律图审稿专业委员会3轮严审

建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么

帮助5人 3.5w浏览 #建设工程纠纷 匿名 2022-07-30 香港市区
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 建工争议调解法务
    建工争议调解法务
    62人赞同了该解答
    咨询我
    根据相关法律规定,如果因发包人的过程而导致的损害结果,承包人可以向发包人索赔,由发包人承担损害责任。
    1.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
    2.因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
    3.因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
    4.发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
    全文
    8 2022-07-30
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3968位律师在线平均3分钟响应99%好评
建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么
一键咨询
  • 158****2274用户1分钟前提交了咨询
    九龙用户2分钟前提交了咨询
    市区用户3分钟前提交了咨询
    九龙用户2分钟前提交了咨询
    市区用户2分钟前提交了咨询
    158****0672用户1分钟前提交了咨询
    市区用户1分钟前提交了咨询
    九龙用户2分钟前提交了咨询
    市区用户4分钟前提交了咨询
    市区用户2分钟前提交了咨询
    177****6741用户3分钟前提交了咨询
    158****0775用户1分钟前提交了咨询
    九龙用户1分钟前提交了咨询
    市区用户2分钟前提交了咨询
    143****8001用户1分钟前提交了咨询
  • 市区用户1分钟前提交了咨询
    174****5318用户1分钟前提交了咨询
    176****7413用户1分钟前提交了咨询
    九龙用户1分钟前提交了咨询
    市区用户1分钟前提交了咨询
    158****7420用户1分钟前提交了咨询
    173****3824用户3分钟前提交了咨询
    九龙用户3分钟前提交了咨询
    九龙用户3分钟前提交了咨询
    172****5036用户4分钟前提交了咨询
    九龙用户1分钟前提交了咨询
    147****5264用户2分钟前提交了咨询
    170****2247用户1分钟前提交了咨询
    市区用户4分钟前提交了咨询
    137****4523用户4分钟前提交了咨询
    132****4181用户3分钟前提交了咨询
    168****2343用户3分钟前提交了咨询
    市区用户1分钟前提交了咨询
    九龙用户3分钟前提交了咨询
    144****4551用户1分钟前提交了咨询
    150****7402用户1分钟前提交了咨询
    160****1355用户3分钟前提交了咨询
    市区用户4分钟前提交了咨询
    市区用户3分钟前提交了咨询
    131****2882用户1分钟前提交了咨询
    170****3706用户4分钟前提交了咨询
    138****5370用户4分钟前提交了咨询
    市区用户4分钟前提交了咨询
    146****7747用户4分钟前提交了咨询
    141****3165用户1分钟前提交了咨询
    133****0066用户2分钟前提交了咨询
    九龙用户1分钟前提交了咨询
    九龙用户4分钟前提交了咨询
    143****0068用户2分钟前提交了咨询
    九龙用户1分钟前提交了咨询
    153****3537用户2分钟前提交了咨询
    176****4610用户2分钟前提交了咨询
    151****7604用户2分钟前提交了咨询
    153****2313用户2分钟前提交了咨询
    九龙用户1分钟前提交了咨询
    142****0622用户4分钟前提交了咨询
    市区用户4分钟前提交了咨询
    九龙用户3分钟前提交了咨询
    市区用户1分钟前提交了咨询
    市区用户1分钟前提交了咨询
    138****5776用户1分钟前提交了咨询
    148****1385用户4分钟前提交了咨询
    九龙用户1分钟前提交了咨询
    151****1325用户4分钟前提交了咨询
    148****2604用户1分钟前提交了咨询
    163****8720用户4分钟前提交了咨询
    130****0314用户1分钟前提交了咨询
    166****1265用户4分钟前提交了咨询
    145****2010用户3分钟前提交了咨询
    134****1552用户4分钟前提交了咨询
    九龙用户4分钟前提交了咨询
    170****4614用户3分钟前提交了咨询
    152****7386用户2分钟前提交了咨询
    九龙用户3分钟前提交了咨询
    138****4780用户1分钟前提交了咨询
    九龙用户4分钟前提交了咨询
    166****6385用户1分钟前提交了咨询
    九龙用户4分钟前提交了咨询
    市区用户1分钟前提交了咨询
    164****6232用户4分钟前提交了咨询
    市区用户1分钟前提交了咨询
    市区用户4分钟前提交了咨询
    132****6027用户4分钟前提交了咨询
    九龙用户1分钟前提交了咨询
    135****2147用户1分钟前提交了咨询
    九龙用户1分钟前提交了咨询
    九龙用户2分钟前提交了咨询
    市区用户1分钟前提交了咨询
    市区用户3分钟前提交了咨询
    九龙用户2分钟前提交了咨询
    168****8136用户4分钟前提交了咨询
    九龙用户2分钟前提交了咨询
    161****5745用户1分钟前提交了咨询
    九龙用户4分钟前提交了咨询
    160****4878用户2分钟前提交了咨询
    市区用户2分钟前提交了咨询
    137****2062用户4分钟前提交了咨询
    市区用户4分钟前提交了咨询
    九龙用户4分钟前提交了咨询
    市区用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城177****9362用户3分钟前已获取解答
苏州156****8566用户3分钟前已获取解答
宿迁134****1040用户3分钟前已获取解答
房产证不能延期办理的原因及法律依据
房产证一般不能延期办理,因为房屋产权在法律规定期限内属于开发商。如果购房者在此期间遇到资金等问题,政府有权查封并拍卖房产。但根据买卖合同规定,双方可以协商延迟办理。如合同无约定,则不能通过协议延迟。因此,购房者应在规定的90个自然日内尽快办理房产证。
10w+浏览
房产纠纷
房产证不能延期办理的原因及法律依据
房产证一般不能延期办理,因为房屋产权在法律规定期限内属于开发商。如果购房者在此期间遇到资金等问题,政府有权查封并拍卖房产。但根据买卖合同规定,双方可以协商延迟办理。如合同无约定,则不能通过协议延迟。因此,购房者应在规定的90个自然日内尽快办理房产证。
10w+浏览
房产纠纷
监护权撤销的原因及其法律价值是什么?
监护权撤销的原因及其法律价值是:实施严重损害被监护人身心健康的行为;怠于履行监护职责,或者无法履行监护职责且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人,导致被监护人处于危困状态;实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为。
10w+浏览
婚姻家庭
驻马店楼市延期交房的原因及法律责任
开发商逾期交房构成严重违约,应承担违约责任。合同中若有明确条款,按约定执行;若无,则依据法律。购房者有权要求支付违约金,甚至解除合同。违约金可参照同地段同类房屋租金标准确定。经催告后三个月仍未履行,双方均可申请解除合同。购房者应先尝试与开发商协商。
10w+浏览
房产纠纷
二环公路延伸殃及村民 补偿不合理依法抗争
行政机关在履行征地实施行为,以及作出约束行政相对人权利义务的法律文书时,应当取得法律的明确授权,基于“法无授权即禁止”的基本原则,三被告在涉案土地未依法征收的前提下,为了达到逼迫原告等村民搬迁的目的,草率作出通知于法无据。属典型的滥用职权行为和超越职权行为,并且应当为此承担违法行政所带来的违法后果。
10w+浏览
征地拆迁
云南彩礼返还的法律规定2025是什么,想了解:彩礼返还涉及哪些法律程序?
[律师回复] 云南彩礼返还在2025年主要依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》,具体规定和法律程序如下:

