律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我一亲戚是包工头,承包了一项工程,但是开发商违反合同拖欠工程款,现在项目已经要结束了,还没拿到钱该怎么办?

帮助5人 10w+浏览 #建设工程纠纷 匿名 2018-04-03 吉林长春
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 建工争议调解法务
    建工争议调解法务
    89人赞同了该解答
    咨询我
    如果开发商违反合同拖欠工程款可以采取以下措施:
    措施
    一:用连带责任制度对农民工工资给予特殊保护
      拖欠农民工工资是拖欠工程款连带的直接影响社会稳定的大问题,而且农民工工资问题还往往因为工程转包或不规范分包使问题更加复杂。司法解释第29条对农民工工资问题作出特别的保护性规定:“违法分包合同和转包合同被确认无效,实际施工人与发包人已全面实际履行合同并形成事实上的权利义务关系,实际施工人向发包人主张权利的,人民法院应当支持。实际施工人以分包人、转包人和发包人为共同被告起诉的,请求承担连带责任的,应予支持。”。针对实践中与农民工工资直接相关的劳务合同,司法解释第7条还规定:“当事人主张总承包人、分包人与具有劳务作业法定资质的劳务作业承包人签订的劳务作业分包合同性质为转包合同;请求确认无效的,不予支持。”
      措施
    二:黑白合同以中标备案合同的计价标准为结算依据
      目前司法实践中一个突出的矛盾是承发包双方当事人就一个工程在中标前后签订两份或两份以上合同,而数份合同的计价方式各不相同,在施工过程中往往实际履行的是未经中标备案的黑合同,对此类情况不少办案法官无所适从,判案思路也各不相同。司法解释第23条对此作出统一规定:“当事人就同一建设工程再行订立与中标合同的实质性内容不一致的其他合同,应以中标并经备案的合同作为结算工程款依据。”
      措施
    三:拖欠工程款应计利息,起算时间按不同情况计取
      在审理拖欠工程款案件中的另一个具体问题,是被拖欠的工程款应如何计算利息。由于承包人的履约管理存在的缺陷,在司法实践中往往难以确定拖欠工程款从何时开始,利息计算的起始时间成为审判中的一个难题。司法解释第21条对此作出明确规定:“合同对拖欠工程款利息没有约定,发包人应当按照中国人民银行发布同期同类贷款利率向承包人支付拖欠工程款利息。利息自约定付款次日起算。没有约定付款时间或者按照约定难以确定付款时间的,利息合同约定的工程款结算之日起算。难以确定工程款结算时间的,以工程交付次日起算。
    全文
    14 2018-04-03
  • 长春谈判法务
    长春谈判法务
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我

    一、开发商拖欠工程款怎么办
    1、明确约定工程款支付期限、逾期利息及调价方法工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。如果使用《建设工程施工合同》示范文本的,其第二节通用条款部分明确约定了各类工程款的付款数额、支付期限、催告期限和计息始期如未使用的,应当参照约定之。对利息支付标准和付息时间无约定或约定不明的,适用《建设工程施工合同司法解释》第17和18条。另外,滞纳金与利息的性质不同,可以另行约定欠款滞纳金。因设计变更可能导致工程量增加,为公平起见,承包人应当明确约定固定价风险范围之外合同价款的调整方法,比如将材料价格涨幅度、工程量增减量或工期超过某限度等作为可调条件。另外,承包商不要约定将设计变更、工程量增减导致价款增加部分作为让利,否则不能请求追加工程款。
    2、合理利用“逾期认可”条款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第20条规定:“当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。”本条款有效地遏制某些发包人以拖延决算为手段达到拖延工程款之目的,为了更好的保护承包人的利益,承包人应当在施工合同中明确约定答复期限和逾期答复的法律后果过期视作认可。提起诉讼时,法院可以依据送审价为准判决工程款。
    3、重视签证管理签证是施工合同履行过程中按照合同约定或施工惯例对支付各种费用、顺延工期、造价调整、赔偿损失等事宜双方意思表示一致后达成的协议。凭借签证,可以要求发包人增加工程款和延长工期,故承包人必须高度重视。应当签证的情形包括但不限于:图纸延误、开工延期、工期延误、价款调整、工程量确认、设计变更导致工程量或者质量标准增加、指令变更等。签证载体包括:签证单、补充协议、会议纪要、来往信函、数据电文等。
    4、诉讼时效内依法维权我国《合同法》第286条规定:“发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”承包人可以据此主张优先受偿权,且此优先受偿权优先于银行的抵押权及其他债权人的债权,可以更好的保护承包人的利益。索赔是合同履行中,当发包人未履行合同义务或者发生错误造成损失时,承包人要求对方赔偿的请求。索赔成功后,工程款可以追加,故索赔事件发生后,承包人应当及时向工程师发出索赔通知。竣工验收后,应当及时向发包人送交完整结算资料,请求结算。欠款形成后,要在诉讼时效内主张权利,以防丧失胜诉权。
