律图审稿专业委员会3轮严审

我在工地干活,本来就是为了能挣点钱养活家里,结果工地不给钱,咨询下工程合同违约责任违约责任条款

帮助10人 2.1k浏览 匿名 2017-07-27 广西百色
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    工程质量责任认定的有关问题
    1、是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的,如果不能依据双方提供的证据材料予以认定,则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。
    2、是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的,依据《合同法》第281条的规定,发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的,依据《司法解释》第11条的规定,发包人可以根据工程质量问题的严重程度,相应减少支付工程价款。
    3、是因发包人提供的原材料质量不合格,或提供的设备、技术资料等不符合合同约定,从而导致工程质量不合格或质量缺陷的,则依据《司法解释》第12条规定的精神,该工程质量责任应由发包人承担,发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时,发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的,仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的,也要承担相应的过错责任。四是发包人擅自使用未竣工验收的工程,承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效,但竣工验收合格的工程,承包人也要依照合同约定和法律规定承担工程质量保修义务和责任。
    全文
    6 2017-07-27
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    建设工程合同的违约责任的内容主要包括工期延误违约责任的认定处理、工程质量责任认定的有关问题违约责任的处理以及约定违约金数额过高的调整的问题,如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。
    但是,当事人常常在合同中就上述情况约定了承包方应当办理工期顺延签证。如果在实际履行中承包方没有办理工期顺延签证怎么办?由于目前建筑市场发包方处于强势,承包方往往在施工过程中很难办到工期顺延的签证。在这种情况下,如果承包方能够举证证明其在办理签证的期限内向发包方提出了顺延工期的要求,或者其能举证证明发包方迟延支付工程款情节较为严重而影响了施工进度的,那么对其工期顺延权主张应予以支持;如果承包方不能举证证明其提出过工期顺延的要求,且发包人迟延支付工程款情节较轻并不必然导致工程进度延误的,则不认定承包方享有工期顺延权。因发包方迟延支付工程进度款而认定承包方享有工期顺延权的,一般工期顺延的期限应当顺延至发包方付清进度款之日止。
    工程合同违约责任条款的解答大致如上。
    全文
    8 2017-07-27
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6324位律师在线平均3分钟响应99%好评
我在工地干活,咨询工程合同违约责任条款
一键咨询
  • 177****0200用户2分钟前提交了咨询
    来宾用户2分钟前提交了咨询
    钦州用户4分钟前提交了咨询
    134****8834用户2分钟前提交了咨询
    柳州用户2分钟前提交了咨询
    132****4684用户1分钟前提交了咨询
    来宾用户2分钟前提交了咨询
    153****0662用户4分钟前提交了咨询
    钦州用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户2分钟前提交了咨询
    178****8704用户1分钟前提交了咨询
    143****0713用户3分钟前提交了咨询
    177****6456用户3分钟前提交了咨询
    141****6124用户2分钟前提交了咨询
    155****2220用户2分钟前提交了咨询
  • 玉林用户2分钟前提交了咨询
    130****7255用户4分钟前提交了咨询
    166****3685用户3分钟前提交了咨询
    北海用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户4分钟前提交了咨询
    172****5284用户2分钟前提交了咨询
    166****0654用户4分钟前提交了咨询
    157****4103用户1分钟前提交了咨询
    176****4715用户2分钟前提交了咨询
    155****4657用户3分钟前提交了咨询
    玉林用户1分钟前提交了咨询
    玉林用户3分钟前提交了咨询
    135****6508用户3分钟前提交了咨询
    178****5425用户2分钟前提交了咨询
    158****1467用户3分钟前提交了咨询
    156****2235用户3分钟前提交了咨询
    151****2672用户2分钟前提交了咨询
    防城港用户2分钟前提交了咨询
    钦州用户1分钟前提交了咨询
    百色用户1分钟前提交了咨询
    来宾用户3分钟前提交了咨询
    河池用户1分钟前提交了咨询
    178****8854用户3分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    178****6206用户4分钟前提交了咨询
