律图审稿专业委员会3轮严审

关于合同价款调整方法的相关内容是什么?一个朋友的一份合同借款需要做调整,需要了解一下。

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-10-21 山西朔州
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    属于措施项目费按照该部分合同包干形式结算,无论实际情况如何结算时均不能调整,该条款表达的意思是合同内约定的属于措施项目费的项目的费用是包死的,即价格与工程量均不能调整
    全文
    13 2017-10-21
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我

    1、法律法规变化引起的合同价格调整
      
    (1)招标工程以投标截止日前28天,非招标工程以合同签订前28天为基准日,其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的,发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。
      
    (2)因承包人原因导致工期延误的,按上述规定的调整时间,在合同工程原定竣工时间之后,合同价款调增的不予调整,合同价款调减的予以调整。
      
    (3)如果承发包双方在商议有关合同价格和工期调整时无法达成一致时,按照2013版施工合同条件条文,可以在合同中约定由总监理工程师承担商定与确定的组织和实施责任。
      
    2、项目特征不符引起的合同价格调整
      
    (1)发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述,应被认为是准确的和全面的,并且与实际施工要求相符合。
      
    (2)承包人应按照发包人提供的设计图纸实施工程合同,若在合同履行期间出现设计图纸与招标工程量清单任一项目的特征描述不符,且该变化引起项目的工程造价增减变化,应按照实际施工的项目特征,按规范中工程变更相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价,并调整合同价款。
      
    3、工程量清单缺项引起的合同价格调整
      
    (1)合同履行期间,由于招标工程量清单中缺项,新增分部分项工程量清单项目的,应按照规范中工程变更相关条款确定单价,并调整合同价款。
      
    (2)新增分部分项工程量清单项目后,引起措施项目发生变化的,应按照规范中工程变更相关规定,在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。
      
    (3)由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后,按照规范相关规定调整合同价款。
      
    4、工程量偏差引起的合同价格调整
      
    (1)合同履行期间,当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差,且符合下述两条规定的,应调整合同价款。
      
    (2)对于任一招标工程量清单项目,如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时,可进行调整。当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。
      
    (3)如果工程量出现超过15%的变化,且该变化引起相关措施项目相应发生变化时,按系数或单一总价方式计价的,工程量增加的措施项目费调增,工程量减少的措施项目费调减。
      
    5、计日工数量变化引起的合同价格调整
      采用计日工计价的任何一项变更工作,在该项变更的实施过程中,承包人应按合同约定提交报表和有关凭证送发包人复核。2013计价规范对计日工生效计价的原则做了以下规定:
      任一计日工项目持续进行时,承包人应在该项工作实施结束后的24小时内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人,作为计日工计价和支付的依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见的,应视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可。
      
    6、物价变化引起的合同价格调整
      
    (1)确定合同履行期应予调整的价格规定。合同履行期间,因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时应根据合同约定的方法(如价格指数调整法或造价信息差额调整法)计算调整合同价款。承包人采购材料和工程设备的,应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度;如没有约定,《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201提出:材料、工程设备单价变化超过5%,超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整材料、工程设备费。
      
    (2)发生合同工程工期延误的,确定合同履行期应予调整的价格应按照下列规定:
      
    A、因非承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者;
      
    B、因承包人原因导致工期延误的,则计划进度日期后续工程的价格,采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。
      
    C、施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时,按其规定调整合同价款。
      
    7、暂估价变化引起的合同价格调整
      发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的,由发承包双方以招标的方式选择供应商,确定价格,并以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
      发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的,由承包人按照合同约定采购,经发包人确认后以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
      发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的,应按照工程变更价款的确定方法确定专业工程价款。并以此为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款。
      发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程,依法必须招标的,应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人,并接受有管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督。并以专业工程发包中标价为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款。
      暂估材料或工程设备的单价确定后,在综合单价中只应取代原暂估单价,不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润等其他费的变动。
      
    8、不可抗力引起的合同价格调整
      
    (1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
      
    (2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
      
    (3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担;
      
    (4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担;
      
    (5)工程所需清理、修复费用,应由发包人承担。
      不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期。发包人要求赶工的,赶工费用应由发包人承担。
      
    9、提前竣工(赶工补偿)引起的合同价格调整
      
    (1)工程发包时,招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期,压缩的工期天数不得超过定额工期的20%,将其量化。超过者,应在招标文件中明确表示增加赶工费用。
      
    (2)工程实施过程中,发包人要求合同工程提前竣工的,应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施,并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿)费用。
      
    (3)发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度,此项费用应作为增加合同价款列入竣工结算文件中,应与结算款一并支付。
      赶工费用主要包括:
    ①人工费的增加,例如新增加投入人工的报酬,不经济使用人工的补贴等;
    ②材料费的增加;
    ③机械费的增加。
      
