律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我在山西太原市区开的一家建筑公司,签订了施工合同,今年年底因为政府让停工的原因,高V逾期了,请问建筑施工合同延期赔偿金太多怎么办?

帮助5人 10w+浏览 匿名 2018-03-15 贵州毕节
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    以下是建筑施工合同延期赔偿金太多怎么办这个问题的回答,希望你能采纳。
    一、工期延误违约责任的认定处理
    如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。
    但是,当事人常常在合同中就上述情况约定了承包方应当办理工期顺延签证。如果在实际履行中承包方没有办理工期顺延签证怎么办?由于目前建筑市场发包方处于强势,承包方往往在施工过程中很难办到工期顺延的签证。在这种情况下,如果承包方能够举证证明其在办理签证的期限内向发包方提出了顺延工期的要求,或者其能举证证明发包方迟延支付工程款情节较为严重而影响了施工进度的,那么对其工期顺延权主张应予以支持;如果承包方不能举证证明其提出过工期顺延的要求,且发包人迟延支付工程款情节较轻并不必然导致工程进度延误的,则不认定承包方享有工期顺延权。因发包方迟延支付工程进度款而认定承包方享有工期顺延权的,一般工期顺延的期限应当顺延至发包方付清进度款之日止。
    对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。
    二、工程质量责任认定的有关问题
    1、发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的,如果不能依据双方提供的证据材料予以认定,则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。
    2、因承包人的原因致使工程质量不符合约定的,依据《合同法》第281条的规定,发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的,依据《司法解释》第11条的规定,发包人可以根据工程质量问题的严重程度,相应减少支付工程价款。
    3、因发包人提供的原材料质量不合格,或提供的设备、技术资料等不符合合同约定,从而导致工程质量不合格或质量缺陷的,则依据《司法解释》第12条规定的精神,该工程质量责任应由发包人承担,发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时,发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的,仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的,也要承担相应的过错责任。四是发包人擅自使用未竣工验收的工程,承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效,但竣工验收合格的工程,承包人也要依照合同约定和法律规定承担工程质量保修义务和责任。
    三、约定违约金数额过高的调整
    根据《合同法》第114条第2款规定:“约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”由于在建设工程施工合同纠纷中当事人违约行为的具体情况很复杂,因此,判断当事人在建设工程施工合同中约定的违约金是否过高,不可能有一个统一而具体的客观标准。在审判实践中,可以从以下几个方面的因素进行综合审查判定:
    (1)违约金数额与当事人的实际损失之间的比例;
    (2)违约金数额与合同总价款、当事人未履行价款之间的比例;
    (3)当事人违约的原因及过错大小;
    (4)违约金数额与违约方所获得的合同利润之间的比例;
    (5)违约的时间长短。
    在无法确定非违约方当事人实际损失的情况下,可以根据《合同法解释(二)》的规定,如果合同约定的违约金超过了合同价款的10%,则可以确定该违约金过高,并予以适当调整。
    所以,建设施工合同逾期竣工违约金过高该怎么调整是分两种情况的:确定和不确定非违约方当事人所造成的实际损失。如果确定,就按照《合同法》规定的,对违约金过高进行调整;如果不确定,那么就根据《合同法解释(二)》所规定的,对违约金过高进行适当调整。
    全文
    14 2018-03-15
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6730位律师在线平均3分钟响应99%好评
请问建筑施工合同延期赔偿金太多怎么办?