    5、解除合同《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第9条规定:“发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:一未按约定支付工程价款的二提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的三不履行合同约定的协助义务的。”当发包人严重违约时,承包人可以解除合同,并依据我国《合同法》第9
    7、10
    7、113条和《建设工程施工合同司法解释》第10条的规定,要求发包人支付工程款、违约金,赔偿损失包括直接损失和可得利益。
    二、拖欠工程款纠纷需要哪些证据一当事人诉讼主体资格的证据本类证据大致是双方的工商登记资料,如营业执照或工商查询资料,若涉及起诉时双方企业名称与原签订合同时不一致的,还应提交证明双方名称变更的证据。二证明建设工程合同关系成立的证据本类证据主要是建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同或协议、备忘录、现场工程签证单等。本律师在代理上述案件中提交了招标文件、中标通知书、建设工程施工合同,证明双方建立的建设工程施工法律关系。三证明建设工程合同履行情况的证据
    1、工程预、决算报告
    2、支付工程款的付收款凭证
    3、当事人对工程量、工程质量共同确认的证据,如工程验收、结算凭证,质检报告等。四提交诉讼请求的计算依据因建设单位拖欠工程款,施工单位在起诉时可依据《建设工程施工合同》的约定要求对方承担违约金若合同没有违约金条款,可要求对方支付一定金额的逾期付款利息,对此,最高人民法院司法解释有规定。施工单位在起诉时,应向人民法院提供有关诉讼请求金额的计算方法及计算清单。
    全文
    5 2020-11-06 11:04:35
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6338位律师在线平均3分钟响应99%好评
开发商违反合同拖欠工程款怎么办?
一键咨询
  • 166****4115用户4分钟前提交了咨询
    四平用户1分钟前提交了咨询
    138****7136用户4分钟前提交了咨询
    白城用户4分钟前提交了咨询
    175****5262用户3分钟前提交了咨询
    白城用户4分钟前提交了咨询
    四平用户2分钟前提交了咨询
    158****4301用户3分钟前提交了咨询
    长春用户2分钟前提交了咨询
    163****4051用户2分钟前提交了咨询
    白城用户4分钟前提交了咨询
    白城用户1分钟前提交了咨询
    133****1432用户4分钟前提交了咨询
    敦化用户2分钟前提交了咨询
    131****0750用户1分钟前提交了咨询
  • 177****6785用户1分钟前提交了咨询
    四平用户4分钟前提交了咨询
    177****4734用户4分钟前提交了咨询
    通化用户3分钟前提交了咨询
    142****2605用户3分钟前提交了咨询
    152****1477用户3分钟前提交了咨询
    163****4248用户4分钟前提交了咨询
    157****2682用户1分钟前提交了咨询
    171****0341用户1分钟前提交了咨询
    敦化用户1分钟前提交了咨询
    长春用户2分钟前提交了咨询
    吉林市用户1分钟前提交了咨询
    142****6460用户4分钟前提交了咨询
    敦化用户4分钟前提交了咨询
    165****3574用户2分钟前提交了咨询
    156****4676用户1分钟前提交了咨询
    辽源用户3分钟前提交了咨询
    167****8530用户2分钟前提交了咨询
    辽源用户3分钟前提交了咨询
    165****6264用户2分钟前提交了咨询
    168****5816用户3分钟前提交了咨询
    130****7180用户4分钟前提交了咨询
    吉林市用户4分钟前提交了咨询
    143****2308用户1分钟前提交了咨询
    辽源用户3分钟前提交了咨询
    150****4357用户3分钟前提交了咨询
    白城用户3分钟前提交了咨询
    松原用户1分钟前提交了咨询
    131****1752用户1分钟前提交了咨询
    160****3383用户4分钟前提交了咨询
    辽源用户3分钟前提交了咨询
    172****3456用户1分钟前提交了咨询
    160****3533用户2分钟前提交了咨询
    通化用户4分钟前提交了咨询
    松原用户1分钟前提交了咨询
    白山用户3分钟前提交了咨询
    130****5852用户3分钟前提交了咨询
    敦化用户1分钟前提交了咨询
