律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我是帮我一个朋友问的,他之前和其他公司一直在合作,现在对方有建筑工程合同变更的事由找他,请问什么情形才会有变更?

帮助10人 1.1k浏览 匿名 2018-03-07 山东烟台
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我

    1、勘察不到位引起的变更。
      主要有两种形式。一是没有进行现场地质勘察就直接进行设计,如某规划设计单位在没有进行地质勘察的情况下就对某市政道路项目进行图纸设计,图纸上既无地质勘察资料又无土石方比例,仅标示挖填土方工程量。在工程施工过程中,发现路基较软,无法按原设计方案施工,只能进行地基换填处理,变更此项施工增加造价150万元。二是没有对设计方案进行针对性勘察。如某设计单位根据地勘报告设计某桥梁为六跨预应力混凝土连续刚构桥,桥梁结构跨度为引桥(2×20)+主桥(58.8+100+58.8)+引桥(20),全长284.51米,桥宽8.5米,地勘单位事前没有对该桥设计方案桥墩基础选址做过详细勘探。施工过程中发现桥墩基础地质复杂无法施工,只能重新设计图纸,新设计方案为三跨预应力混凝土连续刚构箱梁桥(73+125+73),此项变更增加工程价款900万,且延误工期9个月。
      
    2、设计不合理引起的变更。由于设计单位在调查收集基础资料还不够齐全的情况下便进行图纸设计,致使在项目施工过程中,发现设计方案与实际情况不符,无法施工,不得已修改工程设计,引起工程变更。如某设计单位按泄洪量253/秒对某人行景观桥进行设计,在桥拱施工完毕后,发现设计泄洪量远远小于实际泄洪量,致使该桥无法正常投入使用,不得不拆除再按新设计图纸重建。此项变更需要增加造价120万,且造成损失浪费98万元,延误工期3个月。
      
    3、建设单位提高建设标准而产生的变更。在项目实施过程中建设单位擅自提高建设标准,从而出现变更工程项目、增加施工材料价格、引起施工进度变化等问题。这样做的后果使工程造价远远超过投资限额,增加政府债务。如某办公大楼装饰项目原设计为地面水泥砂浆贴600×600地板砖,外墙为银灰色乳胶漆墙面。在施工进入尾声时,建设单位要求将地面改为1000×1000地板砖,外墙面改为外挂花岗墙面 ,仅两项变更就增加工程价款12万元。
      
    4、未按招标文件签订施工合同引起的变更。某工程在招标文件明确规定:“本工程采用固定总价合同,投标人应充分考虑市场价格风险和政策调整性风险……”。而施工合同专用条款中约定:“本工程主要材料按甲乙双方签订价格或市场价进行调整”,该条款违背了招投标文件实质性条款,违反了招投标法的规定。
      
    5、工程量计算有误造成的变更。工程招标过程中,项目业主急于开工,对合同工程量清单没有进行认真地核对,在施工过程中发现存在丢项、漏项、工程量误差大而引起工程变更,工程造价也相应增加。
      
