律图审稿专业委员会3轮严审

最近和好友一起开发房地产,今年最新合同是什么样的不太清楚,请问建设工程设计合同2018范本是什么呢?

帮助10人 1.5k浏览 匿名 2018-03-01 齐齐哈尔
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    建设工程设计合同2018范本:
    一、无效合同的界定:
    1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;
    2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;
    3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
    承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,不按无效合同处理。
    二、设计方资质不足、超越资质许可范围导致建设工程设计合同无效。
    出于建设工程质量安全的考虑,在我们国家建设工程设计采用严格的资质管理制度,设计方资质不足或超越资质许可范围承接建设工程的导致建设工程设计合同无效,实务中各法院的裁判观点也较为一致。《建筑法》第十三条、《建设工程质量管理条例》第十八条,也均明确规定从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。依据我国《合同法》第五十二条的规定违反法律、行政法规强制性规定的合同无效。
    三、 建设工程设计合同无效,如何处理?
    该点实务中多有争议。根据《合同法》第五十八条的规定:“合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。”由于设计工作本身是具有特定性,不可流通性,合同无效之后,图纸通常不具有返还价值。法院通常会根据项目的实际情况、双方之间的过错进行赔偿责任的划分。比如在【(2014)东中法民二终字第603号】【(2015)韶中法民一终字第923号】【(2016)粤0402民初4495号】案件中,法院均设计方已经完成了设计工作发包人亦接收使用,图纸客观上没有返还的必要,因此判定参照合同约定向设计方支付费用。但在【(2014)江中法民一终字第662号】案件中,法院则认为根据《合同法》第五十八条,合同无效的双方各自取得的财产应当互相返还,设计方返还预付款,发包人仅支付设计期间的劳动报酬。在笔者查阅的案例中,仅有此一例如此判决,当然与该案特定事实有关,但是也可以给法律实务者提供一个思路参考。
    处理:
    1、合同无效,但建设工程经竣工验收合格的,承包人可以请求参照合同约定支付工程价款。
    2、合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的:修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人可以请求承包人承担修复费用;修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人无权请求支付工程价款。
    全文
    14 2018-03-01
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    建设工程设计合同2018范本:建设工程设计合同
    建设单位(甲方):____________________________
    地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
    法定代表人:____________ 职务:____________
    设计单位(乙方):____________________________
    地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
    法定代表人:____________ 职务:____________
    为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
    第一条
    甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在________。
    第二条 甲方的义务
    1.甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在____ 年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
    甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
    2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
    3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
    4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
    5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
    第三条 乙方的义务
    1.乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式____份,技术设计文一式__份,施工图设计文件一式____分,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。
    ________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。
    (大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。
    2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
    3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
    4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
    第四条 设计的修改和停止
    1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。
    2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
    3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
    第五条 设计费的数量和交付办法
    本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。
    第六条 奖励与违约责任
    1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取____%奖励乙方。
    2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。
    3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
    4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
    5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
    第七条 其他约定
    本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
    在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:
    (1)向仲裁机构申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。
    本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送____、____、____……等单位各留存一份。
    建设单位(甲方):________________________
    代表人:________________________________
    ____年____月____日
    设计单位(乙方):________________________
    代表人:________________________________
    ____年____月____日
    全文
    13 2018-03-01
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    建筑工程设计合作协议
    工程名称:_________委托单位:_________设计单位:_________设计编号:_________合同编号:_________建设单位(甲方):_________设计单位(乙方):_________为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
    一、工程名称,规模,投资额,建设地点 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_________元,建设地点在_________。
    二、甲方的义务
    1.甲方应在_________年_________月_________日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在_________年_________月_________日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
    2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
    3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
    三、乙方的义务 乙方必须在_________年_________月_________日以前,向甲方交付初步设计文件在_________年_________月_________日以前,向甲方交付技术设计文件在_________年_________月_________日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_________份,技术设计文件一式_________份,施工图设计文件一式_________份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。_________年_________月_________日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)