法律规定

当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:

- 双方未办理结婚登记手续。

- 双方办理结婚登记手续但确未共同生活,应当以双方离婚为条件。

- 婚前给付并导致给付人生活困难,应当以双方离婚为条件。

法律程序

- 协商阶段:双方或其家属就彩礼返还问题进行沟通,明确提出返还意愿和依据,确定彩礼范围、数额或价值。若协商一致,拟定书面协议,明确返还金额、方式、时间等,双方签字,可邀请见证人签字见证。

- 诉讼阶段:若协商不成,可向法院提起诉讼。起诉方需准备起诉状,写明双方信息、诉讼请求、事实和理由等,并收集能证明彩礼给付事实的证据,如转账记录、证人证言、购物凭证等,以及证明符合彩礼返还情形的证据,如未共同生活的证据、生活困难的证明等。然后向有管辖权的法院提交材料,法院受理后会安排开庭审理,双方进行举证、质证和辩论,最后法院根据事实和法律规定作出判决。

- 执行阶段:若法院判决返还彩礼,对方在履行期未履行判决,可在判决生效后向法院申请强制执行,法院会采取查询、冻结、划扣存款,查封、拍卖财产等措施确保判决执行。
快速解决“婚姻家庭”问题
当前3844位律师在线
立即咨询
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应