    160****1138用户4分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户2分钟前提交了咨询
    157****0080用户2分钟前提交了咨询
    161****1081用户3分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    145****8347用户4分钟前提交了咨询
    154****3008用户3分钟前提交了咨询
    161****6761用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州178****7111用户4分钟前已获取解答
盐城134****3129用户1分钟前已获取解答
常州177****3848用户2分钟前已获取解答
违章建筑什么条件下可以强制拆除呢?
违建强制拆除要满足:第一,强制拆除违建,要实现进行公告。第二,违建拆除主体,必须得到法律的授权。第三,强制拆除时间限制。第四,不得损害合法财产。
10w+浏览
征地拆迁
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
建筑合同违约金下限是多少?
建筑合同违约金下限是多少这个在法律上没有规定,规定了违约金的上限,只要不超过实际损失额的百分之三十,那么就算是合理的要求,如果违约金过高的话,那么另一方也是可以要求减少的。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
建筑承包合同怎么写呢
工程承包合同因为案涉工程比较复杂或者专业性较高,因此在签订工程承包合同时,为了维护自己的合法权益,应该聘请专业的法律工作者,对承包合同的所有条款进行详细的研读,并就有关事项进行详细的约定,必要的时候可以聘请专业律师做全过程法律风险管理,因为专业,所以可靠。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
怎么行使建筑工程款优先权呢
行使法定优先权有两种方式:1、发包人和承包人协议折价;2、申请法院依法拍卖,且这里的拍卖仅限于通过法院来实现。途径有两种:1、直接向人民法院申请拍卖,并提供证明法定优先权存在和具备行使条件的证据;2、向法院提起确认之诉,并通过强制执行程序执行。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
7115 位律师在线,高效解决问题
现在的建筑法律法规有哪些呢?
​《建筑法》是我国工程建设领域的一部大法。整部法律内容是以建筑市场管理为中心,以建筑工程质量和安全为重点,以建筑活动监督管理为主线形成的。包括:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市规划法》等。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应