    147****7308用户1分钟前提交了咨询
    152****5664用户2分钟前提交了咨询
    玉林用户1分钟前提交了咨询
    166****5107用户4分钟前提交了咨询
    165****8745用户4分钟前提交了咨询
    河池用户4分钟前提交了咨询
    168****2063用户2分钟前提交了咨询
    173****4237用户3分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户2分钟前提交了咨询
    柳州用户4分钟前提交了咨询
    贵港用户3分钟前提交了咨询
    钦州用户2分钟前提交了咨询
    155****0307用户4分钟前提交了咨询
    155****6830用户4分钟前提交了咨询
    176****1214用户3分钟前提交了咨询
    钦州用户2分钟前提交了咨询
    163****1042用户4分钟前提交了咨询
    168****5453用户2分钟前提交了咨询
    170****0523用户1分钟前提交了咨询
    玉林用户2分钟前提交了咨询
    157****3028用户2分钟前提交了咨询
    174****2260用户3分钟前提交了咨询
    河池用户2分钟前提交了咨询
    贵港用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    156****1012用户3分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    柳州用户2分钟前提交了咨询
    161****1343用户4分钟前提交了咨询
    贵港用户4分钟前提交了咨询
    170****5284用户1分钟前提交了咨询
    140****3277用户4分钟前提交了咨询
    134****8165用户4分钟前提交了咨询
    桂林用户4分钟前提交了咨询
    桂林用户1分钟前提交了咨询
    百色用户4分钟前提交了咨询
    贺州用户3分钟前提交了咨询
    146****6860用户2分钟前提交了咨询
    贺州用户4分钟前提交了咨询
    160****0680用户3分钟前提交了咨询
    玉林用户3分钟前提交了咨询
    贵港用户4分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    百色用户1分钟前提交了咨询
    来宾用户3分钟前提交了咨询
    150****6243用户4分钟前提交了咨询
    贺州用户4分钟前提交了咨询
    165****3618用户2分钟前提交了咨询
    137****2121用户2分钟前提交了咨询
    170****0026用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户1分钟前提交了咨询
    玉林用户2分钟前提交了咨询
    贺州用户1分钟前提交了咨询
    桂林用户3分钟前提交了咨询
    131****6575用户1分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    171****0532用户3分钟前提交了咨询
    桂林用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡188****3898用户4分钟前已获取解答
沭阳181****8706用户3分钟前已获取解答
连云港156****3435用户2分钟前已获取解答
离婚律师咨询免费咨询
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与离婚律师咨询免费咨询相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
婚姻家庭
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
常州迁户口咨询哪里咨询?
常州迁户可以到当地或者是户籍所在地的派出所去咨询相关的政策,在迁户前需要了解清楚常州迁入户的条件以及手续,然后再去办理迁出手续,常州的迁户的办理流程是:①申请②提交材料③受理⑥审批⑦办理。
10w+浏览
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
我国法律咨询律师收费吗?
我国法律咨询律师有可能会收费,每个地方的律师事务所的规定是不一样的,所以有可能就会导致每个地方的收费的情况,还有就是是否收费都不一样。我国法律咨询律师收费吗,这个问题可以参考本文内容。
10w+浏览
法律顾问
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
咨询劳动合同到哪个部门咨询?
咨询劳动合同可以到人力资源与社会保障局(也就是劳动局)去咨询或者是到劳动争议仲裁委员会去咨询也可以,劳动争议仲裁委员会主要是解决劳动合同纠纷的问题,有争议可以先去这里咨询,如果是需要仲裁的,申请之后会在五天之内受到是否接受仲裁的回复,如果仲裁机构受理了,那么就会开庭审理。
10w+浏览
婚姻家庭
问题紧急?在线问律师 >
7316 位律师在线,高效解决问题
工伤咨询电话是多少?
全国统一的工伤咨询电话为:12333。处理工伤首先要到当地劳动部门申请工伤认定,这是所有问题的前提,不申请工伤认定,就无法通过工伤获得赔偿。工伤纠纷是由于在劳动关系中拟定为工伤的所引起的纠纷行为。
10w+浏览
劳动纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应