律图审稿专业委员会3轮严审

工程被擅自使用会出现什么后果

4.7w浏览 #建设工程纠纷 匿名 2026-01-20 安徽芜湖
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 芜湖答疑法务
    芜湖答疑法务
    31人赞同了该解答
    咨询我
    1.工程擅自使用会带来多方面法律后果。擅自使用未经竣工验收的工程,转移占有日视为竣工日期;之后发包人以使用部分质量不符约定主张权利,法院不予支持,但承包人对地基基础和主体结构质量在合理使用寿命内担责;因擅自使用致工程损坏,发包人自行担损失;违反行政管理规定,可能面临行政处罚。
    2.为避免法律风险,建设方应严格按法定程序完成工程竣工验收,在验收合格后再投入使用。施工方要确保地基基础和主体结构质量,履行好自身责任。同时各方都要增强法律意识,了解擅自使用工程的法律后果,依法依规进行工程建设和使用。
    全文
    7 3小时前
  • 金牌法务顾问团
    金牌法务顾问团
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我
    法律分析:
    (1)竣工日期认定:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用,以转移占有建设工程之日为竣工日期。这意味着工程在法律层面上被视为已竣工。
    (2)质量主张限制:发包人擅自使用后,再以使用部分质量不符合约定主张权利,法院不予支持。不过,承包人对地基基础工程和主体结构质量,在合理使用寿命内仍需承担民事责任。
    (3)损失承担:因擅自使用导致工程损坏等情况,发包人自行承担相应损失。
    (4)行政处罚:若擅自使用违反相关行政管理规定,发包人可能面临行政处罚。

    提醒:工程应严格按法定程序进行竣工验收,发包人切勿擅自使用工程,否则会面临诸多法律风险,不同情况对应解决方案不同,建议咨询进一步分析。
    全文
    7 3小时前
  • 建设工程法务
    建设工程法务
    评分5.0 “解答有耐心”
    咨询我
    (一)明确竣工日期:工程未经竣工验收被发包人擅自使用,竣工日期以转移占有工程之日为准。
    (二)限制质量主张:发包人擅自使用后,不能以使用部分质量不符约定主张权利,但承包人对地基基础和主体结构质量在合理使用寿命内担责。
    (三)自担损坏损失:因擅自使用导致工程损坏,发包人自行承担损失。
    (四)可能面临处罚:擅自使用违反行政管理规定,发包人可能受行政处罚。