一键咨询
  • 151****0402用户3分钟前提交了咨询
    151****8516用户2分钟前提交了咨询
    165****2555用户4分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    154****0620用户1分钟前提交了咨询
    168****1815用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    176****3557用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户2分钟前提交了咨询
    166****6765用户4分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
    150****0841用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    141****1408用户3分钟前提交了咨询
  • 铜仁用户1分钟前提交了咨询
    170****0553用户3分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户2分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    毕节用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    134****8542用户3分钟前提交了咨询
    168****3162用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户4分钟前提交了咨询
    130****1548用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    172****5448用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    155****6717用户4分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    遵义用户2分钟前提交了咨询
    131****6135用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    158****1382用户2分钟前提交了咨询
    133****6341用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    144****1380用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
    143****2688用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    136****8707用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    137****0741用户4分钟前提交了咨询
    157****6746用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    167****5272用户2分钟前提交了咨询
    165****5442用户3分钟前提交了咨询
    137****5838用户1分钟前提交了咨询
    151****7048用户3分钟前提交了咨询
    黔南用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    130****0213用户1分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
    毕节用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    162****6276用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    168****6843用户4分钟前提交了咨询
    157****8628用户4分钟前提交了咨询
    137****7471用户2分钟前提交了咨询
    150****5135用户4分钟前提交了咨询
    166****8430用户2分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    174****6615用户2分钟前提交了咨询
    161****8346用户2分钟前提交了咨询
    177****5725用户3分钟前提交了咨询
    164****7625用户2分钟前提交了咨询
    铜仁用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    161****8343用户2分钟前提交了咨询
    131****2156用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    148****5267用户2分钟前提交了咨询
    130****3182用户2分钟前提交了咨询
    171****1653用户1分钟前提交了咨询
    158****7167用户4分钟前提交了咨询
    162****3885用户4分钟前提交了咨询
    164****6120用户3分钟前提交了咨询
    152****4546用户2分钟前提交了咨询
    贵阳用户2分钟前提交了咨询
    145****7111用户3分钟前提交了咨询
    黔南用户4分钟前提交了咨询
    144****2803用户3分钟前提交了咨询
    141****0846用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州180****9239用户4分钟前已获取解答
盐城134****2521用户1分钟前已获取解答
淮安135****6205用户4分钟前已获取解答
建筑施工合同延期违约金怎么规定?
建筑施工合同延期的一般是合同价款的5%,如果承包方延期需要支付违约金。如果是出包方违约造成的设备、资金、材料、场地等不能按时到位导致承包方停工窝工,从而发生工程延期的损失有出包方承担责任。
10w+浏览
建设工程纠纷
利用网贷实施诈骗罪怎么判
[律师回复] 解析:
参照关于网络贷款诈骗罪的相关司法审判原则,对犯罪分子进行定罪量刑时,需要结合其所涉及的诈骗金、犯罪行为的具体情节及其所产生的社会影响等多方面因素进行全面评估和考量。通常情况下,若诈骗金达到一定标准,犯罪者将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金;如果诈骗金巨大,或者存在其他严重情节,则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而对于那些诈骗金特别巨大,或者存在其他特别严重情节的犯罪者,他们将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,并且还可能被处以罚金或者没收全部财产。在量刑过程中,法律会充分考虑到犯罪者的主观恶性程度、是否有自首、立功等法定从轻减轻情节,从而做出公正合理的判决。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
快速解决“刑事辩护”问题
当前5979位律师在线
立即咨询
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
延安市建筑施工合同备案规定是什么?
延安市建筑施工合同备案规定是再签订了建设工程施工合同之后是需要完成备案的手续的,再到有关部门来进行备案的时候,是需要提供相关的材料,比如说合同的正式文本,还有就是合同当事人,法定代表人,证明文书的原件。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
建筑工程施工工期到期是否需要延期
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对建筑工程施工工期到期是否需要延期,工程延期的原因有哪些进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
建筑施工合同纠纷违约金太高如何处理?
建筑施工合同纠纷违约金太高的处理方式为:由人民法院进行适当酌减。我国的合同中如果有约定的违约金的,约定的违约金如果是过分高于违约所造成的实际的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据合同当事人的请求对违约金予以适当减少。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
7544 位律师在线,高效解决问题
建筑工地施工高空坠物建筑方有责任吗?
《侵权责任法》第87条规定:从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害,难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人的外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
10w+浏览
损害赔偿
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应