律图审稿专业委员会3轮严审

工期延误时发包人要支付承包人什么费用

5w浏览 #建设工程纠纷 匿名 2026-09-26 河北邯郸
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 法务在线聊
    法务在线聊
    88人赞同了该解答
    咨询我
    在工程建设里,工期延误时发包人是否要给承包人支付费用,以及支付哪些费用,得看具体情况。
    要是工期延误是发包人造成的,像没按约定提供施工条件,或者临时变更设计。按照《中华人民共和国民法典》,发包人要担责,得给承包人这些费用。人工费方面,工期延长,工人工作时间变长,承包人要多付工资和加班费。设备和材料费用上,设备租赁时间长了,租金就多了,材料价格要是有波动,差价也得发包人出。现场管理费也会增加,比如现场管理人员的工资、办公费等。另外,承包人因为工期延误,没办法把资源及时投入其他项目,损失的预期利润,发包人也得赔偿。
    要是工期延误是不可抗力这类双方都没责任的原因导致的,费用怎么承担就看合同咋约定。要是合同没说,一般就是双方自己承担自己的损失。
    要是工期延误是承包人的问题,那发包人就不用给承包人额外费用。相反,承包人还可能得给发包人承担违约责任,比如支付违约金。
    给大家提个实用建议,发包人和承包人在签合同的时候,一定要把工期延误的情况和费用承担方式写清楚,这样以后遇到问题,就能按照合同来处理,避免不必要的纠纷。
    全文
    6 12小时前
  • 邯郸维权顾问
    邯郸维权顾问
    评分5.0 “态度非常好”
    咨询我
    1. 工期延误时,发包人有没有必要给承包人支付费用,以及支付哪些费用,得看具体情况。
    2. 如果是发包人导致工期延误,比如没按约定提供施工条件、变更设计这些。这时候,按照《中华人民共和国民法典》的相关规定,发包人得担责,要给承包人支付下面这些费用。
        - 人工费方面,因为工期延长了,承包人得给工人多付工资、加班费之类的。
        - 设备和材料费用上,设备租赁时间变长,租金就更多了,材料也可能因为价格有波动,差价损失得由发包人承担。
        - 现场管理费,像现场管理人员的工资、办公费等,这些因为工期延误而增加的费用。
        - 合理的利润损失,承包人因为工期延误,没办法及时把资源投入到其他项目,预期利润就损失掉了。
    3. 如果工期延误是不可抗力造成的,这没法怪双方,费用承担就按照合同约定来处理;要是合同没说,那通常就是双方各自承担自己的损失。
    4. 要是工期延误是承包人造成的,发包人就不用给承包人额外支付费用了。反过来,承包人可能还得向发包人承担违约责任。
    全文
    1 14小时前
  • 建筑纠纷谈判法务
    建筑纠纷谈判法务
    评分5.0 “态度非常好”
    咨询我
    工期延误时,发包人是否要给承包人支付费用、支付哪些费用,得看具体情况。
    要是工期延误是发包人造成的,像没按约定提供施工条件、变更设计这些,按照《中华人民共和国民法典》,发包人要担责,得给承包人这些费用。首先是人工费,工期延长,承包人得给工人多付工资、加班费。其次是设备和材料费用,设备租赁时间长了租金就多,材料价格波动的差价损失也得发包人承担。还有现场管理费,像现场管理人员工资、办公费等,因为工期延误增加的费用也要给。另外,承包人因为工期延误没法及时把资源投入其他项目,损失的预期利润,发包人也得补偿。
    如果工期延误是不可抗力这类双方都没责任的原因导致的,费用咋承担就看合同约定;没约定的话,一般各自承担自己的损失。要是工期延误是承包人的问题,那发包人不用给承包人额外费用,反过来,承包人还可能要向发包人承担违约责任。
    全文
    7 14小时前
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
    评分4.9 “服务优质”
    咨询我
    工期延误时,发包人是否支付承包人费用以及支付哪些费用,得看具体情况。
    要是工期延误是发包人造成的,像没按约定提供施工条件、变更设计等,按照《中华人民共和国民法典》,发包人要担责,需给承包人这些费用:其一,人工费,工期延长,承包人得给工人多付工资、加班费等;其二,设备和材料费用,设备租赁时间变长,租金增多,材料因价格波动产生的差价损失也由发包人承担;其三,现场管理费,工期延误使现场管理人员工资、办公费等增加;其四,合理的利润损失,承包人因工期延误无法及时把资源投入其他项目,损失了预期利润。
    若工期延误是不可抗力等不可归责于双方的原因导致,费用承担按合同约定处理;没约定的话,一般双方各自承担自己的损失。而要是工期延误是承包人的原因造成,发包人不用给承包人额外费用,相反,承包人可能要向发包人承担违约责任。
    遇到工期延误问题,双方应先看延误原因,再按法律和合同约定处理费用。若有争议,可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
    全文
    2 15小时前
  • 专业案件剖析师
    专业案件剖析师
    评分4.9 “解答有耐心”
    咨询我
    工期延误时,发包人要不要给承包人支付费用,支付哪些费用,得看具体情况。
    要是工期延误是发包人造成的,像没按约定提供施工条件、变更设计这些情况,按照《中华人民共和国民法典》,发包人得担责,要给承包人支付这些费用。首先是人工费,工期延长了,承包人得额外付工人工资、加班费。其次是设备和材料费用,设备租赁时间变长,租金会增加,材料价格可能有波动,差价损失一般得发包人承担。还有现场管理费,像现场管理人员工资、办公费这些,因为工期延误也会增加。最后是合理的利润损失,承包人因为工期延误,没办法及时把资源投入其他项目,损失的预期利润发包人也要赔。
    如果是不可抗力这类不能怪双方的原因导致工期延误,费用怎么承担就看合同约定。要是合同没说,一般就是双方自己承担自己的损失。
    但要是工期延误是承包人的问题,那发包人就不用给承包人额外付钱了。反过来,承包人可能还得向发包人承担违约责任。
    全文
    7 16小时前