    10、暂列金额变化引起的合同价格调整
      暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
      已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定支付后,如有剩余,则暂列金额余额归发包人所有。
    这就是合同价款调整方法,望采纳。
    全文
    8 2017-10-21
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6096位律师在线平均3分钟响应99%好评
合同价款调整方法的相关内容是什么?
一键咨询
  • 晋城用户3分钟前提交了咨询
    晋中用户1分钟前提交了咨询
    忻州用户3分钟前提交了咨询
    135****0620用户3分钟前提交了咨询
    阳泉用户4分钟前提交了咨询
    大同用户3分钟前提交了咨询
    晋城用户3分钟前提交了咨询
    忻州用户4分钟前提交了咨询
    174****8413用户1分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    148****8536用户3分钟前提交了咨询
    133****3035用户1分钟前提交了咨询
    太原用户4分钟前提交了咨询
    176****8666用户4分钟前提交了咨询
  • 晋中用户2分钟前提交了咨询
    131****2250用户4分钟前提交了咨询
    155****8302用户1分钟前提交了咨询
    147****5700用户4分钟前提交了咨询
    175****1688用户2分钟前提交了咨询
    146****7881用户3分钟前提交了咨询
    130****4251用户4分钟前提交了咨询
    136****8542用户4分钟前提交了咨询
    162****5278用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    168****3810用户3分钟前提交了咨询
    临汾用户2分钟前提交了咨询
    172****1843用户3分钟前提交了咨询
    141****0778用户4分钟前提交了咨询
    134****1820用户2分钟前提交了咨询
    177****4423用户3分钟前提交了咨询
    130****1157用户3分钟前提交了咨询
    166****6463用户1分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    阳泉用户4分钟前提交了咨询
    174****7562用户3分钟前提交了咨询
    142****8113用户1分钟前提交了咨询
    165****8102用户3分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    174****5553用户4分钟前提交了咨询
    165****7310用户2分钟前提交了咨询
    长治用户3分钟前提交了咨询
    151****4202用户1分钟前提交了咨询
    158****3365用户3分钟前提交了咨询
    151****4400用户1分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    临汾用户3分钟前提交了咨询
    长治用户2分钟前提交了咨询
    132****1036用户4分钟前提交了咨询
    156****8214用户4分钟前提交了咨询
    大同用户3分钟前提交了咨询
    晋中用户3分钟前提交了咨询
    朔州用户3分钟前提交了咨询
    134****8585用户2分钟前提交了咨询
    150****0654用户3分钟前提交了咨询
    172****0418用户1分钟前提交了咨询
    144****8160用户3分钟前提交了咨询
    140****8366用户1分钟前提交了咨询
    131****3243用户3分钟前提交了咨询
    运城用户2分钟前提交了咨询
    晋中用户4分钟前提交了咨询
    朔州用户2分钟前提交了咨询
    忻州用户2分钟前提交了咨询
    146****4632用户3分钟前提交了咨询
    大同用户3分钟前提交了咨询
    朔州用户1分钟前提交了咨询
    大同用户1分钟前提交了咨询
    165****1481用户2分钟前提交了咨询
    166****8867用户3分钟前提交了咨询
    145****8702用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户2分钟前提交了咨询
    运城用户2分钟前提交了咨询
    太原用户4分钟前提交了咨询
    143****0757用户4分钟前提交了咨询
    临汾用户4分钟前提交了咨询
    忻州用户3分钟前提交了咨询
    152****0885用户1分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    长治用户4分钟前提交了咨询
    长治用户4分钟前提交了咨询
    145****2560用户1分钟前提交了咨询
    运城用户1分钟前提交了咨询
    162****7470用户1分钟前提交了咨询
    134****6816用户4分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    长治用户3分钟前提交了咨询
    忻州用户4分钟前提交了咨询
    长治用户3分钟前提交了咨询
    大同用户1分钟前提交了咨询
    晋中用户2分钟前提交了咨询
    170****7145用户2分钟前提交了咨询
    135****7556用户1分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    太原用户2分钟前提交了咨询
    长治用户4分钟前提交了咨询
    153****0007用户4分钟前提交了咨询
    忻州用户4分钟前提交了咨询
    170****3381用户4分钟前提交了咨询
    141****1174用户3分钟前提交了咨询
    太原用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
南京178****8538用户2分钟前已获取解答
淮安156****1440用户3分钟前已获取解答
南通180****5977用户1分钟前已获取解答
汽车进口关税调整的内容
财政部宣布,从2006年起,将进一步降低部分汽车及其零部件的进口关税税率,整车的进口税率由28%降至25%,车身、底盘、中低排量汽油发动机等汽车零部件的进口税率由13.8%-16.4%降至10%。
10w+浏览
损害赔偿
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
工伤待遇调整2024有哪些内容?
医疗费:1、要求:治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。2、法律依据:《工伤保险条例》第30条。3、备注:用人单位没有参加工伤保险的,不是必须到签有服务协议的医疗机构治疗。
10w+浏览
工伤赔偿
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
变更合同价格的相关内容
1、合同中已有适用于变更工程单价的,按合同已有的单价计算和变更合同价款。2、合同中只有类似于变更工程的单价,可参照它来确定变更价格和变更合同价款3、合同中没有上述单价时,由承包方提出相应价格,经监理工程师确认后执行。
10w+浏览
合同事务
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
离婚调解程序的相关内容
民法典第一千零七十九条规定:“人民法院审理案件,应当进行调解”。据此,调解是审理离婚案件的必经程序。即使起诉前已经婚姻登记机关、街道组织调解过,人民法院受理案件后,仍应进行调解。
10w+浏览
婚姻家庭
问题紧急?在线问律师 >
4963 位律师在线,高效解决问题
工伤待遇调整告知函内容是什么?
1、医疗费2、伙食补助3、交通食宿费4、康复治疗费5、辅助器具费(六)停工留薪(七)护理费(八)一至四级待遇。
10w+浏览
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

*