    6、施工现场情况变化发生的变更。某设计单位没有充分考虑现场实际情况就进行道路图纸设计。在施工过程中,直接影响到了当地村民的出行,不得不增加涵洞;或者当地村民为了耕地灌溉方便,强行要求增设灌溉沟渠,造成工程变更,工程造价也随之增加。
    全文
    8 2018-03-07
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    建筑工程合同变更的事由的情形如下:
    (一)业主保留建筑物的外形或使用功能有新的想法,因此必须变更原设计方案,同时也要重新修订预算。
    (二)由于设计人员的疏忽或其他原因造成的设计错误,必须对设计图纸作重新修改。
    (三)由于工程条件预定不准确导致工程环境发生变化,必须要重新修改施工方案和变更施工计划。
    (四)由于应用新的技术和知识,可以大幅度降低成本,有必要变更原设计、实施方案或实施计划。
    (五)由于业主指令、业主的原因造成承包商施工方案的变更。
    (六)政府部门对工程新的要求,如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。
    (七)由于合同实施出现问题,必须调整合同目标,或修改合同条款。
    (八)合同双方当事人由于倒闭或其他原因不得不转让合同,造成合同当事人的变化。
    全文
    12 2018-03-07
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6330位律师在线平均3分钟响应99%好评
建筑工程合同变更的事由的情形有哪些?
一键咨询
  • 156****7674用户3分钟前提交了咨询
    潍坊用户3分钟前提交了咨询
    168****8480用户3分钟前提交了咨询
    162****8808用户1分钟前提交了咨询
    131****3634用户3分钟前提交了咨询
    潍坊用户2分钟前提交了咨询
    152****8866用户1分钟前提交了咨询
    170****4328用户4分钟前提交了咨询
    淄博用户1分钟前提交了咨询
    137****1082用户2分钟前提交了咨询
    青岛用户2分钟前提交了咨询
    泰安用户1分钟前提交了咨询
    131****2024用户1分钟前提交了咨询
    德州用户4分钟前提交了咨询
    148****2810用户4分钟前提交了咨询
  • 130****8661用户1分钟前提交了咨询
    152****7738用户4分钟前提交了咨询
    137****8362用户4分钟前提交了咨询
    157****2603用户1分钟前提交了咨询
    滨州用户3分钟前提交了咨询
    136****6504用户3分钟前提交了咨询
    威海用户2分钟前提交了咨询
    枣庄用户2分钟前提交了咨询
    137****8613用户3分钟前提交了咨询
    德州用户3分钟前提交了咨询
    济宁用户4分钟前提交了咨询
    142****7738用户3分钟前提交了咨询
    聊城用户1分钟前提交了咨询
    济南用户3分钟前提交了咨询
    165****6646用户1分钟前提交了咨询
    德州用户4分钟前提交了咨询
    泰安用户3分钟前提交了咨询
    168****1256用户2分钟前提交了咨询
    临沂用户3分钟前提交了咨询
    烟台用户2分钟前提交了咨询
    154****2603用户3分钟前提交了咨询
    泰安用户3分钟前提交了咨询
    134****5771用户2分钟前提交了咨询
    淄博用户1分钟前提交了咨询
    临沂用户3分钟前提交了咨询
    158****4226用户3分钟前提交了咨询
    178****2672用户2分钟前提交了咨询
    141****2066用户3分钟前提交了咨询
    148****6300用户2分钟前提交了咨询
    154****2641用户1分钟前提交了咨询
    济宁用户2分钟前提交了咨询
    144****7223用户1分钟前提交了咨询
    日照用户4分钟前提交了咨询
    威海用户2分钟前提交了咨询
    142****2245用户2分钟前提交了咨询
    170****3405用户4分钟前提交了咨询
    临沂用户1分钟前提交了咨询
    东营用户3分钟前提交了咨询
    枣庄用户3分钟前提交了咨询
    临沂用户4分钟前提交了咨询
    东营用户3分钟前提交了咨询
    175****2371用户3分钟前提交了咨询
    131****2786用户3分钟前提交了咨询
    170****0115用户4分钟前提交了咨询
    168****6265用户4分钟前提交了咨询
    淄博用户4分钟前提交了咨询
    青岛用户2分钟前提交了咨询
    淄博用户4分钟前提交了咨询
    青岛用户3分钟前提交了咨询
    泰安用户4分钟前提交了咨询
    142****7474用户2分钟前提交了咨询
    173****7823用户1分钟前提交了咨询
    151****5381用户2分钟前提交了咨询
    济宁用户4分钟前提交了咨询
    潍坊用户4分钟前提交了咨询
    166****7108用户3分钟前提交了咨询
    临沂用户1分钟前提交了咨询
    日照用户4分钟前提交了咨询
    152****1816用户1分钟前提交了咨询
    济宁用户2分钟前提交了咨询
    135****6810用户4分钟前提交了咨询
    173****2258用户3分钟前提交了咨询
    167****2731用户1分钟前提交了咨询
    176****7805用户1分钟前提交了咨询
    德州用户1分钟前提交了咨询
    165****5800用户4分钟前提交了咨询
    152****0116用户4分钟前提交了咨询
    133****1728用户4分钟前提交了咨询
    淄博用户1分钟前提交了咨询
    泰安用户1分钟前提交了咨询
    青岛用户2分钟前提交了咨询
    148****6007用户4分钟前提交了咨询
    162****1305用户1分钟前提交了咨询
    泰安用户2分钟前提交了咨询
    青岛用户2分钟前提交了咨询
    141****5432用户4分钟前提交了咨询
    泰安用户2分钟前提交了咨询
    聊城用户2分钟前提交了咨询
    147****8543用户3分钟前提交了咨询
    157****5165用户4分钟前提交了咨询
    165****6328用户3分钟前提交了咨询
    济南用户3分钟前提交了咨询
    聊城用户1分钟前提交了咨询
    德州用户3分钟前提交了咨询
    威海用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州188****2157用户2分钟前已获取解答
沭阳188****9155用户3分钟前已获取解答
镇江134****5041用户1分钟前已获取解答
建筑备案合同能变更吗
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着建筑备案合同能变更吗的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
建设工程纠纷
取保候审后传唤由哪个机关通知
[律师回复] 解析:
在检方或司法机构决定对当事人实行取保候审之后,传唤的相关事务通常会交由负责执行该措施的公安机关或法院以及检察院来组织实施并发布通知。在此期间内,如果办案机关需要犯罪嫌疑人或被告人对于相关案件的调查事项提供协助和支持,则需按照法律法规的规定,依法进行传唤。而被传唤者也必须严格遵守相关规定,准时到达指定地点接受讯问。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条
【被取保候审人的义务及违反义务的法律后果】被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6571位律师在线
立即咨询
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
建筑备案合同可以变更吗
我们的衣食住行,因为有了法律规则才可以更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着建筑备案合同可以变更吗的问题,希望本篇文章的内容可以帮助到您。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
建筑公司法人变更后债务会由原法人承担吗
公司法人变更了,其之前从事的公司职权范围内的行为直接由公司承担相应的责任,就不能再追究该前法人代表的责任。若是严重危害公司利益触犯了刑法的行为,则由其自身承担相应责任。
10w+浏览
公司经营
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
建筑工程合同变更的法律规定
《民法典》 第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。2、《民法典》第五百四十四条,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
5023 位律师在线,高效解决问题
木结构建筑工程施工合同中的变更条款如何变更?
按照合同工程量增减超过合同工程量的20%,需要补充协议 补充协议对超出或减少部分进行重新定价。相关延伸 补充协议是对原合同的补充或者变更,一般要明确约定,如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时,应当以补充协议为准,但原合同明示不得变更的条款,补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

*