    四、设计的修改和停止
    1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_________元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
    2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
    3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
    五、设计费的数量和交付办法 本设计合同生效后_________天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费乙方向甲方提交初步设计方案后_________天内,甲方应向乙方支付_________的设计费乙方向甲方提交施工图文件后_________天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。
    七、其它 本合同自_________年_________月_________日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。 在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份合同副本一式_________份,送_________等单位各留存一份。
    建设单位(甲方)(盖章):_________设计单位(乙方)(盖章):_________
    代表人(签字):_________代表人(签字):_________
    开户银行:_________开户银行:_________
    帐号:_________帐号:_________
    _________年____月____日_________年____月____日
    全文
    9 2020-11-05 05:00:24
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6955位律师在线平均3分钟响应99%好评
建设工程设计合同2018范本是什么样的呢?
一键咨询
  • 145****2081用户4分钟前提交了咨询
    143****2300用户3分钟前提交了咨询
    156****3288用户2分钟前提交了咨询
    168****1180用户2分钟前提交了咨询
    佳木斯用户2分钟前提交了咨询
    七台河用户4分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户2分钟前提交了咨询
    172****2410用户3分钟前提交了咨询
    伊春用户3分钟前提交了咨询
    141****0063用户2分钟前提交了咨询
    佳木斯用户3分钟前提交了咨询
    172****8834用户4分钟前提交了咨询
    伊春用户4分钟前提交了咨询
    154****7214用户3分钟前提交了咨询
    黑河用户1分钟前提交了咨询
  • 178****2836用户3分钟前提交了咨询
    伊春用户2分钟前提交了咨询
    155****0838用户1分钟前提交了咨询
    164****1482用户4分钟前提交了咨询
    138****3121用户1分钟前提交了咨询
    双鸭山用户1分钟前提交了咨询
    绥化用户1分钟前提交了咨询
    153****1162用户1分钟前提交了咨询
    绥化用户2分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户2分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户1分钟前提交了咨询
    鹤岗用户1分钟前提交了咨询
    150****7417用户3分钟前提交了咨询
    141****1044用户1分钟前提交了咨询
    鸡西用户1分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户3分钟前提交了咨询
    156****4630用户1分钟前提交了咨询
    伊春用户2分钟前提交了咨询
    大庆用户1分钟前提交了咨询
    162****7834用户4分钟前提交了咨询
    绥化用户2分钟前提交了咨询
    156****1000用户1分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户1分钟前提交了咨询
    136****5185用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户1分钟前提交了咨询
    152****5044用户2分钟前提交了咨询
    黑河用户3分钟前提交了咨询
    131****1618用户3分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户4分钟前提交了咨询
    绥化用户2分钟前提交了咨询
    双鸭山用户4分钟前提交了咨询
    142****8008用户2分钟前提交了咨询
    175****4512用户2分钟前提交了咨询
    鹤岗用户3分钟前提交了咨询
    178****2275用户3分钟前提交了咨询
    140****4575用户1分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户1分钟前提交了咨询
    138****3846用户4分钟前提交了咨询
    133****0743用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户1分钟前提交了咨询
    166****4123用户1分钟前提交了咨询
    绥化用户3分钟前提交了咨询
    黑河用户3分钟前提交了咨询
    伊春用户3分钟前提交了咨询
    142****0341用户1分钟前提交了咨询
    大庆用户3分钟前提交了咨询
    七台河用户3分钟前提交了咨询
    150****3334用户3分钟前提交了咨询
    156****1475用户1分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户1分钟前提交了咨询
    161****8221用户2分钟前提交了咨询
    137****8254用户2分钟前提交了咨询
    七台河用户2分钟前提交了咨询
    130****1760用户4分钟前提交了咨询
    140****4174用户2分钟前提交了咨询
    双鸭山用户3分钟前提交了咨询
    七台河用户3分钟前提交了咨询
    160****0002用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户1分钟前提交了咨询
    大庆用户2分钟前提交了咨询
    132****0244用户4分钟前提交了咨询
    163****6301用户1分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户3分钟前提交了咨询
    145****0024用户2分钟前提交了咨询
    142****8528用户2分钟前提交了咨询
    绥化用户1分钟前提交了咨询
    绥化用户3分钟前提交了咨询
    牡丹江用户2分钟前提交了咨询
    137****3736用户1分钟前提交了咨询
    172****8853用户2分钟前提交了咨询
    132****2081用户4分钟前提交了咨询
    145****1146用户4分钟前提交了咨询
    150****7682用户4分钟前提交了咨询
    142****6887用户2分钟前提交了咨询
    147****8326用户1分钟前提交了咨询
    176****5026用户1分钟前提交了咨询
    伊春用户1分钟前提交了咨询
    牡丹江用户1分钟前提交了咨询
    174****7576用户4分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户4分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户3分钟前提交了咨询
    130****8633用户3分钟前提交了咨询
    佳木斯用户2分钟前提交了咨询
    大庆用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港181****9606用户4分钟前已获取解答
宿迁177****6929用户2分钟前已获取解答
徐州135****6838用户2分钟前已获取解答
建设工程设计合同范本2024
建设单位(甲方:地址_邮码_电话_法定代表人:职务_设计单位(乙方:地址:邮码_电话_法定代表人_职务_为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据_批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
最新建设工程设计合同范本是什么?
建设单位:设计单位:根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同。1、工程名称、规模、投资额、建设地点。2、甲方的义务。3、乙方的义务。4、设计的修改和停止。5、设计费的数量和交付办法6.奖励与违约责任7.其它。建设单位:设计单位:年月日。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
深圳市建筑工程设计合同范本
合同编号:发包方 签约时间:承包方 签约地点:为了保证_施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
建筑工程设计合同范本是怎样的
发包单位_(以下简称甲方)承包单位:上海大凡环境艺术设计工程有限公司 (以下简称乙方兹甲方委托乙方进行_装饰工程设计,参照国家相关法律、法规,并结合本工程具体情况,甲乙双方签订本协议, 具体如下所示:1、 工程概况。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
5980 位律师在线,高效解决问题
建设工程合同范本2024
由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。合同当事人可结合建设工程具体情况,根据相关法律订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

*