    吉林市用户3分钟前提交了咨询
    147****3633用户3分钟前提交了咨询
    白城用户2分钟前提交了咨询
    148****4324用户1分钟前提交了咨询
    170****8560用户1分钟前提交了咨询
    松原用户3分钟前提交了咨询
    168****1666用户1分钟前提交了咨询
    辽源用户1分钟前提交了咨询
    长春用户3分钟前提交了咨询
    172****3662用户2分钟前提交了咨询
    通化用户2分钟前提交了咨询
    辽源用户1分钟前提交了咨询
    松原用户2分钟前提交了咨询
    通化用户2分钟前提交了咨询
    松原用户1分钟前提交了咨询
    长春用户2分钟前提交了咨询
    松原用户2分钟前提交了咨询
    辽源用户3分钟前提交了咨询
    167****0471用户2分钟前提交了咨询
    133****6823用户1分钟前提交了咨询
    150****1837用户2分钟前提交了咨询
    松原用户4分钟前提交了咨询
    白城用户2分钟前提交了咨询
    长春用户2分钟前提交了咨询
    敦化用户4分钟前提交了咨询
    178****3347用户3分钟前提交了咨询
    141****6688用户2分钟前提交了咨询
    通化用户2分钟前提交了咨询
    160****5508用户1分钟前提交了咨询
    152****6332用户4分钟前提交了咨询
    170****5735用户2分钟前提交了咨询
    白城用户4分钟前提交了咨询
    167****8340用户3分钟前提交了咨询
    177****3518用户4分钟前提交了咨询
    松原用户3分钟前提交了咨询
    130****3772用户4分钟前提交了咨询
    143****2113用户2分钟前提交了咨询
    150****3021用户1分钟前提交了咨询
    辽源用户2分钟前提交了咨询
    通化用户4分钟前提交了咨询
    敦化用户2分钟前提交了咨询
    四平用户2分钟前提交了咨询
    通化用户1分钟前提交了咨询
    146****3487用户1分钟前提交了咨询
    177****1535用户1分钟前提交了咨询
    178****3123用户1分钟前提交了咨询
    143****1870用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
镇江134****7183用户2分钟前已获取解答
无锡181****2366用户4分钟前已获取解答
徐州181****3590用户2分钟前已获取解答
开发商违反合同拖欠工程款怎么办?
建议尽快向法院起诉要求还款,一旦超过了三年的诉讼时效,丧失胜诉权。胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行。起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由。
10w+浏览
债权债务
开发商违约拖欠工程款如何处理
开发商违约需承担相应责任。若合同已约定违约金,则按约支付。但违约金数额可能因违约情况和损失大小而调整,低于实际损失可申请提高,过高则可申请降低。若合同未约定违约金,违约方需按实际损失承担责任。
1w浏览2024-04-17
开发商违约拖欠工程款如何处理
10w+浏览2024-07-26
开发商反复违约怎么办
合约中已约定违约金应履行,过低可申请增加,过高可请求减少。未约定违约金则根据实际损失承担法律责任。购房需谨慎,了解风险,依法维权。避免纠纷,保护自身权益。在签署合同时,务必明确约定违约金条款。
10w+浏览
房产纠纷
开发商拖欠违约金强制执行流程是什么
启动强制执行前,需确保有法庭有效裁决书及申请人明确请求。满足条件后,可对未履行义务的房企执行。若无可执行资产,法院将暂停执行。暂停期内,如被执行人提供财产,申请人可申请恢复执行程序。
1w浏览2024-05-29
开发商拖欠违约金强制执行流程是什么
10w+浏览2024-07-28
开发商反租违约怎么办
关于延期交付房屋的违约金问题,购房者应先与开发商协商。若协商无果,可依据相关法规向房屋所在地法院提起诉讼,要求认定开发商支付违约金并承担全部违约责任。此举旨在维护购房者权益,确保合法权益得到保障。
10w+浏览
房产纠纷
开发商违反合同怎么处理?
可以按约定的条款来进行处理,如果未约定的就可以按法定的条款来进行办理,双方可以先进行协商,如果协商不好就可以收集证据直接向法院起诉解决,违反了合同必须要承担违约的责任。
10w+浏览
房产纠纷
如何起诉开发商违反合同
合同纠纷诉讼指南:确定管辖法院时,若合同中有明确规定,应向指定法院提起诉讼(需确保与争议事项有实质性联系);若无约定,则向被告住所地或合同履行地法院起诉。起诉需满足条件:明确列出对方基本资料,具备明确的诉讼请求及事实依据,并提供充足证据支持。原告需确保案件与其有直接利害关系。
10w+浏览
房产纠纷
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应