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6369位律师在线平均3分钟响应99%好评
工期延误时发包人要支付承包人什么费用
一键咨询
  • 承德用户4分钟前提交了咨询
    153****0003用户2分钟前提交了咨询
    162****4761用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    132****6726用户4分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    176****0660用户2分钟前提交了咨询
    142****3548用户2分钟前提交了咨询
    148****7615用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    144****3256用户4分钟前提交了咨询
    172****2455用户3分钟前提交了咨询
    135****8172用户3分钟前提交了咨询
  • 邯郸用户4分钟前提交了咨询
    150****7430用户1分钟前提交了咨询
    承德用户2分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    167****0324用户4分钟前提交了咨询
    146****7633用户2分钟前提交了咨询
    152****0667用户2分钟前提交了咨询
    168****8256用户1分钟前提交了咨询
    140****2062用户1分钟前提交了咨询
    172****2455用户2分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    171****1582用户2分钟前提交了咨询
    140****4064用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户3分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    154****7151用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    156****4740用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    134****3570用户1分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    157****5585用户1分钟前提交了咨询
    176****3532用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    152****4673用户4分钟前提交了咨询
    154****6537用户4分钟前提交了咨询
    171****5507用户4分钟前提交了咨询
    131****0203用户2分钟前提交了咨询
    151****1722用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    157****2122用户4分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户4分钟前提交了咨询
    136****0543用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    148****7548用户2分钟前提交了咨询
    131****4801用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    173****8556用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    142****7707用户1分钟前提交了咨询
    承德用户1分钟前提交了咨询
    161****7543用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    137****4233用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    176****2258用户3分钟前提交了咨询
    134****6574用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    保定用户3分钟前提交了咨询
    160****0240用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户3分钟前提交了咨询
    173****7880用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    164****0236用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户3分钟前提交了咨询
    160****7558用户4分钟前提交了咨询
    155****5117用户1分钟前提交了咨询
    134****2645用户1分钟前提交了咨询
    131****1880用户1分钟前提交了咨询
    176****2460用户3分钟前提交了咨询
    148****4055用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    131****0186用户1分钟前提交了咨询
    166****8783用户1分钟前提交了咨询
    150****4015用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州181****7819用户4分钟前已获取解答
宿迁178****6660用户2分钟前已获取解答
无锡152****3067用户4分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9秒

最快响应