律图审稿专业委员会3轮严审

应该怎么确定建设工程的开工、竣工时间

帮助5人 4.5w浏览 #建设工程纠纷 匿名 2022-12-21 山西太原
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 优选法务即时答
    优选法务即时答
    22人赞同了该解答
    咨询我
    建设工程合同一般会对建设工程的开工时间、竣工时间予以确定,但这并不代表工程开竣工日期就一定是固定不变的,那么开竣工时间如存在变化,此时该如何确定时间呢?建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工时间;既无开工通知也无其他相关证明能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。建设工程的竣工时间如何确定。应当以《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定为依据,即:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:一是建设工程经竣工验收合同的,以竣工验收合格之日为竣工日期;二是承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;三是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。建设工程工期顺延如何认定。因发包人拖延工程预付款、进度款、迟延提交施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误的,建设施工合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认的,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其有证据证实在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为严重影响施工进度的,司法实践中一般会认可承包人要求工期顺延的主张。
    应该怎么确定建设工程的开工、竣工时间
    全文
    11 2022-12-21
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3104位律师在线平均3分钟响应99%好评
应该怎么确定建设工程的开工、竣工时间
一键咨询
  • 162****0876用户2分钟前提交了咨询
    长治用户1分钟前提交了咨询
    朔州用户1分钟前提交了咨询
    166****0364用户1分钟前提交了咨询
    164****1425用户1分钟前提交了咨询
    176****3216用户1分钟前提交了咨询
    176****0766用户3分钟前提交了咨询
    136****1203用户4分钟前提交了咨询
    145****2812用户4分钟前提交了咨询
    156****5781用户3分钟前提交了咨询
    163****1518用户4分钟前提交了咨询
    长治用户3分钟前提交了咨询
    136****5252用户1分钟前提交了咨询
    阳泉用户4分钟前提交了咨询
    阳泉用户1分钟前提交了咨询
  • 朔州用户4分钟前提交了咨询
    166****2061用户4分钟前提交了咨询
    171****3668用户1分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    144****8672用户3分钟前提交了咨询
    朔州用户1分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    152****4000用户3分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    阳泉用户3分钟前提交了咨询
    太原用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    176****4176用户3分钟前提交了咨询
    137****1428用户2分钟前提交了咨询
    晋城用户4分钟前提交了咨询
    晋城用户3分钟前提交了咨询
    运城用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户2分钟前提交了咨询
    164****8308用户2分钟前提交了咨询
    长治用户2分钟前提交了咨询
    晋城用户2分钟前提交了咨询
    临汾用户3分钟前提交了咨询
    阳泉用户3分钟前提交了咨询
    朔州用户1分钟前提交了咨询
    140****4462用户2分钟前提交了咨询
    临汾用户3分钟前提交了咨询
    晋中用户3分钟前提交了咨询
    173****2534用户4分钟前提交了咨询
    155****7368用户3分钟前提交了咨询
    164****5154用户3分钟前提交了咨询
    166****2178用户4分钟前提交了咨询
    178****6668用户2分钟前提交了咨询
    大同用户4分钟前提交了咨询
    忻州用户3分钟前提交了咨询
    长治用户2分钟前提交了咨询
    晋城用户2分钟前提交了咨询
    156****0605用户4分钟前提交了咨询
    164****8461用户1分钟前提交了咨询
    152****6543用户1分钟前提交了咨询
    大同用户1分钟前提交了咨询
    158****4385用户1分钟前提交了咨询
    158****3422用户3分钟前提交了咨询
    长治用户3分钟前提交了咨询
    171****5270用户3分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    144****3387用户4分钟前提交了咨询
    长治用户4分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    136****7677用户3分钟前提交了咨询
    174****8150用户2分钟前提交了咨询
    136****8508用户4分钟前提交了咨询
    晋中用户4分钟前提交了咨询
    174****1080用户4分钟前提交了咨询
    151****2218用户2分钟前提交了咨询
    137****1426用户3分钟前提交了咨询
    阳泉用户3分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    141****5317用户3分钟前提交了咨询
    158****0511用户4分钟前提交了咨询
    161****3775用户4分钟前提交了咨询
    长治用户1分钟前提交了咨询
    178****7847用户1分钟前提交了咨询
    临汾用户3分钟前提交了咨询
    163****3845用户2分钟前提交了咨询
    忻州用户2分钟前提交了咨询
    167****3031用户4分钟前提交了咨询
    164****7543用户3分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    177****0166用户4分钟前提交了咨询
    178****1557用户1分钟前提交了咨询
    164****0186用户4分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    晋中用户4分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    167****0757用户2分钟前提交了咨询
    131****3664用户1分钟前提交了咨询
    152****4430用户3分钟前提交了咨询
    朔州用户1分钟前提交了咨询
    临汾用户4分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    174****0373用户4分钟前提交了咨询
    晋城用户4分钟前提交了咨询
    临汾用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
南通152****1933用户3分钟前已获取解答
苏州152****4543用户3分钟前已获取解答
盐城177****8149用户4分钟前已获取解答
建设工程的开工、竣工时间如何确定
建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。
10w+浏览
建设工程纠纷
如何确定建设工程的开工、竣工时间
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与如何确定建设工程的开工、竣工时间相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
建设工程纠纷
如何确定建设工程的开工、竣工时间
建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。
10w+浏览
建设工程纠纷
建设工程的开工、竣工时间怎么样确定
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着建设工程的开工、竣工时间怎么样确定的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
建设工程纠纷
怎么样确定建设工程的开工、竣工时间
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与怎么样确定建设工程的开工、竣工时间相关的法律方面知识。
10w+浏览
建设工程纠纷
云南彩礼返还的法律规定2025是什么,想了解:彩礼返还涉及哪些法律程序?
[律师回复] 云南彩礼返还在2025年主要依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》,具体规定和法律程序如下:

法律规定

当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:

- 双方未办理结婚登记手续。

- 双方办理结婚登记手续但确未共同生活,应当以双方离婚为条件。

- 婚前给付并导致给付人生活困难,应当以双方离婚为条件。

法律程序

- 协商阶段:双方或其家属就彩礼返还问题进行沟通,明确提出返还意愿和依据,确定彩礼范围、数额或价值。若协商一致,拟定书面协议,明确返还金额、方式、时间等,双方签字,可邀请见证人签字见证。

- 诉讼阶段:若协商不成,可向法院提起诉讼。起诉方需准备起诉状,写明双方信息、诉讼请求、事实和理由等,并收集能证明彩礼给付事实的证据,如转账记录、证人证言、购物凭证等,以及证明符合彩礼返还情形的证据,如未共同生活的证据、生活困难的证明等。然后向有管辖权的法院提交材料,法院受理后会安排开庭审理,双方进行举证、质证和辩论,最后法院根据事实和法律规定作出判决。

- 执行阶段:若法院判决返还彩礼,对方在履行期未履行判决,可在判决生效后向法院申请强制执行,法院会采取查询、冻结、划扣存款,查封、拍卖财产等措施确保判决执行。
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应