    法律依据:
    《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十四条规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,人民法院不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
    全文
    6 4小时前
  • 本地专业法务
    本地专业法务
    评分4.9 “解答有耐心”
    咨询我
    1.工程未经竣工验收被发包人擅自使用,转移占有日视为竣工日期。
    2.擅自使用后,发包人以使用部分质量不符约定主张权利,法院不支持,但承包人对地基基础和主体结构质量在合理使用寿命内担责。
    3.因擅自使用致工程损坏,发包人自行担损失。
    4.擅自使用违反行政管理规定,可能受行政处罚。工程应依规验收,规避法律风险。
    全文
    8 5小时前
  • 案情剖析法律助手
    案情剖析法律助手
    评分4.9 “经验丰富”
    咨询我
    结论:
    工程未经竣工验收被发包人擅自使用,会以转移占有日为竣工日期,发包人以使用部分质量不符主张权利法院不支持,承包人对地基基础和主体结构质量担责,发包人自担使用致损损失,还可能面临行政处罚。
    法律解析:
    依据相关法律,建设工程需按法定程序完成竣工验收。当发包人擅自使用未经竣工验收的工程,法律认定转移占有工程之日为竣工日期。同时,发包人不能再以使用部分质量不符合约定为由主张权利,但承包人对地基基础工程和主体结构质量,在合理使用寿命内承担民事责任。若因擅自使用造成工程损坏等情况,损失由发包人自行承担。而且擅自使用违反行政管理规定的,会面临行政处罚。这一系列规定旨在保障工程质量和规范建设工程流程。若遇到此类工程使用相关法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和解决方案。
    全文
    2 7小时前
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6013位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程被擅自使用会出现什么后果
一键咨询
  • 171****7806用户3分钟前提交了咨询
    滁州用户4分钟前提交了咨询
    174****4263用户1分钟前提交了咨询
    黄山用户3分钟前提交了咨询
    161****3773用户4分钟前提交了咨询
    173****8186用户3分钟前提交了咨询
    154****8643用户1分钟前提交了咨询
    141****5880用户4分钟前提交了咨询
    池州用户4分钟前提交了咨询
    淮北用户1分钟前提交了咨询
    133****5150用户1分钟前提交了咨询
    马鞍山用户4分钟前提交了咨询
    六安用户2分钟前提交了咨询
    151****8482用户1分钟前提交了咨询
    淮南用户2分钟前提交了咨询
  • 150****6402用户3分钟前提交了咨询
    池州用户4分钟前提交了咨询
    134****4060用户4分钟前提交了咨询
    141****7504用户2分钟前提交了咨询
    150****2358用户2分钟前提交了咨询
    淮南用户1分钟前提交了咨询
    154****3401用户4分钟前提交了咨询
    池州用户3分钟前提交了咨询
    淮南用户3分钟前提交了咨询
    142****1120用户4分钟前提交了咨询
    阜阳用户4分钟前提交了咨询
    147****7483用户2分钟前提交了咨询
    144****5256用户2分钟前提交了咨询
    淮北用户1分钟前提交了咨询
    淮南用户2分钟前提交了咨询
    170****6752用户3分钟前提交了咨询
    池州用户1分钟前提交了咨询
    池州用户4分钟前提交了咨询
    165****3152用户3分钟前提交了咨询
    安庆用户2分钟前提交了咨询
    合肥用户3分钟前提交了咨询
    宣城用户4分钟前提交了咨询
    161****1558用户4分钟前提交了咨询
    157****7233用户3分钟前提交了咨询
    宣城用户1分钟前提交了咨询
    176****4461用户3分钟前提交了咨询
    黄山用户1分钟前提交了咨询
    130****2447用户1分钟前提交了咨询
    池州用户1分钟前提交了咨询
    157****4473用户1分钟前提交了咨询
    131****8366用户3分钟前提交了咨询
    池州用户4分钟前提交了咨询
    163****0183用户1分钟前提交了咨询
    合肥用户2分钟前提交了咨询
    136****7653用户1分钟前提交了咨询
    163****7207用户3分钟前提交了咨询
    174****3376用户4分钟前提交了咨询
    合肥用户1分钟前提交了咨询
    淮北用户2分钟前提交了咨询
    170****2224用户4分钟前提交了咨询
    140****7564用户4分钟前提交了咨询
    130****4056用户4分钟前提交了咨询
    铜陵用户2分钟前提交了咨询
    马鞍山用户2分钟前提交了咨询
    154****2764用户4分钟前提交了咨询
    137****3357用户2分钟前提交了咨询
    蚌埠用户1分钟前提交了咨询
    146****7634用户2分钟前提交了咨询
    池州用户4分钟前提交了咨询
    153****8386用户4分钟前提交了咨询
    167****8284用户2分钟前提交了咨询
    141****8343用户1分钟前提交了咨询
    马鞍山用户3分钟前提交了咨询
    铜陵用户3分钟前提交了咨询
    六安用户3分钟前提交了咨询
    黄山用户2分钟前提交了咨询
    173****8821用户3分钟前提交了咨询
    六安用户2分钟前提交了咨询
    176****5262用户4分钟前提交了咨询
    马鞍山用户4分钟前提交了咨询
    163****1030用户3分钟前提交了咨询
    滁州用户2分钟前提交了咨询
    淮南用户3分钟前提交了咨询
    173****0155用户3分钟前提交了咨询
    马鞍山用户4分钟前提交了咨询
    157****3204用户1分钟前提交了咨询
    芜湖用户1分钟前提交了咨询
    马鞍山用户1分钟前提交了咨询
    138****6066用户4分钟前提交了咨询
    146****6876用户2分钟前提交了咨询
    六安用户1分钟前提交了咨询
    133****5352用户4分钟前提交了咨询
    133****5052用户1分钟前提交了咨询
    178****1123用户2分钟前提交了咨询
    铜陵用户3分钟前提交了咨询
    黄山用户4分钟前提交了咨询
    141****1376用户1分钟前提交了咨询
    马鞍山用户1分钟前提交了咨询
    池州用户4分钟前提交了咨询
    134****2307用户3分钟前提交了咨询
    140****2202用户4分钟前提交了咨询
    阜阳用户1分钟前提交了咨询
    滁州用户2分钟前提交了咨询
    池州用户4分钟前提交了咨询
    淮北用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁156****4071用户4分钟前已获取解答
沭阳181****7880用户1分钟前已获取解答
镇江134****2660用户2分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应